在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢？这里我整理了一些优秀的合同范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。
钢构彩瓦合同篇一
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《_合同法》及相关法律规定，甲、乙双方在平等、互利、自愿的基础上，就乙方承包甲方活动板房的搭建，为明确双方的权利和义务，经协商一致订立本合同。
一、工程名称：简易钢结构厂房。
二、，甲方负责板房场地平整和进场道路畅通。施工用水、用电甲方负责到施工地点。
三、工程数量：
四、工程规格：
1、具体尺寸和房屋布局以甲方和乙方共同的设计图为准。
五、工程单价：
六、乙方包工包料，包含基础下脚材料，单价为元
六、工期：
七、工程质量：
1、乙方应按照甲方指定的工程样板和图纸及说明要求，精心施工，保证工程质量。
2、如因自然灾害和地质下沉等原因使房屋变形等质量问题，乙方不承担责任。
3、房屋在一年内出现质量问题，乙方应无条件的免费维修。
八、安全生产：
乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。乙方进场后食宿自理。
九、结算方式：
乙方材料进场后甲方付给乙方10%预付款;乙方在完成总工程量的一半后付30%工程进度款，全部完成并经甲方验收合格后，一次性付清工程款。
十、违约责任：
1、乙方承包的工程项目，不得再转包。在施工过程中听从甲方安排，如出现质量问题甲方有权要求乙方返工，因此造成损失的由乙方负责承担。
2、合同签订后，乙方不能擅自更改合同和施工图纸及型号规格。
3、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成。
十一、本合同未尽事宜或发生纠纷时，双方协商解决，如解决不了的，由合同履行地的经济合同仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
十二、本合同一式四份，双方各持两份，甲乙双方签字(盖章)生效。
甲方：乙方：
_____年______月______日
_____年______月______日
钢构彩瓦合同篇二
发包人： 承包人： 依据《_合同法》、《_建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设事宜协商一致，订立本合同，双方共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
二、合同工期：
______年月日至年月日。
三、质量标准：
承包人必须资质齐全，严格按照国家现行施工验收规范、标准及图纸组织制作安装，必须符合上级主管部门的规定和要求且保证会一次性顺利通过竣工验收。如发生任何质量问题，承包人承担全部责任。
四、合同价款：
1、合同单价
中空钢化80系列铝合金窗：单价 元、平方(含制作、安装)。
2、总平方米约以实际为准。
五、双方权利和义务：
(一)、发包人：
1、积极协调各方的关系，保证工程建设的顺利进行。
2、派驻工地代表，负责签证、中间验收手续，解决好应由发包人解决的其它工作。
(二)、承包人：
1、严格服从发包人的调度、管理，严格按行业标准及图纸制作，按规范施工，确保工程质量，按合同规定的时间交工(不可抗力因素，工期顺延)。
2、在施工过程中服从工程总承包方的管理，不得破坏其它分项工程。
3、在合同规定的维修期内，负责免费对工程维修(属于保修范围、内容的项目)。
4、解决好应由承包人解决的其它工作。
六、工程价款的结算与支付：
窗框安装完成付总价款的30%，窗扇安装完毕付总价款的30%，工程竣工验收合格后付总价款的30%，剩余10%做为保修金，无质量问题一年内(自工程验收合格之日起)付清。
七、保修期：
双方结合工程的实际情况约定质量保修期如下：
1、保修期执行国家标准且不少于一年。
2、保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
八、违约责任及争议解决：
(一)、发包人违约责任：
发包人无正当理由不支付工程竣工结算款，发包人承担违约责任并按欠款额天支付违约金。
(二)、承包人违约责任：
1、工期每延误一天，按合同价款的天由承包人承担违约金。
2、承包人在施工过程中，违反操作规程，不服从发包人、上级各主管部门的管理，发包人有权终止合同，承包人并赔偿由此给发包人带来的一切损失。
3、工程质量达不到验收标准，承包人应无偿自费返工直至达到验收标准，承包人并赔偿发包人由此产生的一切损失。
4、本工程施工过程中，发生质量、安全事故的，造成的一切经济、法律责任由承包人全部承担，给发包人造成损失的承包人赔偿发包人由此产生的全部损失。
5、承包人在本工程施工过程中，发生的一切经济、法律责任由承包人全部承担，给发包人造成损失的，承包人赔偿发包人由此产生的全部损失。
(三)、争议的解决：
双方执行本合同过程中，发生争议，经协商不成，任何一方均有权向当地人民法院提起诉讼。
