合同协议是商业合作中不可或缺的一环，它能够明确双方的权责，预防纠纷的发生。在使用合同协议范文时，请务必仔细核对和修改，以适应具体需求。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.下列关于合同价款说法正确的是()。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
答案ab。
2.关于固定价格合同说法正确的是()。
a.合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不再调整。
答案cde。
3.有关成本加酬金合同的正确描述是()。
a.合同双方分担风险。
b.一般用于工期较长的工程合同中。
c.发包人负担工程成本。
d.发包人支付承包人酬金。
e.可用于灾后修复工程。
答案cde。
4.发包人原因延期开工时，工程师应()。
a.以书面形式及时通知承包人。
b.赔偿承包人由此造成的损失。
c.批准工期顺延。
d.审核由此给承包人造成的损失。
e.口头通知承包人。
答案acd。
5.下列关于发包人供应的材料与约定不符时的处理原则，叙述正确的是()。
a.单价不符，由发包人承担所有差价。
b.到货时间早，发包人承担保管费。
c.数量多，由承包人负责运出工地。
d.规格不符，承包人可拒收。
e.延误的工期不予顺延。
答案abd。
6.工程师对质量控制和处理有关内容的说法正确的是()。
a.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款。
b.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工。
c.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责。
d.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担。
e.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任。
答案abd。
7.关于施工质量控制说法正确的是()。
a.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到则予拒收。
b.双方对质量有争议，由合同协议书中约定的工程质量监督部门鉴定。
c.承包人应随时接受工程师及委派人员的检查。
d.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。
e.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担。
答案acd。
8.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有()。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
答案ab。
9.工程师发布暂停施工的原因包括()。
a.外部条件的变化。
b.协调管理的需要。
c.施工质量不合格。
d.施工中遇到古迹需保护。
e.承包人调换技术员。
答案abcd。
10.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有()。
a.设计变更。
b.非承包人原因停电。
c.分包人的施工干扰。
d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
e.交通部门修理公路影响材料运输进度。
答案abde。
11.有关变更的说法，正确的是()。
a.工程变更分为设计变更和其他变更两类。
b.工程中常发生的变更是设计变更。
c.其他变更仅指工程质量标准变更。
d.承包人不可要求设计变更。
e.只有发包人才能提出设计变更。
答案ab。
12.工程师可以就()方面向承包人发出变更通知。
a.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸。
b.增减合同中约定的工程量。
c.改变有关工程的施工时间和顺序。
d.其他有关工程变更需要的附加工作。
e.变更工程质量标准。
答案abcd。
13.对于确定变更价款的程序，应该是()。
a.承包人在工程变更确定后14天内，提出变更价款要求的报告。
b.工程师应在收到承包人的变更合同价款报告后14天内给予答复。
c.工程师确认的追加合同价款，与工程进度款同期支付。
d.施工中与其他承包商发生干扰后提出变更合同价款的报告。
e.未向工程师提出变更价款报告，视为该项变更不涉及合同价款的调整。
答案abce。
14.确定变更价款的原则包括()。
a.应维持承包人投标报价单内的竞争水平。
b.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更合同价款。
c.合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
答案abcd。
15.关于对工程量确认的说法正确的是()。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量。
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。
答案abd。
16.工程进度款的计算内容包括()。
a.实际完成的工程量价款。
b.工程师批准的索赔款。
c.本期应扣回的预付款。
d.设计变更调整的合同款。
e.保修金的退还。
答案abcd。
17.工程师对不可抗力风险的识别和防范内容有()。
a.识别可能发生不可抗力的因素。
b.督促当事人转移不可抗力风险。
c.督促承包人采取有效防范措。
d.审核不可抗力对承包商造成的损失。
e.发生不可抗力采取的有效手段。
答案abce。
18.有关联动无负荷试车的说法错误的是()。
a.由承包人组织。
b.试车合格，工程师签字。
c.发包人按要求做好准备工作。
d.由发包人组织e.双方签字确认试车合格。
答案abc。
19.关于竣工验收下列说法正确的是()。
a.实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。
b.当各方不能形成一致意见时，应报当地建设行政主管部门协调。
c.发包人收到竣工验收报告28天内不组织验收视为验收报告已被认可。
d.发包人收到竣工验收报告28天内确认视为验收报告已被认可。
e.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，需签订部分竣工协议。
答案abc。
20.关于正常使用条件下的最低保修期限的说法正确的是()。
a.基础设施工程，房屋建筑的主体工程为该工程的合理使用年限。
b.屋面防水工程为5年。
c.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为2年。
d.供热、供冷系统，为2个采暖期、供冷期。
e.电气管线、给排水管道为2年。
答案abde。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1、转让是属于合同主体的变更。()。
a、是。
b、否。
2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段()。
a、是。
b、否。
3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率()。
a、是b、否。
4、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。()。
a、是。
b、否。
5、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()。
a、是。
b、否。
6、fidic条款10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。()。
a、是。
b、否。
7、招标是要约，投标是承诺。()。
a、是。
b、否。
8、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等()。
a、是。
b、否。
c、是。
d、否。
9、根据《经济合同法》的规定，经济合同不包括技术合同()。
a、是。
b、否。
10、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员()。
a、是。
b、否。
单项选择题。
1、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应()。
a、经工程师批准。
b、经发包人批准。
c、由承包人自行决定。
d、由承包人通知发包人。
2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。
a、以不属于自己的原因拒绝索赔要求。
b、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔。
c、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告。
d、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告。
3、工程师在处理索赔时应注意自己的权力范围，下列情形中的()不属于工程师的权力。
a、检查承包人现场同期的记录。
b、指示承包人缩短合同工期。
c、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定。
d、把批准的索赔要求纳入该月的工程进度款中。
4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出的推论是()。
a、由业主负责。
b、由设计单位负责。
c、由承包商负责。
d、由业主与承包商各负一半。
5、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应当由()保管。
a、发包人。
b、承包人。
c、工程师。
d、发包人与承包人共同。
