最新监理合同管理多少题(实用5篇)

工程合同的类型包括工程勘察，设计，施工还包括工程项目管理合同，工程监理合同及相关合同。下面是小编为大家带来的关于工程合同索赔管理的知识，欢迎阅读。

1)按索赔的依据分类：

(1)合同内索赔

(2)合同外索赔

(1)承包商与发包方间的索赔

(2)承包商与分包商间的索赔

(3)承包商与供货商间的索赔

(4)业主与监理单位间的索赔

(1)费用索赔

(2)工期索赔

(1)工程延误索赔

(2)工程变更索赔

(3)工程终止索赔

(4)工程加速索赔

(5)意外风险和不可预见因素索赔

(6)其他索赔。

1)当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

2)发包人未能按合同约定履行自己的义务，或发生错误以及发生应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到工程款及承包人的其他经济损失，承包人可以按以下程序向发包人索赔。

(1)索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知。

(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

(3)当该索赔事件持续进行，承包人应当相应地向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师提供索赔的有关资料和最终索赔意向。

(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。如果工程师在收到承包人的索赔报告的有关资料28天内未予答复，视为该项索赔已被认可。

3)因承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成经济损失，发包人可按同样的程序向承包人提出索赔。

1)业主及工程师原因引起的延期。主要有：业主拖延交付现场，拖延交付图纸，工程师拖延审批图纸、方案，拖延支付工程款，不按时组织验收造成下道工序受到影响，业主提供错误的现场资料、工程量增加及工程变更等。这些发生后，影响了工期，工期就应顺延。

2)不可控制的因素导致的延误。主要表现有:人力不可抗拒的自然灾害导致的延误，特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误，不利的施工条件或外界障阻引起的延误等。这些风险事件导致的工期延误，工期应顺延。

1.在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用(b)的方式请投标人予以说明。

a.书面形式 b.澄清问题会

c.口头形式 d.询问

2.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的招标需满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是(d)。

a.立项批准 b.资金到位

c.报建批准 d.成立法人

3.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括(a)。

a.以评标价最低的标书为最优

b.以投标报价最低的标书为最优

c.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价

d.中标后按评标价格签订合同价

4.一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元，合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错，但甲方是主要过错方，应承担75%的过错责任。则损失的承担应为(b)。

a.各自承担自己的损失

b.甲方赔偿乙方1万元损失

c.甲方赔偿乙方2万元损失

d.甲方赔偿乙方4万元损失

5.下列选项中不能作为抵押的是(b)。

a.抵押人依法有权处分的`国有土地使用权

b.土地所有权

c.抵押人所有的机器、交通工具

d.抵押人的房屋及地上定着物

6.如果法律和当事人双方对合同的形式、程序均没有特殊要求时，(b)日合同成立。

a.要约生效

b.承诺生效

c.双方当事人签字或者盖章

d.附生效期限的合同期限界至

7.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流转过程中形成的(d)关系。

a.债权人与债务人

b.代理人与被代理人

c.法人与自然人

d.权利与义务

8.按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则(d)。

a.价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

b.价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

c.无论上涨还是下降均按新价格执行

d.无论上涨还是下降均按原合同价格执行

9.下列财产中，(a)可作为抵押物进行抵押。

a.抵押人所有的房屋

b.抵押人有权使用的集体土地所有权

c.依法被查封的财产

d.抵押人所有的支票

10.合同法律关系的客体不包括(b)

a.物

b.法人

c.行为

d.智力成果

下面是小编为大家搜索整理的关于注册设备监理师《合同管理》考试练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!想了解更多相关信息请持续关注我们应届毕业生培训网!

1.根据《仲裁法》规定，仲裁庭不能形成多数意见时，( )。

a.由仲裁委员会作出裁决

b.按照首席仲裁员的意见作出裁决

c.应提交人民法院作出裁决

d.应由仲裁庭重新表决

2.根据《招标投标法》规定，开标的程序应该是( )。

a.审查投标人资格、检查投标文件密封情况、开启投标文件

b.检查投标文件密封情况、开启投标文件、宣读投标信息

c.开启投标文件、宣读投标信息、记录存档

d.检查投标文件密封情况、开启投标文件、审查投标文件

3.根据《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )日内，订立书面合同。

a.10

b.20

c.30

d.40

4.下列设备工程监理服务合同用语的含义，不正确的是( )。

a.“项目”是指协议书所约定的实施监理的工程项目

b.“附加服务”是指非因监理人原因致使本项目终止，其善后工作

c.“正常服务”是指双方在专用条件中约定的监理工作

d.“监理人”是指合同书所指的接受委托提供监理服务的一方

5.下列关于设备监理服务合同委托人义务的表述，不正确的是( )。

a.按监理合同约定支付监理报酬

b.不得使用监理人编制的监理文件

c.按约定免费按时向监理人提供所需的`设备、设施和材料等服务条件

d.更换代表人应按合同规定提前通知监理人

6.设备工程监理服务合同中的委托人，应在约定的期限内。对由监理人提交需委托人决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理人。超过约定时间，监理人未收到委托人的书面形式决定，( )。

