在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧
电力协议转换器篇一
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：
第一条工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：承包形式：
(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)
第二条工程总价
合同总价为(rmb)：元整含税(大写壹佰万元整)。
第三条付款方式
2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写拾整) 4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围
1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)
3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。
第五条甲方职责
1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。
2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付;
3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电;
4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;
5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。
第六条乙方职责
1、向供电局申请用电手续至业主送电完成;
2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电;
3、协助甲方向供电局申请10kv外线施工的手续;
4、自柜体到厂日起履行保固条款;
5、开具本合同价上的工程发票。
第七条技术规范
按甲方提供经供电部门审核的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。
第八条工程日期
1、本合同项内于双方签订合同且供电局业扩会答复意见书出来后75天经供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。
第九条解约
2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。
第十条保固条款
自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复;乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。
第十一条任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。
第十二条本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
电力协议转换器篇二
甲方:
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围
2、工程地点：行政三路
3、承包范围：本次110pe电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容
4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条工期
1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日
第三条甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的.条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条工程价款及支付
1、本工程包干价，单价为元/米,按水平方向直线长度结算。
2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条工程质量验收
1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条违约责任
如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条争议的解决方式
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：
乙方(盖章)：
法定代表人：
法定代表人：
授权代表人：
授权代表人：
电话：电话：
签章日期：____年__月__日
签章日期：____年__月__日
电力协议转换器篇三
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
依照《_____》、《电力建设工程施工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。