6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求()给予补偿。
a、监理人。
c、发包人。
d、发包人和监理人。
7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对()负责。
a、业主。
c、承包商。
d、分包商。
8、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。
a、发包人。
b、承包人。
c、发包人和承包人共同。
d、监理人。
9、颁发接收证书之日即为。
a、竣工日。
b、合同解除日。
c、缺陷责任期结束日。
d、完工日。
10、设计招标应采用（）方式进行招标。
a、公开。
b、邀请。
c、询价。
d、方案竞选。
11、能够作为保证人的为()。
a、法人的职能部门。
b、公司。
c、学校。
d、幼儿园。
12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方()。
a、不必追究对方的违约责任。
b、按300t的数量计算违约金。
c、按100t的货款计算违约金。
d、按逾期15天的时间计算违约金。
13、承包人采购的材料，在使用前应（）。
a、按工程师的要求进行检验。
b、由发包人负责检验。
c、检验费由发包人承担。
d、不合格可使用。
14、承包人负责采购的材料和设备，应()。
a、发包人负责检验试验，费用发包人承担。
b、发包人负责检验试验，费用承包人承担。
c、承包人负责检验试验，费用承包人承担。
d、承包人负责检验试验，费用发包人承担。
15、工程建设施工由于设计方面的原因造成质量缺陷，由施工单位负责维修，其费用()。
a、由施工单位直接向设计单位索赔。
b、由设计单位全额承担。
c、由建设单位全额承担。
d、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责。
16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包括()。
a、增加合同中约定的工程量。
b、删减承包范围的工作内容交给其他人实施。
c、改变承包人原计划的工作顺序和时间。
d、更改工程有关部分的'标高。
17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。
a、定金。
b、抵押。
c、质押。
d、留置。
18、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是()。
a、节省招标费用。
b、招标时间短。
c、减小合同履行过程中承包不违约的风险。
d、竞争激烈。
19、如果由于第三方的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为()。
a、正常监理工作。
b、附加监理工作。
c、额外监理工作。
d、新的委托监理合同工作。
20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向()申请执行。
a、行政管理机关。
b、人民法院。
c、仲裁委员会。
d、调解委员会。
21、建设工程勘察合同法律关系的客体是指()。
a、物。
b、智力成果。
c、行为。
d、财。
22、能够留置的财产仅限于（）。
a、不动产。
b、动产。
c、专利权。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选答案中，只有1个最符合题意。)。
1、监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署(d)意见。
2、下面表述中错误的一项为(d)。
a.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作。
b.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案。
c.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展。
d.监理大纲、监理规划、监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可。
3、建设工程监理的基本程序宜按(d)实施。
a.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作。
b.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作。
c.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收。
d.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料。
4、项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动，称为(d)。
a.平行检验b.交接检验c.隐蔽工程验收d.互检。
5、《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程(c)使用年限。
a.经济b.最长c.合理d.法定。
6、下列各项活动中，(d)属于工程建设监理。
a.质量、工期、投资控制b.质量、工期、施工成本控制。
c.制定设计文件并对设计目标控制d.确定工程项目总目标。
7、项目监理人员应参加由(b)组织的设计技术交底会，总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
a.总承包单位b.建设单位c.设计单d.监理单位。
8、凡是(b)的单位，均可称为监理单位。
a.经监理资质管理部门审查批准b.取得监理资质证书，具有法人资格。
c.从事工程建设监督管理活动d.从事工程建设招标代理活动。
9、某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为(b)。
a.合格b.基本合格c.不合格d.基本不合格。
10、如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在(c)关系。
a.对立b.统一c.既对立又统一d.既不对立又不统一。
11、工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有(c)性。
a.公平b.科学c.独立d.公正。
12、工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。
a.可行性研究b.项目决策c.勘察设计d.施工。
13、建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是(b)。
a.有大量的隐蔽工程b.施工中未及时进行质量检查。
c.工程质量的评价方法具有特殊性d.工程质量具有较大的波动性。
14、工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，(c)属于监控主体。
a.设计单位b.施工单位c.工程监理单位d.勘察单位。
15、施工图设计文件审查是(c)对施工图进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等进行的独立审查。
a.建设行政主管部门b.工程质量监督机构。
c.依法认定的设计审查机构d.设计主管部门。
16、施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有(d)的复工指令方可复工。
a.业主代表b.施工单位负责人。
c.监督站负责人d.监理工程师。
17、对于质量控制点，一般要(a)，再制订对策和措施进行预控。
a.事先分析可能造成质量问题因b.事先分析施工过程中的关键工序。
c.分析施工过程中的薄弱环节d.分析施工过程中质量不稳定的工序。
18、施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时，则应执行(d)程序。
a.质量预控b.承包商自检c.质量检验d.技术复核?
19、按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作。
的人员一般为(b)。
a.监理员b.专业监理工程师c.总监理工程师代表d.总监理工程师。
20对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由(b)共同签署。
a.建设单位、设计单位、施工单位、监理。
监理工程师《合同管理》多选自我测试题
1.依照施工合同示范文本通用条款的规定，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，( )。
a.不免除迟延履行方的相应责任
b.双方的风险责任均不免除
c.如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续
e.保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担
2.依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，发包人收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付，承包人有权( )。
a.留置该工程
b.与发包人协议将该工程折价
c.直接委托拍卖公司拍卖该工程
d.申请人民法院将该工程依法拍卖
e.就该工程折价或拍卖的价款优先受偿
3.设备制造阶段的监理工作包括( )。
a.原材料和元器件的进厂检验
b.部件的加工检验和试验
c.出厂前的预组装检验
d.包装检验
e.施工现场的到货开箱检验
4.采用fidic《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括( )等。
a.实施工程的计划进度
b.分包商在施工阶段的安排
c.重要检查检验的次序和时间
d.保证计划实施的说明文件
e.滞后于进度计划的责任