九、合同起止时间：
本合同双方签字盖章后生效，保修期满本合同终止。
十、其它条款：
本合同三式两份，双方各执一份。
发包人：(盖章)
代表：(签字)
承包人：(盖章)
代表：(签字)
年 月 日
钢构彩瓦合同篇三
发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）
根据《_合同法》和《_建筑法》等有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任，本着平等、互利、保证质量的原则，按期保质完成本工程，经双方协商，达成以下协议：
工程名称：______
工程地址：______
木质门______元/樘，（此价格包含五金配件、门锁、门框和门制作安装、油漆等所有费用，包括工人工资、材料费、检测费、配合费、运输损耗、施工损耗、利润、税金及附加、发票、包装、运输、卸货至工地现场甲方指定地点、安装施工、成品保护、仓储费、及因材料送到工地指定地点而引起的额外费用等直至工程竣工验收合格且交付甲方前所需的全部费用。该综合单价一次性包死，固定不变，不因人工、材料的市场价格的涨落等任何因素的变化而调整）。
承包的内容：
1、开始工作日期：______年______日，结束工作日期：门必须于______年______日完成。
2、乙方必须按甲方计划完成；
3、在施工过程中，乙方按约定的工期进度及质量组织施工，若乙方不能按约定完成，甲方有权解除本合同，乙方必须在2日内撤出施工现场。甲方不以结算，一切费用由乙方自行承担。
1、按照设计图纸及相关图集规范施工，工程质量、技术必须达到《木门窗安装规范》《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》及施工设计图纸和甲方的具体要求，质量评定得分必须达到90%以上，乙方施工部分在交验时达到合格。
2、因乙方施工质量原因造成返工者，由乙方全权承担返工发生的一切费用。
包工包料包工期。人工：含施工劳务用工及税费、安全及文明施费；材料：材料必须按设计图纸及相关图集规范规定进场合格材料，必须提供材料的产品质量证明文件（合格证、检测报告等）。必须按照甲方规定工期完成施工任务。
1、付款方式：每个月25日支付当月完成工程量的70%进度款。
2、结算方式：
（1）本工程预付款元；
（4）其余5％作为质量保证金，保修期届满之日起一个月内无息支付。
1.本合同项下门窗安装工程竣工验收，以设计安装图纸及说明书，国家颁发的质量检验标准及时进行验收。
2.工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提交竣工验收报告申请。
3.甲方收到竣工验收报告申请后七天内组织验收，并在验收后七天内给予认可或提出修改意见。
4.经甲方组织验收，该安装工程全部或部分不符合双方约定的国家质量检验标准的，为验收不合格。乙方须对验收不合格的部分返工，费用由乙方承担，工期超过本合同约定期限的，乙方须承担违约责任。
1、班组进场前承包人指定管理人员一名随时与甲方协调。进场后必须做好入场教育、三级教育、安全技术交底，凡进入该工程项目的`各位人员，必须服从现场管理人员统一指挥，遵守现场管理的一切规章制度，配带安全设施，按相关操作规程作业，保证安装质量。做到工完场清，保证制安现场清洁。因返工或工程处罚，由乙方负责承担罚款返工费及材料损失。
2、乙方所有参加制安的工人，进入制安现场必须严格遵守建筑安全法规，严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》制安。由于乙方自身违反作业规程，发生任何安全事故损失均由乙方完全承担；乙方参加安装的人员如违反项目部规章制度时，由项目部对乙方处以200元/次的罚款，在工程款中扣除。凡是因综合质量和文明安装检查未达标的，项目部扣罚乙方400元/次。
1、发生重大伤亡安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方，并保护好现场，做好防护措施，防止事故扩大、蔓延，同时按本合同约定的相关条款和相关法律、行政法规对事故进行处理。
2、乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。
甲方权利义务
1、协助乙方处理乙方与工程总承包单位、其他施工单位的施工配合关系。
2、在本合同签订后五日内，向乙方提供土建图纸及具体技术要求，及时与乙方进行施工现场技术交底。
3、依据本合同约定，按期足额向乙方支付工程款项。
（二）乙方权利义务
1、乙方负责对洞口尺寸的实测、复核工作。
（1）乙方在门制作前，应自行进入施工现场对洞口尺寸进行实测，并提交甲方审核确认，但甲方的审核确认并不视为对该尺寸承担任何责任。
（2）乙方在门安装前，应对洞口尺寸进行二次复测，如有异议应当在进场施工前书面报告甲方，并按甲方要求执行。否则，视为乙方认可施工现场条件，由此产生的误差、损失及责任均由乙方自行承担，且不予延长工期，不予增加任何费用。
2、乙方应服从甲方、监理方、质检等单位对该工程的统一管理，负责施工现场及生活区域的安全、文明、防火、防盗等工作。