一、合作内容及承包方式
1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。
2、工程安装费总额______万元。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。
二、工程价款的支付方式
1、预付款：甲、乙双方签订协议后______日内，甲方预付协议工程安装费的______%。
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期______年），甲方支付乙方工程安装费的______%。
3、保修条款：本工程保修期为______年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或现金方式进行。
三、工程管理
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按协议总价的______%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：
（1）责令乙方立即停止施工。
（2）不付乙方工程款。
（3）要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按协议约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议解决的方式
协议执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向______方人民法院起诉。
七、其他
1、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，本协议自双方签章之日起生效。
2、未尽事宜，双方另行协商。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
电力协议转换器篇四
甲方：
乙方：为了确保建筑、装修工程的顺利完成，切实突出“安全第一”的指导思想，经甲乙双方协商，共同遵守下列规定：
一、甲方责任：
1.由甲方负责为乙方办理进场施工登记，并为乙方施工人员制作胸卡。
每个胸卡收取工本
费五元，押金二十元，丢失损毁照价赔偿，无丢失损毁，待施工结束后退还押金。
2.甲方根据乙方提出的申请，负责为乙方办理《动火证》、《出门证》等正常的施工手续。
3.甲方有权对乙方的行为进行监督检查。
对违反规定的施工人员，甲方可对其采取劝阻、警告、罚款直至驱逐出场的处罚。
二、乙方责任：
1、交纳进场施工安全保证金5000元。
施工结束后，甲方扣除违章罚款后，退还剩余部分。
2、督促本单位施工人员携带胸卡进入酒店。
在登记的区域内施工，施工结束后应立即撤离现场。
3、督促本单位施工人员按规定时间和路线出入酒店，不得进入营业场所和其他非施工区域。
4、督促本单位施工人员文明施工，严禁在施工现场内吸烟、饮酒、和随地便溺，随时保持施工现场清洁，服从甲方管理人员的管理。
5、安全用电，因工程需要动用明火时，要根据规定到酒店工程部门办理《动火证》，操作者需持证上岗，并在动火现场配备一定数量的消防器材。
6、从施工现场运出任何物品均要按规定填写《出门证》，不得私自携带易燃易爆及其它危险品进入酒店。
7、施工中发生的人身伤害事故及其它项目按照双方签订《合同》的相关条款执行。
以上规定自签订之日起生效，甲乙双方一式两份，具有同等效力。
甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：
年月日年月日
电力协议转换器篇五
为落实省指及公司安全生产工作会议精神，强化安全责任意识，切实加强安全生产管理，贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，正确处理安全、质量、进度之间的关系，有效地将安全生产隐患消灭在萌芽状态，实现安全、优质、高效的施工目标， 项目部(以下简称甲方)与电工班组(以下简称乙方)特签定“安全管理责任书”如下：
一、安全管理目标
安全生产必须按《中华人民共和国安全生产法》的要求，在项目部的统一领导和部署下，做到有法可依，有章可循，坚决遏止重大事故的发生，杜绝特大恶性事故，重点区域、重点部位保证不发生重大恶性事故，减少一般事故，正确处理好与当地群众的关系，创造良好的施工环境。
二、安全管理机构和制度
1、 乙方必须由班长亲自担任兼职安全员，负责本班组人员的日常安全管理工作，切实做到安全措施具体、安全责任落实到人。
2、 乙方必须加强本班组工人的安全教育，做好安全技术交底工作和特种作业人员持证上岗。
3、 乙方应定期进行安全检查，组织开展班前安全活动(每周至少一次)，且要有书面记录。
三、施工现场安全管理
1、 进入施工现场人员必须戴好安全帽。
2、 电工必须参加学习，经考试合格后由有关部门颁发合格证，做到持证上岗。
3、 在建工程与临近高压线的距离应符合规范要求，即1kv以下不小于6m，1kv以上不小于7m.。
4、 支线架设时，配电箱下引出线不得混乱，电线不得破皮漏电，拉设临时电源时，电线均应架空，过道处必须穿管保护，不得乱拉乱拖，防止电线被车撵物压;低压电线架设时，电杆、横担要有绝缘子，电线不准架设在脚手架上、树上等。