5.按索赔的合同依据进行分类，索赔可以分为( )。
a.工程加速索赔
b.工程变更索赔
c.合同中明示的索赔
d.合同中默示的索赔
e.合同外的索赔
6.施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有( )。
a.设计变更
b.非承包人原因停电
c.分包人的施工干扰
d.发包人不能按合同约定日期支付预付款，使工程不能正常进行
e.交通部门修理公路影响材料运输进度
7.在材料采购合同中，交货质量的验收方法有( )。
a.化学试验
b.衡量法
c.物理试验
d.查点法
e.经验鉴别法
施工合同条件规定的指定分包商，其特点为( )。
a.由业主选定并管理
b.与承包商签订合同
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支
d.承担不属于承包商应完成工作的施工
e.由承包商负责协调管理
施工合同条件规定的合同文件组成部分包括( )。
a.规范
b.图纸
c.资料表
d.投标保函
e.中标函
施工合同条件规定，对承包商索赔同时给予工期、费用补偿的情况包括( )。
a.延误移交施工现场
b.不可预见的外界条件
c.异常不利气候导致的停工
d.业主提前占用工程
e.不可抗力事件造成的损失
11.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有( )。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求
12.工程建设施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容包括( )。
a.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地
b.提供和维护非夜间施工使用的照明
c.开通施工场地与城乡公共道路的通道
d.保证施工场地清洁符合环境卫生管理有关规定
e.确定水准点与坐标控制点并进行现场交验
13.承揽合同主要包括( )等类型合同。
a.定作
b.复制
c.修理
d.仓储
e.检验
合同条件规定，指定分包商与一般分包商的区别有( )。
a.合同地位不同
b.工程款支付的开支项目不同
c.业主对指定分包商利益保护不同
d.承包商对分包商违约承担责任范围不同
e.选择分包商的权利不同
15.要使索赔得到公正合理地解决，工程师在工作中必须遵守( )等基本原则。
a.批评教育
b.公正
c.自愿
d.协商一致
e.平等
16.施工合同示范文本规定，在施工合同履行过程中，承包人承担违约责任的方式有( )。
a.支付违约金
b.赔偿损失
c.顺延工期
d.继续履行
e.采取补救措施
17.依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用有( )。
a.施工中发现文物的保护费用
b.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费
c.承包人施工中出现安全事故的相应费用
d.施工现场内第三方人员的生命财产保险费
e.超出设计图纸范围工程量中的材料费
18.在fidic合同条件中，对于分包工程变更管理，下列说法正确的有( )。
a.工程师可根据总包合同对分包工程发布变更指令
b.承包商可根据工程进度情况自主发布变更指令
c.对分包商完成的变更工程的估价，应参照总包合同工程量表中相同或类似的费率来核定
d.若变更指令的起因不属于分包商责任，分包商可向承包商索赔
19.在fidic合同条件中，工程移交证书的主要作用有( )。
a.指明竣工日期
b.转移工程照管责任
c.颁发证书日即缺陷责任期起始日
d.作为办理竣工结算的依据
20.当承包人提出索赔后，应相应地提供索赔的证据以证明索赔成立，这些证据包括( )。
a.工程照片
b.工程师发布的各种书面指令
c.施工许可证
d.招标文件
e.财务凭证
21.对无权代理行为，被代理人有( )。
a.撤回权
b.追认权
c.拒绝权
d.催告权
22.《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中( )的效力。
a.清理条款
b.结算条款
c.质量条款
d.风险条款
23.下列关于当事人约定违约金的.正确表述有( )。
a.合同中必须约定违约金
b.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加
c.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行
d.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务
e.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金
24.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有( )。
a.施工内容的专业要求
b.施工现场条件
c.投标人的财务能力
d.对工程总投资的影响
e.投标人的工程经验
25.对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括( )。
a.招标公告
b.投标人须知
c.资格预审须知
d.对投标人书面提出问题的回答函件
e.标前会议后发给每一位投标人的会议记录
26.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括( )。
a.错误设计引起的费用
b.火灾
c.工人恶意行为造成的事故
d.技术人员过失造成的事故
e.盗窃
27.《合同法》规定，应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方有( )情况时，可以中止履行。
a.经营状况严重恶化
b.转让财产
c.丧失商业信誉
d.没有履行债务能力
e.没有提供担保
28.《合同法》规定合同应具备的条款中，( )属于合同法律关系三个构成要素中“内容”的范畴。
a.当事人
b.标的
c.数量
d.违约责任
e.解决合同争议的方法
29.《合同法》中有关解决合同争议方式的正确表述有( )。
a.当事人可以通过和解或调解解决合同争议
b.当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院诉
c.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁
d.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行
e.涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁
30.公开招标条件下，所发布的招标公告主要内容包括( )。
a.工程概况
b.项目资金来源
c.投标须知
d.评标方法
e.招标范围
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是(a)。
a抵押人所有的房屋和其他地上定着物b土地所有权。
c宅基地土地使用权d依法被监管的财产。
2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是(c)。
c保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿d保险合同有法律约束力。
3、合同履行后，定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的，应(c)返还定金。
a、原价b、三倍c、两倍d、按违约金额。
4、留置的期限一般规定，债务人应在(a)的期限内履行债务。
a、不少于两个月b、一个月内c、10天内d、不少于一个月内。
5、保证方式没有约定或约定不明确的，按(b)承担担保责任。
a、保证b、连带保证c、违约d、合同。
6、甲需购进价值100万元的设备，甲应预付定金(a)万元。
a、20b、30c、40d、50。
7、保险合同中的保险人对于(c)事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。
a、一切b、偶然c、合同约定d、自然。
8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点，以(a)为主线的基本法律规范。
a、建筑工程质量和安全b、建筑市场发展。
c、建筑经济发展d、建筑经济利益。
9、8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于(a)。
a、.1.1b、2000.2.1c、.1.1d、2001.2.1。
10、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(a)。
a、项目开发招标b、项目总承包招标。
c、堪察设计招标d、工程施工招标。
多选题。
1建筑法是指调整建筑活动的法律规范的总称。下列属于建筑法的立法目的的是(abcd)。
a加强对建筑活动的监督管理b、维护建筑市场秩序。
c保证建筑工程的质量与安全d、促进建筑业健康发展e调整建设工程活动。
2建筑工程的从业人员包括(abde)。
a水暖设备安装人员b、建筑师c、营造师。
3、建筑安全生产管理包括以下(ab)。
a纵向管理b横向管理c施工现场管理。
d，纵向、横向混合管理e纵向、横向和施工现场混合管理。
4民事诉讼法特有的原则是(abc)。
a当事人诉讼权利平等原则b调解原则。
c辩论原则d强制原则。
e人民检察院对民事审判活动实行法律监督。
5下列情况属于担保方式具体体现的有(abc)。
a、保证人与债权人以书面形式订立保证合同。
b、债务人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。
e、债权人将债务人的亲戚留置以使债务人履行合同。
6、采用抵押方式担保时，抵押人和抵押权人应以书面形式订立抵押合同，法律规定应当。
办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。抵押合同应该包括下列(bcde)。