3、乙方必须每天将垃圾集中在甲方工地的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，否则，甲方有权委托他人清理，所发生费用由甲方在届时应付乙方的工程款中扣除。
1、工程施工工程中，甲方如需对工程所需门窗进行设计变更，甲方应提前通知乙方。乙方应当及时调整进度计划。
2、双方确认：对于涉及工程价款的确认，双方协商后进行解决。
工程竣工通过甲方及有关主管部门验收合格并交付甲方之前，乙方承包范围内的在建工程、已完工程及其他工程的成品保护，均由乙方负责并承担所发生的全部费用，如有损坏，均由乙方负责修复并承担费用。
甲方：
乙方：
日期：
钢构彩瓦合同篇四
建设单位(以下称甲方)：
施工单位(以下称乙方)：
按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一致确认以下条款内容：
第1条 工程概况
工程名称：
工程地点：
工程面积：约 平方米，按实际面积为准。
工程内容：钢结构及维护部分的安装
承包范围：所有钢结构主体、维护工程的安装，乙方负责甲方提供材料以为的各种耗材。(甲方提供地锚螺栓、加固钢筋、钢架、行车梁、抗风柱、柱间支撑、水平支撑、系杆、檩条、隅撑、拉条、套管、屋面板、屋面采光板、墙面板、墙面采光板、自动通风器、脊瓦、带窗包边、包边包角、避雷材料、高强螺丝、普通螺栓 )
开工日期： 年 月 号
竣工日期： 年 月 号
总日历日期： 实际施工 个日历天
合同价款： 价款的计算按 /平方米，约 平方米，结算按实际面积为准。 乙方以轻工方式对本工程钢结构进行安装，不得转包。
第2条 甲方工作 甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以保证乙方顺利开工。 甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位臵。 甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。 甲方负责提供乙方人员的生活、生产用地。 甲方负责按合同支付工程款。
第3条 乙方工作 乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的保护工作。 乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设施均应做好成品保护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。 乙方应文明施工，按施工组织设计安排现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。
第4条 检查和返工 在工程竣工前5天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应立即通知乙方进行返工。 乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应及时予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。质保由双方协商。
第5条 工程质量等级 本工程施工质量的评定以质量监督站为准。
(1)乙方进入工地支付生活费。
(2) 工程量完成至钢结构进场安装后5天内支付总价的20%
(3)工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的50%;
(4)工程量完成至钢结构维护结束后5天内支付到总价的70%;
(5)竣工验收后10天内支付余款全部结算。
第7条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如果发生争议，按下列 原则处理：
1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方应保证合同的继续执行。
2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。
第8条 违约 如有违约，应按合同法的原则，由违约一方承担违约责任并向对方支付总工程款的5%作为违约金。
第9条 安全施工和文明施工
乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。乙方应根据本工程的员工作好安全、文明施工教育。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。
第10条 不可抗力
因不可抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。
第11条 合同的生效和终止
本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。
第12条 合同份数
本合同正本一式二份，双方各执一份。