5、 线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。
6、 电箱内电器设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关，必须执行“一机、一闸、一漏、一箱”。
7、 所有移动电具，都应字二级漏电开关保护之中，电线插头、插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。
8、 电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应，禁止用其他金属丝代替保险丝。
9、 动力线与照明线要分开设置。
10、施工现场夜间临时照明线及灯具，高度应不低于3m。
11、仓库内不得使用超过60w灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器(电炉、电热杯、热得快、电饭煲等)取暖、烧水。
12、各类电动工具要管好、用好，经常清洗、注油，严禁机械带病运转，各类防护罩应完整无缺。
13、有人触电，应立即切断电源，进行急救;电器着火，应立即将有关电源切断，使用干粉灭火器或干砂灭火。
四、防火、防盗及用电安全管理
1、 施工现场和宿舍的电器、电路均须由专职电工安装，任何人不得私拉乱接电线、电路，严禁超负荷用电。
2、 工地与宿舍的用火均应由专人负责，做到人走火灭。
3、 本班组所用设备、材料等须安排专人看管，谨防盗窃。
五、安全生产考评办法
1、 本责任书实行月度考核制，甲方将定期进行安全检查，发生安全隐患立即下发整改通知书，乙方必须在24小时内予以落实。
2、 乙方应缴纳风险金20000元，考核不合格、整改不及时的将一票否决，甲方将没收全部风险金并取消其它考核奖励;考评基本合格不奖不罚;考评良好返还风险金，同时给予适当奖励。
3、 实行安全生产一票否决制度。乙方若在本年度内出现安全生产重大责任事故或出现人员死亡事故，甲方将按所交风险金的200%予以罚款，并给予通报批评。
电工组
项目部(甲方) (乙方)
责任人： 责任人：
年 月 日 年 月 日
电力协议转换器篇六
甲方：_________
地址：_________
邮政编码：_________
传真：_________
乙方：_________
地址：_________
邮政编码：_________
传真：_________
甲方是一家依法设立并合法有效存续的有限责任公司。甲方作为_________指定的plc运营企业，可提供接入电力线（plc）宽带接入和运维业务（以下简称合同服务）。
乙方是一家依法设立并合法有效存续的_________。乙方现管理着_________（以下简称合同用户）。
乙方同意委托甲方为用户提供合同服务，且甲方愿意根据本合同规定的条款为乙方提供合同服务。
为此，甲乙双方经协商一致，达成本合同。甲、乙双方本着诚实、信任、合作的原则，根据中华人民共和国《合同法》及有关法规规定，就合同服务事宜达成如下协议：
合作内容
1、甲方为合同用户接入电力线（plc）宽带通信业务。
2、甲方负责提供合同服务所需的设备，并对设备进行运营和管理，甲方拥有应用于plc接入的网络设备的所有权。
3、在合同期内，乙方不再和其他宽带提供商签署接入合同。
4、乙方向甲方提供_________在合同期内的宽带接入权。
5、乙方负责提供接入设备的放置地点及局端设备电源。
双方的义务
1、甲方的义务如下：
（1）甲方提供接入设备，光纤通路，进行接入工程施工并对接入的合同用户进行安装调试，保证性能稳定、可靠。
（2）在合同用户使用宽带接入服务期间，甲方为合同用户提供客服电话，网络运营维护由甲方全面负责，服务工作，保证及时到位。
（3）甲方指定人员进行宣传，主干安装调试，用户端安装培训。
2、乙方的义务
（1）乙方应为甲方提供小区内楼宇的宽带接入，并协调好相关部门的关系，保证甲方接入工作正常进行，接入所需设备均由甲方提供。
（2）乙方负责对合同用户进行登记，协助甲方收取宽带使用费。
（3）在合同用户使用宽带接入服务期间，乙方应协助甲方提供客服信息。
（4）乙方应提供接入机房和电源等配套设备的使用权，保证合同期内使用时间。
（5）接入方式为电表后注入信号，局端设备放在楼道内，需简单布线，协调工作由乙方完成。
（6）乙方对_________内宽带设施的安全负有看管义务。
3、双方的共同义务：双方应共同负责对宽带接入业务的宣传，进行宽带接入的通知和演示。
合作方式
1、合同签订后，由甲乙双方负责发展用户，由甲方负责接入工程施工，保证在_________个工作日内完成局端设备接入工作（节假日顺延）。
2、合同用户宽带实行包月制，费用根据与合同用户的具体协议按年或半年收取。每一收费月份的10号前，乙方负责协助甲方收取合同用户的宽带租用费用。
3、甲方按收取网络月使用费总额的_________％支付乙方劳务费及甲方局端设备电源使用费。
结算方式
甲方在收取费用中按协议支付金额支付给乙方，乙方为甲方开具发票。甲方为用户出具费用清单和收据。
双方的保证
1、双方将遵守所有适用的法律和法规，并将以专业、合法、合乎商业道德和有效率的方式开展其业务，并且不会从事任何将对对方产生不利影响的行为。
2、双方的宣传资料和促销文字如果涉及对方的任何服务，则应提交对方事先审查和同意，但对方不得不合理撤消该同意。