a被担保的主债权种类、数额b债务人履行债务的期限。
c抵押担保的范围d当事人认为需要约定的其他事项。
e担保人的情况。
7保证人与债权人应当以书面形式订立保证合同，保证合同应包括以下(abcde)。
a被保证的主债权种类、数量b保证人与债权人的情况说明。
c债务人履行债务的期限d保证的方式e保证担保的范围。
8仲裁协议应包括下列内容(abc)。
a.请求仲裁的意思表示b仲裁事项c选定的仲裁委员会。
d仲裁协议书的签订e仲裁委员会成员情况。
9根据我国《仲裁法》第四章的规定，仲裁程序主要有(abcd)。
a申请b受理c开庭d裁决e、申请撤销裁决。
10下列说法正确的是(bcd)。
a、仲裁的发生是以双方当事人自愿为前提。
b、仲裁的客体是当事人之间发生的一定范围的争议。
c仲裁须有三方活动主体d裁决具有强制性e裁决不具有强制性。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.招标代理机构所具备的条件有()。
a.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金。
b.有审查招标单位资质的能力。
c.具备相应的专家库。
d.符合法律规定的其他条件。
e.能够编制招标文件和组织评标。
答案ace。
2.下列关于对投标人资格审查文件的核查叙述中，正确的有()。
a.不得强制投标人组成联合体投标。
b.可以对外地投标人采取不同的评标方法。
c.几个投标人可以联合起来排斥其他投标人。
d.不得对投标人实行歧视待遇。
e.可以要求投标人组成联合体投标。
答案ad。
3.《招标投标法》规定的招标方式包括()。
a.公开招标。
b.询价比较招标。
c.直接发包。
d.邀请招标。
e.议标。
答案ad。
4.邀请招标与公开招标比较，具有()等优点。
a.竞争更激烈。
b.不需设置资格预审程序。
c.节省招标费用。
d.节省招标时间。
e.减少承包方违约的风险。
答案bcde。
5.在招标准备阶段，招标人的主要工作包括()。
a.办理招标备案。
b.编制招标文件。
c.选择招标方式。
d.进行资格预审。
e.发布招标公告。
答案abc。
6.公开招标条件下，所发布的招标广告主要内容包括()。
a.工程概况。
b.项目资金来源。
c.投标须知。
d.评标方法。
e.招标范围。
答案abe。
7.关于资格预审，下列说法正确的是()。
a.资格预审文件可以分为资格预审须知和资格预审表两部分。
b.为限制投标人，资格预审中评定过的条件在评标时要重复评定。
c.资格预审表中开列的内容应全面、完整，能反映投标人的综合素质。
d.资格预审表是以应答方式给出的调查文件。
e.资格预审须知包括招标工程概况但不包括工作范围介绍。
答案acd。
8.有关开标的说法，正确的是()。
a.邀请招标不需举行开标会议。
b.开标由招标人主持。
c.开标后允许评标委员会对投标书中的错误加以修正。
d.开标后允许评标委员会更改投标书的内容。
e.投标书经启封后不得再更改评标方法。
答案bce。
9.出现()情形之一的，应当作为无效投标文件。
a.投标文件未按照招标文件的要求予以密封。
b.投标文件的关键内容字迹模糊。
c.未按照要求提供投标保证金。
d.投标函未加盖投标人企业及法定代表人印章。
e.投标中报价发生细微偏差。
答案abcd。
10.投标文件对招标文件未作实质性响应的重大偏差，包括()等。
a.提供了不完整的技术信息和数据。
b.提供的投标担保有瑕疵。
c.个别地方存在漏项。
d.没有按招标文件要求提供投标担保。
e.投标文件没有投标人授权代表签字。
答案bde。
11.评标报告的内容有()。
a.招标公告。
b.评标规则。
c.评标情况说明。
d.对各个合格投标书的评价。
e.推荐合格的中标人。
答案cde。
12.关于中标通知书的说法正确的是()。
a.中标通知书由招标人发出。
b.中标通知书只对中标人具有法律效力。
c.招标人确定中标人后7日内向有关部门提交书面报告。
d.中标通知书对招标人具有法律效力。
e.中标通知书发出30日内签订合同。
答案ade。
13.下列关于定标原则说法正确的是()。
a.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
b.能够满足招标文件各项要求，并经评审的价格最低，但不得低于成本。
c.a种情况指用综合评分法或评标价法进行比较后，最佳标书的投标人应为中标人。
d.b种情况适应于一般投标人均可完成的小型工程。
e.中标人必须同时符合上面a、b两种情况。
答案abcd。
14.设计招标与其他招标在程序上的主要区别表现为()。
a.对投标人的资格审查内容不同。
b.招标文件的内容不同。
c.对投标书的编制要求不同。
d.开标形式不同。
e.评标原则不同。
答案bcde。
15.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有()。
a.设计方案优劣。
b.投入、产出效益比较。
c.设计进度快慢。
d.投标报价是否最低。
e.社会信誉是否良好。
答案abce。
16.下列关于监理招标的特点，说法正确的是()。
a.招标宗旨是对监理单位能力的选择。
b.报价占主要地位。
c.报价占次要地位。
d.邀请的投标人较多。
e.邀请的投标人较少。
答案ace。
17.委托监理工作范围的确定通常考虑的因素是()。
a.工程规模。
b.工程项目的专业特点。
c.被监理合同的难易程度。
d.监理人员的配置数量。
e.主要监理人员的能力。
答案abc。
18.监理招标的评标主要侧重()方面。
a.监理企业的业绩。
b.监理取费。
c.监理单位的资质能力。
d.实施监理的计划。
e.派驻现场的监理人员的素质。
答案cde。
19.在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。
a.施工内容的专业要求。
b.施工现场条件。
c.投标人的财务能力。
d.对工程总投资的影响。
e.投标人的工程经验。
答案abd。
20.大型工业项目的资格预审的主要内容包括()。
a.财务报表。
b.法人资格。
c.分包计划。
d.人员报表。
e.投标文件。
答案abcd。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》，下列关于工程进度款的说法不正确的是()。
a.工程进度款支付方式或按月工程进度或按付款计划表申请付款。
b.发包人应在收到承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付。
d.按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础。
参考答案:c。
2下列流水施工参数中，属于工艺参数的是。
a.施工过程。
b.施工段。
c.流水步距。
d.流水节拍。
参考答案:a。
3运用现金流量图可以全面、形象、直观地表示现金流量的三要素：()。
a.资金数额、方向、期间。
b.资金数额、流入、时间点。
c.大小、流出、时间段。
d.大小、方向、时间点。
参考答案:d。
4根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的'物的，则()。
a.无论价格升降，均按新价格执行。
b.遇价格上涨时，按照新价格执行。
c.无论价格升降，均按原价格执行。
d.遇价格上涨时，按照原价格执行。
参考答案:d。
5在单因素敏感性分析中，当下降幅度为5.91%、项目投资额降低幅度为25.67%、经营成本上升幅度为14.82%时，该项目净现值为0，按净现值对、投资额、经营成本的敏感程度由大到小排序，依次为()。
a.——投资额——经营成本。
b.——经营成本——投资额。
c.投资额——经营成本——。
d.经营成本——投资额——。
参考答案:b。
6在评价投资方案经济效果时，如果a,b两个方案中缺少任何一个，另一个就不能正常运行，则a,b两方案称为()。
a.组合型。
b.互补型。
c.混合型。
d.相关型。
参考答案:b。
7静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费用、基本预备费及()。
a.生产预备费。
b.调整预备费。
c.不可预见费。
d.因工程量误差而引起的工程造价的增减。
参考答案:d。
8根据《招标投标法》，下列关于招标投标的说法，正确的是()。
a.评标委员会成员为7人以上单数。
b.联合体中标的，由联合体牵头单位与招标人签订合同。
c.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
d.投标人应在递交投标文件的同时提交履约保证金。
参考答案:c。
9我国甲级工程造价咨询单位中从事工程造价专业工作的专职人员和取得造价工程师注册证书的人员分别不少于()人。
a.20和10。
b.20和8。
c.12和8。
d.12和6。
参考答案:a。
10在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断()。
a.企业长期资金的加权平均资金成本。
b.市场投资组合条件下股东的预期收益率。
c.不同销售水平下适用的资本结构。
d.债务资金比率的变化所带来的风险。
参考答案:c。
11在投资项目经济评价的不确定性分析中，敏感性分析的主要目的是()。
a.分析不确定因素的变化对项目评价指标的影响。
b.度量项目风险的大小。
c.判断项目承担风险的能力。
d.分析不确定因素发生变化的概率。
参考答案:a。
12在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后()h内向监理人提交书面报告。
a.24。
b.48。
c.72。
d.96。
参考答案:a。
13发达国家一般按照投资来源不同，将项目划分为政府投资项目和()。
a.企业投资项目。
b.国外投资项目。
c.私人投资项目。
d.国际投资项目。
参考答案:c。
14按照我国现行规定，外商投资企业总额1200万美元，注册资本最低要求是不得低于()。
a.420万美元。
b.500万美元。
c.400万美元。
d.480万美元。
参考答案:b。
15在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是().