本合同副本一式四份，双方各执二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
钢构彩瓦合同篇五
9、保证遵守国家的有关法律法规，政策规定及甲方的一切规章制度，若违反应当承担一切相关责任。
10、服从并保证履行甲方与建设单位所签订的工程合同及附属中所有条款所规定的内容，若违反时，乙方承担一切的责任与后果由乙方承担。
11、服从甲方对工程款项的统一管理，保证将工程款全部发放乙方工人手中，并承担因不通过甲方财务部门而将工程款转移所造成的一切法律责任后果。
12、乙方施工中出现的质量及安全事故承担一切的法律责任及经济责任。接受甲方的领导和监督。
13、施工计划统计报表，应报甲方同意后方可实施。
14、现场管理执行甲方规定，不按规定执行造成经济损失由乙方承担。
15、施工现场的一切安全设施和防护用品均由乙方自行配备。所发生的一切质量，安全事故，其责任和经济损失均由乙方独立承担。
16、本工程所发生的一切费用及债权，债务，亏损，盈利，均由乙方负责处理，如与外部发生纠纷，甲方不承担连带责任，但可协助乙方调解。
17、所在地政府，城建，环卫，计生等部门收取的各种费用及罚款由乙方全部承担。
18、乙方按国家规定对工程负责质量保修，保修金按甲方单位合同条款执行。
19、涉及地方工农关系由乙方自行处理并承担此费用。
20、乙方全面负责履行建设单位所签的全部合同条款和承诺。
21、如果乙方私自将工程转包给他人，甲方有权终止本协议，并由乙方承担由此所造成的损失。
三、施工期间乙方如有喝酒闹事，误工发现一次罚款200元至500元(从工资款中扣除)。
四、乙方应按甲方要求施工，自己改动，没经甲方要求施工一次罚款500元，由乙方承担
五、积极争创优良工程及安全文明施工工地。
六、乙方在管理本工程项目时，若因工程质量、进度或其他原因给公司信誉和形象造成不良印象时，甲方有权对其人员给予处罚金为贰万元整，并且决定终止乙方的承包管理合同并更换施工队伍，由此造成的一切损失及后果均由乙方承担。
七、甲，乙双方同意，若双方对本协议内容发生争议时由本公司法制部门调解解决，调解不成时由甲方所在地主管部门或法院解决。
八、如不按合同工期开工完工，必须将原合同退回甲方。
九、工程施工一次性定价，按定价要求完工后，由甲方应支付乙方工程款85%，竣工验收支付10%，5%作为质保金，三个月之后支付乙方。
十、甲方为确保每个工人领到工资，乙方在每次支付工程款时，必须携带工人工资表并且每个工人签字按上指印，农民工若因工资款项发放不到位闹事，造成甲方损失由乙方自行承担，并处于贰万元整处罚金。
十一、乙方必须遵守双方合同要求，每次支付款项必须专款专用，发放至工人手中，不得擅自挪用工程款，违者罚款贰万元整。
十三、其他:
本协议一式贰份具有同等法律效力，自签订之日起生效。
钢构厂房劳务合同范文3
工程承包人(以下简称甲方)：
劳务分包人(以下简称乙方)：
为明确甲乙双方在工程中的责任和权力，依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据建设单位与甲方已签订施工承包合同，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务分包范围及劳务内容：
工程名称： 工程内容：主钢架、屋面板、墙面板、油漆找补
二、承包方式及合同价款：劳务承包。劳务费价格按照公司钢结构工程劳务承包价格计算。合同总价款为： 元，大写： 本工程劳务费价格组成详见附表(人工费清单)
三、付款方式：
按照公司财务部入账的欠款余额为依据，实行按比例付款。工程竣工验收合格交付使用后付至95%，余款作为质保金，保修期满后付清。
四、工期：
执行甲方与建设单位所定合同工期或建设单位要求工期。本工程计划 年 月 日开工， 年 月 日竣工。
1、因乙方造成工期延误，其损失由乙方承担。
2、如乙方不能满足甲方进度要求，甲方有权对未完成工程进行分包，所发生费用按甲方计算数额直接从承包费中扣除。
五、工程质量：
1、以甲方与建设单位签订的总包合同质量约定、国家现行的《建筑安装工程施工质量验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及相应技术规程、施工图纸及其它相应规定为标准，按iso9001质量管理体系要求和集团公司信息化管理要求进行施工，本工程必须达到质量评定 合格 等级。
2、乙方接受甲方定期质量监督，按甲方制定的技术交底进行施工和班组检查，并做好记录，经甲方有关人员验收达标后方可进行结算。
3、甲方在工程质量上有停工、返工权，因不符合质量等级要求而造成的返工、修理工料的损失及罚款全部由乙方承担，按甲方计算数额直接在承包费中扣除。
4、为加强质量管理，提高工作效率，乙方应在每次向甲方报验前进行认真的自检，认为符合相关要求后方可报验，若质量管理人员在验收过程中发现问题较多，乙方根本没有自检或自检不认真，将对乙方进行1000元/次处罚。
六、施工辅材、机械：
施工机械和工具由乙方自备，包括电动工具、临时电源线、手锤等其它零星工具。乙方承担吊车费、氧气、乙炔、焊条辅材费用及机械、机具电费。