3、双方应保护和促进对方的利益，并在所有方面以诚信对待对方。
4、双方各自保证，其为合法设立并有效存续，具有签署和执行本协议并履行其在本协议项下义务的充分的合法权力、权利和授权，不存在任何法律或实际的障碍（包括但不限于许可证要求方面的障碍）阻止其完成其在本协议项下的义务。双方进一步陈述和保证，其在签订本协议时没有出现资不抵债，并且也不知道任何可能使其债权人有权指定接管人或申请其破产、或对其资产行使任何其他权利的情况。
补偿
任何一方对另一方因下述原因遭受的任何实际成本、损失和费用（包括但不限于另一方因此导致的律师费）承担赔偿责任：
1、任何一方因其自身或其雇员、代理人的行为导致违反本协议的任何规定；
2、任何一方对另一方的服务或价格进行错误、有误导性或虚假陈述；
3、任何一方因其自身或其雇员、代理人的行为未经合法授权或该等行为违反法律、法规的规定。
协议期限
本协议有效期_________年，自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起计算。期满前1个月，甲乙双方应协商继续合作的`条款和条件并另行签订协议。如果双方同意，则本协议有效期可以延长。
保密
甲乙双方对彼此之间相互提供的信息、资料以及本协议的具体内容负有保密责任。
不可抗力
2、如果本协议任何一方因受不可抗力（不可抗力事件）影响而未能履行其在本协议项下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予终止。
5、双方应立即相互协商以找出合理解决办法并应尽所有合理的努力尽可能地减小不可抗力所造成的损失。
6、不可抗力事件或其影响终止或消除后的合理时间内，甲乙双方须立即恢复履行各自在本协议项下的各项义务。
争议的解决
1、协商：在发生因履行本协议而引起的或与本协议有关的争议时，双方应首先通过友好协商解决争议。如果争议在一方送交书面要求协商的通知后60天内未能解决，任何一方可按照下列规定将争议提交仲裁：
（1）仲裁应在_________仲裁委员会按照该委员会当时有效的仲裁规则进行；
（2）仲裁裁决是终局的，对协议双方具有约束力，除非仲裁员另行裁定，否则仲裁的费用应由败诉方承担。
2、持续的权利和义务：当产生任何争议及任何争议正在仲裁庭仲裁时，除争议事项外，双方应继续行使其剩余的相关权利，履行其本协议项下的其他义务。
其他规定
1、放弃：在法律许可的范围内，双方未行使或延迟行使其在本协议项下的权利应不构成放弃其权利，任何单独的或部分的行使权利也不排除其进一步的行使。
2、变更：
（1）本协议内容经在双方书面同意后方可进行修改，补充或变更。
（2）未经对方书面同意，任何一方不得全部或部分转让其在本协议项下的权利和义务。
3、约束力：本协议自双方法定代表人或授权代表签字之日起生效。本协议只有在双方签署书面文件同意的情况下才能修改，补充或变更。
4、可分割性：本协议任何条款的无效将不影响本协议其他条款的效力。
5、完整协议：本协议构成双方之间关于本协议的实质问题的完整协议，并替代此前协议双方之间的所有口头或书面的纪要，备忘录，合同和协议。
6、通知：任何一方向另一方发出的通知及书面通信，包括但不限于向另一方任何职员发出的文书／通知，应以传真、电子信件或信使（建议明确信使的范围）送达的方式迅速送交对方。
7、本协议一式叁份，甲方执两份，乙方一份，各份具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
法人代表（签字）：_________法人代表（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
7月15日上午，山西大学与华北电力大学在学校会议中心第四会议室签署战略合作协议。省教育厅副厅长孙世新，华北电力大学校长刘吉臻，校领导师帅、贾锁堂、李思殿、鲍善冰、赵怀洲、行龙，华北电力大学专家和校企合作办公室主要负责人，山西大学大东关管委会全体成员及相关职能处室主要负责人出席签字仪式。师帅书记主持签字仪式。
贾锁堂校长对刘吉臻校长一行远道而来表示热烈欢迎，对两校在过去合作过程中华电给予的帮助和支持表示真心感谢。他回忆了山西大学历史上工科发展的骄人成绩，指出太原电专并入山西大学后做好电力学科复兴工科的重要性。他强调，这次战略合作协议的签订，不仅为电力学科的发展创造了前所未有的难得机遇，更为山西大学学习重点高校先进经验提供了良好的平台。希望两校紧密携手，建立长期、全面、深入的合作关系，实现优势互补、互惠共赢、共同发展，为我省能源电力事业发展做出应有的贡献。
刘吉臻校长在讲话中介绍了华北电力大学的发展建设情况。他表示，华电的发展一直得到山西省政府的大力支持，学校也始终不遗余力地服务于山西能源电力事业的发展。此次两校的深度合作完全符合国家和地方的发展战略，既是充分发挥两校各自优势、协同创新、共同发展的重要行动，又是华电更好服务山西能源电力事业的重要举措。希望在双方的共同努力下，共同打造山西大学高水平的能源电力学科，更好支撑山西能源电力事业的创新发展，为山西经济社会更好更快发展做出更大的贡献。
随后，贾锁堂校长与刘吉臻校长分别代表双方签署了战略合作协议。根据协议，双方将在学科建设、人才培养、科技创新、合作交流及资源共享等领域开展战略合作。同时双方共同成立合作委员会，制定具体工作计划，组织、协调双方的合作事宜。