a.流水节拍。
b.施工段。
c.流水强度。
d.施工过程。
参考答案:b。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:a。
17美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由()制订。
a.政府建设主管部门。
b.土木工程师学会。
c.各专业协会、大型工程咨询公司。
d.建筑师学会。
参考答案:c。
18根据国家现行规定，下列关于建设项目竣工验收的表述正确的是()。
a.无论规模大小，建设项目完工后均应进行初验，然后进行正式验收。
b.建设项目竣工图应由施工单位绘制并加盖“竣工图”标志。
c.由项目主管部门或建设单位向负责验收的单位提出竣工验收申请报告。
d.施工单位必须及时编制竣工决算，分析投资计划执行情况。
参考答案:c。
19某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有()条。
a.1。
b.2。
c.3。
d.4。
参考答案:b。
20作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应()主持编制。
a.在开工之前由承包单位技术负责人。
b.在开工之前由施工项目经理。
c.在投标之前由承包单位技术负责人。
d.在投标之前由施工项目经理。
参考答案:b。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
3、达到继续教育标准。
三、申请材料目录。
3、达到继续教育标准的证明材料；
4、身份证、聘用单位出具的聘用合同等复印件。
四、行政许可程序。
1、申请人向聘用单位提出申请；
2、聘用单位审核同意后，连同申请材料一并报省建设厅；
4、建设部进行审核，作出行政许可决定；准予注册的，于法定时间内向申请人颁发《注册监理工程师执业资格注册证书》和注册监理工程师执业专用章。
五、行政许可办理期限初审期限为二十个工作日。
省建设厅政务服务中心自收到完整申请材料之日起，在二十个工作日内作出决定；因故经分管部长批准，可延长十个工作日。
注册监理工程师《合同管理》预测试题
1.根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(ace)有建议权。
a.生产工艺设计变更。
b.工程分包人的资格。
c.确定设计标准。
d.调换承包人工作不力的有关人员。
e.选择工程总承包人。
2.监理人的附加工作包括(cde)。
a.非监理人原因而终止的监理业务的善后工作。
b.恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。
c.非监理人原因使监理工作延误增加的工作量。
d.非监理人原因承包合同不能按时竣工而延长的监理时间。
e.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准。
3.我国现行的监理费计算方法有(abcd)。
a.按监理工程概预算的百分比计算。
b.按参与监理工作的年度平均人数计算。
c.由甲乙双方按商定的其他方法计算。
d.中外合资、合作、外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定。
e.按委托人提出的方法。
4.关于监理人的责任限度说法错误的是(de)。
a.监理人在责任期内，因过失造成损失，要负监理失职的责任。
b.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失负责。
c.不对第三方违反合同规定的质量要求和完工时限承担责任。
d.监理人应对责任期以外发生事情引发的损失，承担相应责任。
e.因监理人失职造成损失，监理应承担全部责任。
5.设计合同履行过程中，发包人要求变更部分委托的设计工作内容。由于设计人不具备相应的设计资质，发包人准备将这部分设计任务转委托给另一设计人。设计合同范本针对此情况的规定包括(ad)。
a.发包人与设计协商并经设计人同意。
b.设计人必须与发包人选择的另一设计人签订合同。
c.该部分设计成果需经设计人审查批准。
d.设计人不对该部分的设计质量承担责任。
e.设计人对该部分设计未能按时交付承担责任。
6.下列关于对设计错误的处理正确的是(bce)。
a.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变。
c.损失严重的，应向发包人支付赔偿金。
d.赔偿金累计总额应不超过设计费用。
e.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分比计算，写入相关条款。
7.设计人在各设计阶段的工作任务是(abcd)。
a.编制方案设计b.费用的支付。
c.设备设计的编制d.参加初步审查。
e.参与工程施工招标。
8.下列各项中同属于勘察和设计合同示范文本条例的是(abce)。
a.发包人应提供的资料b.费用的支付。
c.双方责任d.工程概况。
e.违约责任。
9.不适用固定价格合同的工程项目是(ade)。
a.工期较长工程b.工期较短工程。
c.施工简单工程d.施工复杂工程。
e.紧急工程。
10.按施工合同示范文本规定，应由承包人承担的工作不包括(ab)。
a.确定水准点和坐标控制点。
b.将施工所需电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定的地点。
c.提供进度统计报表。
d.提供和维修围栏设施。
e.做好施工现场邻近建筑物、构筑物保护。
11.关于固定总价合同说法中错误的是(ab)。
a.固定总价合同的价款是不可调整的。
b.工程承包中采用的总价合同属于此类合同，但单价合同不属于。
c.约定范围内的风险由承包人承担，但是约定范围外的风险由发包人承担。
e.在约定的风险范围内合同价款不做调整。
12.下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有(ab)。
a.工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求。
b.工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收。
c.工程师未能参加验收应视为该部分工程合格。
d.发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录。
e.由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求。
13.关于对工程量确认的说法中错误的是(ce)。
a.只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计算。
b.承包人收到通知未参加计量，工程师自行计量的结果有效。
c.工程师在计量工程量前24小时通知发包人派人参加。
d.承包人原因造成返工的工程量不予计量。
e.工程师未通知承包人参加计量，其计量结果有效。
14.下列关于竣工验收的提法正确的是(ae)。
a.对符合竣工验收条件的工程，由发包人组织验收。
b.竣工验收后承包人与发包人签订工程质量保修书。
c.工程严禁任何部分甩项竣工。
d.工程需要修改后通过竣工验收的实际竣工之日，为承包人修改后再次验收通过之日。
e.竣工验收合格的工程移交发包人使用。
15.下列关于合同价款说法中错误的是(cde)。
a.标准化合同协议书内要求填写合同价款。
b.非招标工程的合同价款，由当事人依据工程预算书协商，填写在协议书内。
d.费用指合同履行时发生需要增加合同价款的情况。
e.追加合同价款指不包括在合同价款之内的应由发包人或承包人承担的经济支出。
16.发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则应做的工作不包括(ace)。
a.向承包人发出必须提前竣工的指令b.与承包人协商并签订提前竣工协议。
c.负责修改施工进度计划d.为承包人提供赶工的便利条件。
e.减少对工程质量的检测试验项目。
施工合同条件规定的指定分包商，其特点不包括(ac)。
a.由业主选定并管理。
b.与承包商签订合同。
c.其工程款从工程量清单中的工作内容项目内开支。
d.承担不属于承包商应完成工作的施工。
e.由承包商负责协调管理。
18.按照fidic施工分包合同条件对索赔管理的规定，下列表述错误的是(ac)。
a.当分包商认为自己权益受到损害时有权向工程师递交索赔报告。
b.当分包商的损失原因属于业主，也只能向承包商提出索赔要求。
c.当分包商的损失原因属于业主，如果不能获得索赔补偿时，应由承包商承担。
d.由于承包商原因引起的索赔，工程师不予处理。
e.分包商没有按规定程序索赔，承包商不承担责任。
19.关于争端裁决委员会成员的说法错误的是(ac)。
a.双方提名的成员代表各自的单方利益。
b.成员不得在业主、承包商或工程师处担任职务。
c.提交仲裁时，可以继续被任命为仲裁人。
d.委员会中的任何成员不应从业主、承包商或工程师处单方获得任何经济利益或其他利益。
e.没有另一方的同意，任一方不得就任何事宜向争端裁决委员会征求建议。
20.在fidic《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括(abe)等。
a.不可预见的外界条件。
b.施工中遇到文物和古迹。
c.异常不利的气候条件。
d.业主或其他承包人的干扰。
e.后续法规的调整。
监理工程师《建设合同管理》训练试题
1.甲公司欠某供应商500万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。以下关于甲公司分立后500万元债务清偿问题的说法，正确的是( )。
a.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
b.应当由乙、丙公司承担连带责任
c.应当由丙公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )之日生效。
a.合同签订
b.合同登记
c.约定交付定金
d.实际交付定金
3.下列选项中，不属于无权代理的是( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.超越代理权限为代理行为
c.代理权终止为代理行为
d.不当代理行为
4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是( )。
a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担
b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任一
d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是( )。
a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效
c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式
6.合同履行中，应当先履行合同的一方可以中止履行合同的情形不包括( )。
a.丧失商业信誉的
b.拖欠工程费的
c.抽逃资金以逃避债务的
d.经营状况严重恶化的
7.建设工程合同属于( )。
a.单务合同
b.从合同
c.双务合同
d.无偿合同
8.有关债务人向第三人履行债务这种情况的法律关系特点的表述，不正确的是( )
a.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝
b.债务人对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用
c.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利义务关系
d.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向第三人承担违约责任
9.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，则( )。
a.施工合同成立，且生效
b.施工合同成立，但不生效
c.施工合同不成立，但有效
d.施工合同不成立，不生效
10.最高人民法院的.司法解释认为，民间借贷(包括公民与企业之间的借贷)约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍，为显失公平。
a.2
b.3
c.4
d.5
11.建设工程施工过程中，如果发包人拖欠工程款，则承包人可以放慢施工进度，甚至停止施工，承包人依据的是( )。
a.先履行抗辩权
b.同时履行抗辨权
c.后履行抗辩权
d.代履行抗辩权
12.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按( )的市场价格履行。
a.履行合同时订立地
b.履行合同时履行地
c.订立合同时订立地
d.订立合同时履行地
13.合同履行地点没有约定或约定不明确的，关于其确定方法的表述不正确的是( )。
a.给付货币的，在给付货币一方所在地履行
b.交付不动产的，在不动产所在地履行
c.履行期限不明确的，债务人可以随时履行
d.履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行
14.下列选项中，( )是指由于债权人的原因致使债务人无法向其交付标的物，债务人可以将标的物交给有关机关保存以此消灭合同的制度。
a.提存
b.抵押
c.保全
d.留置
15.某建设物资采购合同，采购方向供货方交付定金8万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为20万元，则采购方有权要求供货方支付( )万元承担违约责任。
a.8
b.16
c.20
d.28
16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是( )。.