七、材料使用：
1、甲方保证按施工要求向乙方提供合格的施工材料，如因甲方原因提供材料不合格而造成的损失由甲方承担。
2、乙方必须在每月25日前报下月主要材料计划，零星耗材提前3天报计划。乙方提供材料计划时必须考虑公司材料采购及构件制作时间。
3、乙方必须服从甲方的限额领料管理，对进入现场的材料做好看护管理，并对施工完毕尚未验收交付使用的成品、半成品承担保护责任，必要时须设立警卫看护，费用由乙方承担。材料领用数额与结算数额超过部分按照超过部分价值的2倍罚款，在承包费中扣除。施工过程中如发现材料超领数额较大时取消其承包资格并不予结算。
八、安全生产：
1、乙方不得使用患心脏病、痴呆症、高血压、恐高症等疾病的人员进行施工，否则出现事故，一切由乙方承担。
2、乙方应服从甲方的安全监督和管理。乙方必须严格遵守安全规程，特种作业人员要持证上岗，因乙方违章或自身原因而引发的安全事故，责任由乙方承担。
3、乙方必须经常对施工人员进行安全教育，应对聘用工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，进入现场必须佩戴安全帽，高空作业系安全带，严格按照施工现场用电管理规范施工，自觉遵守总承包单位现场管理规定，服从总承包单位和甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，如出现事故，一切损失由乙方承担，甲方不承担任何责任。
4、在施工期间，乙方施工人员若擅自离开工地，出现事故或意外，一律由乙方自行承担。
5、公司检查中，乙方有不合格或违章作业所发生的罚款在规定日期内以现金形式上交公司，如拖延或拒交将按罚款数额的双倍在承包费中扣除。
九、现场文明：
1、乙方必须做到工完、料净、场地清，否则因此所发生的费用全部由乙方承担，并按给甲方造成的不良影响进行相应处罚。
2、乙方必须对职工进行严格的安全教育，不随地大小便、不大声喧哗。
3、严禁野蛮施工，杜绝乱剔乱凿乱画等现象，每出现一次罚乙方100—500元。
4、每道工序施工前必须做好样板，经甲方、建设单位、监理单位验收合格后，方可按样板间标准大面积展开施工。
5、必须服从甲方管理，因质量、安全、进度、现场文明等没有达到甲方要求，而被甲方下令停工、返工或罚款令，乙方不得与甲方管理人员争吵，甚至围攻打骂甲方管理人员，每发生一次罚款500—1000元，并开除当事人。
6、作业队之间不准打架斗殴，非工作时间或中午饮酒后不得进入施工现场，否则每发生一次根据情节罚款100—1000元，并开除当事人。
7、乙方应严格要求和管理人员，遵守项目部和土建的规章制度，不准偷盗或破坏工地财物，否则按所偷物品价值、损失的2倍罚款，直接从乙方承包费中扣除，严重者追究当事人的法律责任。
8、施工期间，乙方因某种原因停工或终止协议，应与甲方协商后终止协议，否则所有损失完全由乙方承担，已完成工作量一律不予结算。
十、甲方的权力义务：
1、全面履行合同，针对工程的进度、质量、安全对乙方进行监督检查。
2、监督审核工程材料的使用，监督审核劳务人员的使用。
3、施工期间，乙方未能按甲方所要求的质量、安全、现场文明、材料节约率、纪律等去执行，甲方有权随时解除合同，乙方必须在限期内无条件撤离工地，并妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，不得以任何理由阻碍甲方另行组织队伍施工。所完成工作量根据情况按60%—80%结算，剩余工作量(即人工费)一律不予结算;若未在规定时间内撤离工地而造成坏的影响，所有剩余工程量不予结算且已结算工程量的款项也不再拨付。
十一、乙方的权力义务：
1、严格贯彻执行国家和上级有关部门的政策法规以及集团公司和公司制定的各项管理制度，自觉维护企业的利益，确保完成本项目的各项指标。
2、乙方应积极做好与建设单位、监理、土建的配合工作，若因乙方原因所发生此类费用由乙方承担。
3、乙方应积极配合甲方工作，协助公司检查。配合项目部完成施工日志的填写及签证、变更工作，配合甲方完成结算编制和结算审计。
4、乙方应按时向施工人员发放工资，若因工资问题施工人员到甲方或上级部门上访，甲方有权在未经乙方同意的情况下直接支付劳务人员相应拖欠工资，支付的工资在承包费中双倍扣除。
5、乙方严禁以任何理由私自从业主方承揽工程，所有承揽的工程必须以甲方身份办理手续，接受甲方的管理。否则，已经出现甲方有权立即解除与乙方的合同并按第十条第4款结算办法办理结算等手续，该项目经理永不录用。
十二、合同解除：
1、如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。甲方支付乙方已完工程的劳务报酬。
2、发生第十条第3款情况。
十三、合同终止：
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。
十四、合同份数：
本合同一式三份，具有同等效力，由甲、乙双方各执一份，报公司预算部一份备案。
十五、合同生效
合同订立时间： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定签字后生效。