仪式上，贾校长亲自为华电7位教授颁发了山西大学特聘教授聘书。行龙副校长介绍了7位教授的情况。
孙世新副厅长代表省教育厅向两校签署战略合作协议表示衷心祝贺。他指出，在我省加快建设新型综合能源基地的发展背景下，电力行业的科技创新和人才培养非常重要。华电与山大“地缘相近、人缘相亲、业缘相联”，开展合作前景广阔，希望两校资源共享、优势互补，成为重点大学与地方院校携手合作、共赢发展的典范。
签约仪式结束后，双方在会议中心第四会议室召开了合作委员会第一次会议，重点就合作机制、合作内容进行了探讨。贾锁堂校长主持会议。山西大学大东关校区电力工程系、动力工程系、自动化系、电子信息工程系、环境工程系及学校组织部、人力资源处、教务处、科技处、研究生院主要负责人介绍了本单位相关情况和合作需求。华电各位专家就电力学科发展提出了建设性意见和建议，并一致表示会履行好职责，尽心尽力做好工作。
刘吉臻校长在座谈中从教育家的高度谈了如何办好一所大学、如何发展好一个学科、如何当好一名校领导，并诚恳邀请山大同仁有机会到华电参观学习。
贾锁堂在总结发言中，对各位专家特别是刘吉臻校长提出指导性意见表示衷心感谢，要求相关部门总结好、落实好这次交流座谈的成果，建立完善的工作机制，进一步加强沟通交流，把两校合作推向更高层次。
一﹑梯工程概况及费用：
1.用户：___________________________, 3.电梯类别参数及工程费用：
类 别 电 梯 层/站 加层 总层数 单价/层 数量（台） 工程费用 2.施工地点：____________________________1. 2. 3. 4.脚手架搭﹑拆费用__________________元。
项目负责人现场安全管理 元/台× 其他费用：
总工程费用：
元。台=元（含在工程费用中） 。
。二﹑公司配合项目：
1.公司承担脚手架租运费用和搭拆费用。
2.公司承担电梯的卸货﹑吊装费用。
3.修井工时费（加槽钢 70 元/米） ，导轨安装完结算。
三﹑工程完工期：
1.电梯主体安装完工期：
年 月 日~ 年 月 日 2.电梯调试试验收期：
年 月 日~ 年 月 日 3.工期延误：
1）除外界客观因素外。因安装自身造成工期延期，扣工程费 200 元/台/天。
2）因甲方原因，如停电﹑土建问题，无动力电源调试等原因造成停工，完工期顺延。
四﹑施工方案等现场资料：
1.施工前做好施工方案，施工中做好施工日志。
2.施工中做好现场安全管理及填写安全记录。
3.有关施工中其他质保体系要求的工程文件和随机文件资料的记录与填写。
4.安装完毕，做好各项试验及自检工作，并报公司检验。
五﹑施工中的保管工作：
1.开箱后检查各零部件的完好性，集中存放，做好保管工作，施工中对电梯零部件及层门﹑轿厢 等装饰面的完好性负责，对电梯零部件﹑工器具﹑脚手架﹑线路等丢失﹑损坏的，由施工队负责赔 偿。
2.施工完毕撤离现场时，施工队负责人与公司工程监督管理人员一起检查电梯各设备及层门﹑轿 厢等装饰面的完好性，并与用户书面交接，要求用户做好防盗﹑防损﹑防火﹑防水（潮）﹑等措施， 直至到交梯使用为止。
六﹑工程质量保障及完工标准：
1.工程施工严格按标准规范作业，施工队自检电梯结构安装达到技术要求后（见附表：电梯结构 安装达标技术要求） ，要报工程部进行调试及验收工作。安装不合规范造成返工﹑误工等损失，由施 工队承担。
2.安装过程中，如发现土建结构﹑技术问题，电梯部件问题，工艺技术问题等不符合正常规范要 求时，应立即停止安装，告知公司工程部一起解决问题，达成解决问题的最佳方案后，方可施工， 决不允许想当然强行安装，否则引起返工等一切后果由施工队承担。
3.工程施工质量达到公司检验合格﹑厂方调试验收合格和地方特种设备检验所验收合格。
4.电梯在厂检或特检所整体验收期间，公司维保部派人参与验收，公司质检部将厂家﹑特检所﹑ 维保部及公司质检部所提及整改问题综合后，出具一份整改通知单，限期半月内整改完毕。整改完毕后由质检人员检验整改合格情况。
5.公司质检至少二道以上关键工序检查（导轨安装完毕检查﹑电梯整体安装完毕及舒适感﹑各类 标识﹑卫生等检查）每道工序第一次检验不合格，处 100 元/台复检费，并报工程经理监管；第二次 检验部合格，处 300 元/台复检费，并报工程经理监管；第三次检验不合格，处 500 元/台复检费，并 报工程经理监管。工程经理要求停工找原因，解决问题。公司关键工序检查合格，工程才能进入下 一个工序。
6.符合上述第 3﹑4 条，视作工程达标完工。
7.因安装质量造成电梯检验不合格（厂方与政府方） ，所发生各项费用由施工队承担。
8.电梯安装为特种设备高空作业，详见鉴定的《工程安全责任书》 ，严格安装公司按管理制度执行， 以确保施工安全。
9.快车调试完毕，公司质检开出整改通知单，按规定时间内全部整改完毕，未按通知单整改，工 程费每层下调一个级别。
10.未按规定工期完工，每天罚款 200 元整。
八﹑工程费支付与结算：
1.在鉴定《电梯安装工程责任书》和《安全技术交底记录》后进场施工，安全监管负责人在确认 安全防护及设施已按要求到位并在《安全技术交底记录》上签字，否则进行安全防护工作整改直至 合格，才支付施工进场费，即工程费的 40% 元。
(安装队按总费用 40%支付，属维保对施工队员只借支必须的生活费用。) 2.工程符合完工标准，并上交齐有关工程施工资料以及按公司规定要求，回收余留的配件、材料， 支付工程费 50%______________元。