a.邀请对象的数目不应少于5家
b.邀请对象的数目以5～7家为宜
c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间
d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差
17.在开标时判定为无效的投标文件，应当( )。
a.在初评阶段淘汰
b.不再进入评标
c.在详评阶段淘汰
d.在定标阶段淘汰
18.某建设工程的施工单项合同估价为l 200万元人民币，在施工中需要采用专有技术进行施工，该施工项目( )方式发包。
a.应该采用邀请招标
b.应该采用公开招标
c.可以采用直接委托
d.应该采用议标
19.公开招标的优点不包括( )。
a.招标人的选择范围较广
b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人
c.有利于取得有竞争性的报价
d.招标时间短、费用低
20.下列选项中，( )是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。
a.暂列金额
b.保留金
c.预付款
d.暂估价
监理工程师《合同管理》单选专项测试题
1.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是( )。
a.留置
b.保证
c.质押
d.抵押
2.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电脑，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电脑的合同。乙公司按时交货后未收到货款，则乙公司应( )。
a.要求该采购员支付电脑货款
b.要求甲公司支付电脑货款
c.中止合同并要求甲公司退货
d.换货后要求采购员支付电脑货款
3.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )。
a.3个月
b.6个月
c.9个月
d.12个月
4.《中华人民共和国合同法》规定，要约撤销的条件是，撤销要约的通知应当在( )到达受要约人。
a.要约到达对方之前
b.受要约人发出承诺之后
c.受要约人发出承诺之前
d.承诺到达对方之前
5.民间借贷约定的利息高于银行同期同种贷款利率的( )倍时，签订的合同可确认为可变更、可撤销合同。
a.3
b.4
c.5
d.6
6.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )生效。
a.约定交付定金之日
b.签订合同之日
c.合同登记之日
d.实际交付定金之日
7.根据《中华人民共和国合同法》规定，下列文件中属于要约的是( )。
a.寄送的价目表
b.投标文件
c.招标说明书
d.招标公告
8.关于代理的叙述，不正确的是( )。
a.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效
b.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销
c.无权代理的法律后果由被代理人承担
d.代理人只能在代理权限内实施代理行为
9.“由第三人向债权人履行债务”时，如履行债务不符合约定，应( )。
a.由债权人承担违约责任
b.由债权人追究第三人的违约责任
c.由债务人向债权人承担违约责任
d.由债务人追究第三人的违约责任
10.在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。
a.撤销合同，无须通知对方
b.撤销合同，但应当通知对方
c.解除合同，无须通知对方
d.解除合同，但应当通知对方
11.建设工程施工合同中，在合同生效后，由于合同的价款不明，则按( )的市场价格履行。
a.工程所在地
b.施工单位所在地
c.建设单位所在地
d.签订合同所在地
12.因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可( )。
a.按合同约定违约金要求对方赔偿
b.按实际损失加上违约金要求对方赔偿
c.请示法院增加超过违约金部分的损失
d.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约金定金
13.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按( )执行。
a.原价格
b.市场价格
c.原价格和新价格的平均价格
d.新价格
14.邀请招标投标阶段是指( )。
a.从发布招标广告始到投标截止日期为止的`期间
b.从发出邀请函始到投标截止日期为止的期间
c.从发出邀请函到签订合同日期为止的期间
d.从发出邀请函始到定标为止的期间
15.设计人完成合同约定的设计任务后，交付设计文件，发包人从项目预期效益考虑要求增加部分专业工程的设计内容。由于设计人当时承接的设计任务较多，在发包人要求的时间内无力完成变更增加的工作，故发包人征得设计人同意后，将此部分的设计任务委托给另一设计单位完成。变更设计完成并经监理工程师审核后发给承包人施工，但因设计原因出现质量事故，则事故的责任应由( )。
a.原设计人承担
b.承接变更的设计人承担
c.原设计人与承接变更的设计人共同承担
d.承接变更的设计人与监理工程师共同承担
16.在项目招标的评标结束后，中标人的投标保证金应当在( )退还。
a.合同履行完毕后
b.提交履约担保后
c.发出中标通知书后
d.完成评标后
17.投标人在投标过程中出现( )时，招标人可以没收投标保证金。
a.投标文件中附有招标人不能接受的条件
b.购买招标文件后不递交投标文件
c.投标文件的密封不符合招标文件的要求
d.投标人在投标有效期内撤销投标书
18.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时，应当( )。
a.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可
b.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认
c.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可
19.确定中标人后，招标人与投标人应以( )，作为施工合同价。
a.标底价
b.评标价
c.投标价
d.标底修正价
20.由于第三方原因使监理工作受阻或延误，以致增加了工作量或延续时间，这属于( )。
a.正常监理工作
b.附加监理工作
c.额外监理工作
d.临时监理工作
准。
a.现场考察时招标人口头解释
b.书面回函解答
c.招标文件规定
d.仲裁机构决定
22.评标委员会对投标书中的错误加以修正后，如投标人拒绝签字，则( )。
a.投标有效
b.投标无效，退还其投标保证金
c.由评标委员会代签
d.投标无效，没收其投标保证金
23.对设计投标人的资格审查不包括( )。
a.证书的种类
b.证书级别
c.允许承接的任务范围
d.近几年完成工程项目表
24.发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先( )。
a.报经原审批机关批准
b.经监理人同意
c.经设计人同意
d.由原勘察、设计单位修改
25.按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是( )。
a.损失严重的应向发包人支付赔偿金
b.赔偿责任按工程实际损失的百分率计算
c.累计赔偿总额不得超过设计费用总额
d.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费
26.设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，( )，设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
a.按设计合同要求，完成设计并提交全部图样
b.按设计合同要求，提交最后一部分图样，发包人结清全部设计费
c.工程施工完成竣工验收工作
d.工程通过保修期检验
27.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。
a.可以自行招标，无需备案
b.可以采用直接委托方式发包
c.必须委托中介机构代理招标
d.可以自行招标，但应当备案
28.设计合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应( )。
a.退还定金
b.退还定金并赔偿发包人损失
c.双倍返还定金
d.支付设计费的2%的违约金
说法中，正确的是( )。
a.应由承包人自行复制，复制费用自行承担
b.应由承包人自行复制，复制费用由发包人承担
c.应由发包人复制，复制费用由发包人承担
d.应由发包人复制，复制费用由承包人承担
30.施工中需要使用专利技术及特殊工艺时，按照施工合同示范文本的规定，如果是( )。
a.发包人要求使用，由发包人办理相应手续，发包人承担相应费用
b.发包人要求使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