a则视为委托人对其提出事宜已经拒绝

b.应向委托人发出催告，要求委托人再次确认

c：可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须作出确认

d.监理人应与委托人协商，就该事宜作出约定

7.由于监理人过失违反约定的保密义务，给委托人造成了损失，委托人为此向监理人索赔，监理人赔偿的累计数额不应超过( )。

a.可以合理预见到的损失和损害的数额之和

b.监理费总额

c.监理费总额但需扣除税金

d.核定的实际损失和问接损失数额之和

8.下列不属于监理报酬的是( )。

a.监理人聘用专家的费用

b.正常服务报酬

c.额外服务报酬

d.附加服务报酬

9.设备工程设计合同中设计人的义务包括( )。

a.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

b.支付设计费及相关费用

c.负责设计的修改

d支付合同定金

10.在设备工程设计合同中，设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补允这属于《合同法》规定的承担违约责任形式中的( )。

a.继续履行

b.采取补救措施

c.支付违约金

d.赔偿损失

1.b 2.b 3.c 4.b 5.b

6.c 7.c 8.a 9.c 10.b

工程合同风险管理是监理工程师考试《合同管理》科目的考点。下面是小编为大家带来的关于工程合同风险管理的'知识，欢迎阅读。

(1)识别与评估风险。

(2)制定风险处置对策和风险管理预算。

(3)制定落实风险管理措施。

(4)风险损失发生后的处理与索赔管理。

(1)工程技术、经济、法律等方面的风险。

(2)发包人资信风险。

(3)外界环境的风险。

(4)合同风险。

担保方式为保证、抵押、质押、留置、定金和反担保。

(1)风险回避 (2)风险控制 (3)风险转移 (4)风险保留

(1)合同签订前对风险做全面分析和预测。

(2)对风险采取有效的对策和计划。

(3)在合同实施过程中对可能发生、或已经发生的风险进行有效控制。

为了帮助考生们更顺利地通过考试，下面是小编为大家搜索整理的关于监理工程师考试《合同管理》考前练习题，欢迎参考学习，希望对大家有所帮助!

1.设计人有权向发包人提出索赔的是( )。

a.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

b.发包人要求设计人进行设计变更

c.施工图设计未达到设计深度

d.设计人对外商的设计资料进行审查

2.施工合同文本规定，如需验收应( )。

a.在专用条款内约定

b.在通用条款内约定

c.由发包人随时决定

d.由监理工程师决定

3.按照施工合同示范文本的规定，监理工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。

a.监理工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

b.监理工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

c.监理工程师未确认，承包人应修改进度计划

d.监理工程师未确认，承包人应等待监理工程师的进一步指示

合同条件中，如未约定开工日期，承包商应在接到中标函后的( )天内开工，监理工程师应至少提前7天通知承包商开工日期。

a.15

b.30

c.42

d.60

施工合同中，监理工程师接到承包商申请后的( )天内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

a.14

b.28

c.36

d.42

6.《中华人民共和国担保法》是指调整因( )而产生的债权债务关系的法律规范的总称。

a.买卖关系

b.担保关系

c.合同关系

d.保证合同

7.如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由( )对争议进行处理。

a.终止合同方选定的仲裁委员会

b.违约方选定的仲裁委员会

c.双方选定的仲裁委员会

d.有管辖权的人民法院

8.某工程总投资2100万元，预计某设备的采购价为300万元，就设备采购而言，( )。

a.必须进行招标

b.可以不进行招标

c.必须采取询价来确定供应商

d.只能通过公开招标来确定供应商

9.某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。

a.监理工程师负责检验，发包人承担检验费用

b.监理工程师负责检验，承包人承担检验费用

c.承包人负责检验，发包人承担检验费用

d.承包人负责检验，承包人承担检验费用

10.设计合同示范文本规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限( )天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

a.7

b.14

c.15

d.30

答案：1、a2、a3、b4、c5、b6、b7、c8、a9、c10、c

11.施工招标时，若为初步设计完成后的大型复杂工程，则应采用( )合同。

a.总价

b.成本加酬金

c.单价

d.估计工程量单价

12.设计合同示范文本规定，在合同正常履行的情况下( )，设计人为合同项目的服务结束。

a.交付设计文件

b.完成设计变更

c.设计文件审查通过

d.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

13.施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前( )天，以书面形式向监理工程师提出延期形式的和要求。

a.11

b.2

c.7

d.14

14.施工中，监理工程师同意采用承包人的合理化建议所发生的费用和获得收益的分担或分享，由( )。

a.由发包人分担或分享

b.由承包人分担或分享

c.由发包人和承包人另行约定

d.由监理工程师确认

15.在材料采购合同的履行中，如采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方又不能交货时，则派车损失就由( )支付费用。

a.采购方

b.供货方

c.采购方和供货方共同

d.施工承包人

16.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。

a.可以采用直接委托方式发包

b.可以自行招标，但应当备案

c.可以自行招标，无需备案

d.必须委托中介机构代理招标

17.附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始履行，但任何一方不得撤销要约和承诺，否则应承担( )。

a.违约责任

b.缔约过失责任

c.定金罚则责任

d.违约金责任

18.某建设单位与某水泥厂签订了水泥购销合同，该合同法律关系的客体是( )。

a.物

b.行为

c.智力成果

d.运输

19.建设工程合同的纠纷由( )人民法院管辖。

a.被告住所地

b.合同签订地

c.工程所在地

d.原告住所地

20.无标底的综合评分法可以避免因( )造成对某些投标书的报价评分不公平。

a.标底编制得不够合理

b.评标标准不合理

c.评标委员会的评标过程不合理

d.受标底的约束