3.在限期内完成整改，由公司质检人员检验合格的结算余额 10% 元。
（1）.在限期整改期内，没有整改的，则转由维保队直接整改，且安装工程费用 10%直接划为 整改费用。
（2）.如限期整改不达标，即有《电梯结构安装技术要求》内容的，也转为维保队整改，根据 实际工作量，在 10%安装工程费中，部分划为整改费用。
（3）.如果存在安装问题难度较大而拒不整改的，除 10%余额外，另行扣除安装队其它工程款 以补整改费用。
4.本责任书安装费用的结算与安装人员工资发放和管理情况，按公司《关于电梯安装费用与安装 人员工资管理规定》执行。
九﹑其它：
1.安装标高：电梯各楼层地坎标高，要求用户出示书面标高并按此执行，否则出现错误返工的， 由安装队负责。
2.电梯外呼梯底盒，须在用户封门套前和呼梯盒外墙面装饰前埋设好，否则出现问题由安装队负 责解决。
3.施工队员必须持有效证件施工（一台电梯二个以上持证，认证相符） ，在县市施工须带证件；开 工前，以工程部通知开工时间为准，不得擅自提前安装施工；如遇质量技术监督局现场检查处罚， 其一切责任由施工队承担。
本责任书一式两份，公司与施工队各存一份。
本协议书附件《安全技术交底记录》与本协议具有同等法律效应。
安装队：
工程责任人 （代表） ：
结款人卡号：
（ 银行） 公司管理代表（章） ：
年 月 日 年 月 日 工程费用与公司规定是否相符 经理审批：
财务：
电力协议转换器篇七
甲方：
代表：
地址：
电话：
乙方：
代表：
地址：
电话：
依照《民法典》、《电力建设工程施工合同》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就电力工程合作事项协商一致，订立本协议。
1、合作内容：甲乙双方达成合作关系，由乙方就甲方承包的电力工程进行工程安装。
2、工程安装费总额______万元。
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从______年______月______日至______年______月______日。
1、预付款：甲、乙双方签订协议后______日内，甲方预付协议工程安装费的______%。
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和______%的质保金后（质保期______年），甲方支付乙方工程安装费的______%。
3、保修条款：本工程保修期为______年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或现金方式进行。
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工措施，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按协议总价的______%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：
（1）责令乙方立即停止施工。
（2）不付乙方工程款。
（3）要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按协议约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
协议执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向______方人民法院起诉。
1、本协议一式______份，甲方执______份，乙方执______份，本协议自双方签章之日起生效。
2、未尽事宜，双方另行协商。
甲方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
乙方（签章）：
代表人（签字）：
______年______月______日
电力协议转换器篇八
乙方：_________
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、承包形式：包工包料
四、工程内容_________
五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任
1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的'依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。变压器油化试验费每台_________(大写)元。设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
十一、争议的处理
1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
(1)提交_________仲裁委员会仲裁；
(2)依法向人民法院起诉。
十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。
十三、 本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。