c.承包人提出使用，由发包人办理相应手续，承包人承担相应费用
d.承包人提出使用，由承包人办理相应手续，发包人承担相应费用
1.c 2.b 3.b 4.c 5.b
6.d 7.b 8.c 9.c 10.d
1la 12.c 13.d 14.b 15.b
16b 17.d 18.d 19.c 20.b
21 b 22.d 23.d 24.a 25.c
26.c 27.d 28.c 29.d 30.a
监理工程师考试《合同管理》训练试题
某建筑材料采购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方违约时，守约方( )。
a.必须适用违约金条款
b.必须适用定金条款
c.可以选择适用违约金或定金条款
d.两者都不能适用，因约定无效
正确答案：c
第 2 题
在fidic《施工合同条件》中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于( )。
a.工程维修
b.清理施工现场
c.报送竣工报表
d.财务结算
正确答案：d
第 3 题
某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同，并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约，按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件， 建设单位有权要求供货商支付( )万元。
a.10
b.25
c.20
d.35
正确答案：b
第 4题
下列各项中，关于无效合同的法律后果，表述有误的是( )。
a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
b.合同被确认无效后，合同约定的权利义务即为无效
c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，赔偿损失是处理无效合同的主要方式
正确答案：d
第 5 题
a公司授权其采购员甲到b公司购买一批计算机，并交给甲已经盖好公司公章的空白合同书。后甲办理了辞职手续离开了a公司，又用此合同书与b公司订立了购买 一批电视机的合同，b公司要求a公司支付计算机价款，a公司认为甲已辞职，其订立的合同与己无关，因此发生纠纷。根据合同法中的规定，应如何定性( )。
a.购买电视机的合同成立，a公司应支付价款
b.购买电视机的合同成立。甲应支付价款
c.购买电视机的合同不成立，b应自己承担损失
d.购买电视机的合同不成立，甲应赔偿b损失
正确答案：a
第 6 题
工程师必须对隐蔽工程在( )进行检查验收。
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案：b
第 7 题
施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于( )的.规定。
a.撤销权
b.不安抗辩权
c.后履行方抗辩权
d.同时履行抗辩权
正确答案：d
第 8 题
某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担。
a.发包人
b.监理单位
c.承包人
d.维修公司
正确答案：a
第 9 题
监理人开始实行分包合同的前提是( )。
a.签订分包合同协议
b.行政主管部门备案
c.委托人书面同意
d.分包形式合法
正确答案：c
第 10 题
依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是( )。
a.招标公告
b.投标书
c.寄送的价目表
d.招股说明书
正确答案：b
第 11 题
(2010年)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是( )。
a.地震灾害导致施工暂停
b.恶劣气候影响施工安全
c.社会动乱影响施工进度
d.图纸设计错误导致的工程返工
正确答案：d
第 12 题
当事人采用信件、数据电文等形式订立的合同，( )时合同成立。
a.签订合同
b.承诺生效
c.签订确认书
d.双方签字
正确答案：c
第 13 题
按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人( )。
a.不再负责处理有关设计问题
b.仍应无偿负责处理有关设计问题
c.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费
d.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更
正确答案：c
第 14 题
设计招标确定中标人后，发包人与中标人在工程设计合同土签字、盖章时，表明( )。
a.要约生效
b.承诺生效
c.合同成立
d.合同生效
正确答案：c
第 15 题
合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。
a.合同公证书
b.仲裁协议书
c.履约保函
d.合同担保书
正确答案：b
第 16 题
(2010年)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
c.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任
d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
正确答案：c
第 17 题
下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是( )。
a.联合体投标没有联合体协议书
b.投标工期长于招标文件要求的工期
c.投标报价的大写金额与小写金额不一致
d.投标文件没有投标人授权代表的签字
正确答案：c
第 18 题
为保护无行为能力的人和限制行为能力的人的合法权益而设立的代理形式是( )。
a.有权代理
b.法定代理
c.指定代理
d.委托代理
正确答案：b
第 19题
当承包商不能在工程师限定的时间内将不合格的材料或设备移出施工现场，以及在限定时间内没有或无力修复缺陷工程时，建设单位可以( )。
a.直接向承包商发出终止合同的通知
b.雇佣其他人完成作业，所支付的费用从承包商处扣回
c.立即进驻现场，自行修复
d.根据履约担保处理
正确答案：b
第 20 题
某监理合同中，出现了“需遵守××市地方性标准《建设工程监理规程》”的约定，该约定应写在( )中。
a.建设工程委托监理合同
b.中标函
c.建设工程委托监理合同标准条件
d.建设工程委托监理合同专用条件
正确答案：d
监理工程师《合同管理》训练试题
某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于 ( )。
a.法定代理
b.表见代理
c.指定代理
d.委托代理
正确答案：d,
第 2 题
当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自( )起生效。
a.签订之日
b.登记之日
c.担保之日
d.清偿之日
正确答案：b,
第 3 题
质权是一种约定的担保物权，以( )为特征。
a.转移占有
b.约定保证期间
c.债权人优先受偿
d.转让办理登记
正确答案：a,
第 4 题
中标的投标人在签订合同时，招标人对施工投标保函应在( )后退还。
a.业主提交履约担保
b.投标有效期
c.撤销投标书
d.保证书退还
正确答案：b,
第 5 题
下列代理种类中，( )主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理 方式。
a.法定代理
b.表见代理
c.委托代理
d.指定代理
正确答案：a,
第 6 题
合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是( )。
a.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算
b.要约以非对话方式作出的.，承诺应当在合理期限内到达
c.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算
d.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外
正确答案：a,
第 7 题
甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5 月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则 此合同自( )无效。
a. 4月1日
b. 5月1日
c. 5月20日
d. 6月30日
正确答案：a,
第 8 题
某采购员受a企业授权去b公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有a企业公章的 空白合同文本，与b公司签订了购买包装材料的合同，则( )。
a.合同无效，由采购员向b公司进行赔偿
b.合同有效，但货款应由采购员承担 c.合同无效，a企业可能退货
d.合同有效，货款应由a企业支付
正确答案：d,
第 9 题
下列合同内容中，( )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。
a.质量
b.数量
c.标的
d.价款或者报酬
正确答案：c,
第 10 题
材料供应合同按照约定应由供货方先行交付订购的材料后，采购方再付款结算，若合同履行过程中供货方交付的材料质量不符合约定的标准，采购方有权拒付货款，这是采购方行 使的( )。
a.不安抗辩权
b.同时履行抗辩权
c.后履行抗辩权
d.合同中止履行的抗辩权
正确答案：c,
第 11 题
建设工程招标管理中，关于定标程序的表述，不正确的是( )。
a.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
b.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告
c.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
正确答案：b,
第 12 题
设计招标文件中，关于编制设计要求文件应兼顾的方面，下列说法中错误的是( )。
a.严格性
b.完整性
c.灵活性
d.系统性
正确答案：d,
第 13 题
执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物 后的结算应按照( )执行。
a.新价格
b.市场价
c.原价格
d.双方协商的价格
正确答案：a,
第 14 题
某建设工程物资采购合同，供货方收取采购方定金为8万元，由于供货方违约，按合同约定 的违约金为20万元，则供货方应支付( )万元的违约金。
a.8
b. 16
c.20
d. 28
正确答案：c,
第 15 题
依据监理合同示范文本规定，关于委托人义务，下列说法中正确的是( )。
a.在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密
b.对建设工程有关事项和工程设计提出建议
c.负责合同的协调管理工作
d.在双方议定的时间内，免费向监理人提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料
正确答案：d,
第 16 题
招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用( )。
a.由招标人承担
b.由投标人承担
c.由双方平均分配
d.由双方协商解决
正确答案：b,
第 17 题
公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由( )主持。
a.招标人
b.投标人
c.招标监督机构
d.监理工程师
正确答案：a,
第 18 题
在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应( )。
a.将其退还投标人进行密封
b.进入初评阶段后确定为无效投标文件
c.作为无效投标文件，不再进入评标
d.在详评阶段将其确定为无效投标文件
正确答案：c,
第 19 题
对招标文件的响应存在的细微偏差的投标文件( )。
a.归入无效投标书
b.不再进入详评
c.仍属于有效投标书
d.予以淘汰
正确答案：c,
第 20 题
全部施工内容只发一个合同包招标，招标人仅与一个中标人签订合同，则在施工过程 中( )。
a.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较少
b.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较少
c.管理工作比较复杂，但有能力参与竞争的投标人较多
d.管理工作比较简单，但有能力参与竞争的投标人较多
正确答案：a,
注册监理工程师《合同管理》考试题
考生分享：一年考过四科的经验。
一年一度的监理考试又要报名了。能否顺利通过考试对每位考生都有着不同的经济效益和社会效益。一年考过四科是每位考生都期盼的。那么，以下就介绍一下我一年考过四科的经验。
参加监理考试的人，多半是人到中年，工作繁重，家中也是老、少都须要照顾。那么为了生计还要参加考试，可见难度之大。我09年就是在母亲过世，孩子高考的情况下考过了四科。可见，时间上我们就不充裕。以前谁炫耀自己两个月考过四科，我心里在想：他是吹牛。但是09年我通过实践，证明了这个愿望是可以实现的。
通常情况下，监理考试二到四年能考过也算英雄好汉了。那么自己就要在心里念叨：我要把别人四年的复习时间用在一年中;即便您很聪明，也要对自己说：慢鸟先飞，勤能补拙。
思想上的准备做好之后，就要做物质上的准备。我觉得参加一个讲解透彻的培训班是很必要的。但重要的是讲解透彻，如果像和尚念经的讲法就不要让他来浪费你的时间和精力了。而一个讲解透彻的培训班会让你站在巨人的肩膀上――节省你的时间，让你掌握的都是该考的，而考试不会出现或不影响你的及格率的知识老师会提醒你不必死扣――你的时间和脑力都是有限的哦。我在听培训之前就知道自己人到中年的记忆力怎样;那么上课之前我就买了一mp3。除了注意听讲以外，还把老师的讲解录了音。培训结束之后首先精听一遍录音，再掌握教材的知识。但是人到中年，属于自己的时间很少，那我做饭时、坐车时、睡觉前――一切时间都可以听mp3，而且带上耳机不影响任何人。有时你听的时候头脑会溜号，但时间长了也会深深地刻入你的大脑。虽然时间紧、任务重，但我不赞成熬夜，我觉得学习要讲求效率。头脑清醒就会收获很多，还不觉得辛苦。
假如您没有听说哪个班讲的精彩，及格个率高，那么就自学。对教材有了大概印象后就做历年试题，反复地做，直至卷后满分。题不在多，掌握才行!
本人考结构一注和监理均一次高分通过，平时用功较多，但未吃二遍苦，因此总的说还是合算的。以下是关键点：
1.结构：常用规范(混凝土，钢结构，砌体，地基，荷载)深入研读，其他规范如施工验收等浏览一下即可。研读方式举例：按规程某条文(主条文)中的公式可求出计算结果，此结果还须参见另一条文折减，考试时没有时间把这些参见条文弄全，极易答错，平时用功时可将参见条文记在主条文边。
监理：“要览”深入读记，不能理解时看“教材”。死记是记不住的，理解了才能记住。
3.平时多作题。书上的题做错的要用铅笔打上记号，回头可只作错题，不要将答案写在题上。此条对监理很重要!
4.监理多选题：单选题是拿分的关键，多选题是通过的关键!!怎样答多选题?少选!abcde中100%吃准的才选，否则别选!
5.考时注意：发卷前深呼吸，暗示自己状态很好能考好。心情烦躁嫌老师还不发卷别的考场已发+挤车+邻桌打手机屁话多偷看+座位太小+外面太吵者还不如退场逛街去。
考试中途要去洗手即使不想洗手。要洗脸，冷水。
一门考后：及时吃饭，然后找地方靠一靠，树下最好，补氧。
考生分享：考取国家注册监理工程师资格的几点体会。
国家监理考试是规范监理行业、提高监理工程师执业水平的重要途径，对于统一监理工程师的标准和与国际接轨都有着重要的意义。考取国家监理工程师资格，并经注册，才能以监理工程师名义执业，并取得签字权，所以，考取国家监理工程师资格，是工作的需要。目前，在监理行业中，国家注册监理工程师不足三分之一，多数监理单位对有证者都是来者不拒，所以，考取国家监理工程师资格，对于个人就业也大有好处。
一、认真读透几本书。
目前，国家监理工程师执业资格考试每年五月份举行一次。教材为2003年版，共七本书，即《监理概论》、《信息管理》、《合同管理》、《质量控制》、《投资控制》、《进度控制》、《监理相关法规文件汇编》。另有国家监理协会组织编写的'两本《监理教材辅导资料》(上、下)也应一并学习。
应试者除熟读教材外，还应阅读年度考试大纲，每年考试大纲规定的考试范围，会有少许变化，所以，考试大纲是不可不读的。大纲中要求“掌握”的内容，考题可能会灵活多变，不但要深刻理解，还要会计算。要求“熟悉”的内容，也是考试题量比较大的内容，也要熟记。要求“了解”的内容，考题可能会直来直去，比较容易解答。由于考试题量较大，考点较多，所以教材必须通读，熟读，有选择的重点阅读是不可取的。
二、从自身的实际情况出发作好充分准备。
案例分析题每题应在40分钟内做完，必须在4小时内做完全部6道题，如果做不完，丢分就较多，及格的可能性就小。年龄大，解题慢的考生要在提高速度上下工夫，关键是熟练，熟能生巧，要自己总结经验和技巧，以提高速度。
案例分析题的复习准备，切忌只看不练，要多动手做一些典型题，这样才能在考试时迅速进入角色。
要知道梨子的滋味，就要亲口尝一尝。参加一次考试，体会就深刻多了。
三、考场应试要点。
1、理清各考试科目的内容和涉及的书目。《基本理论与相关法规》科目考试时间为2小时，涉及《监理概论》、《信息管理》和《相关法规》的部分内容，《合同管理》科目考试时间为2小时，涉及《合同管理》和《相关法规》的部分内容，《三控制》科目考试时间为3小时，涉及《质量控制》、《投资控制》和《进度控制》，案例分析科目考试时间为4小时，涉及全部七本书，这些对于单科不及格者是更要清楚的，免得走弯路。
2、先易后难，巧答试题。在一定的时间内把全部试题答完，达到及格水平，除了熟读教材外，还应掌握一些答题方法和技巧。
对于单选题，四个供选答案中只有一个最正确，选对得1分，选错得0分。要想及格，单选题必须得高分。做单选题时，如果对答案熟悉，可直接选中，如果对答案不熟悉，可采用排除法，去掉三个错误答案。每题应在一分钟内完成，特别费时间的计算题可适当放弃几道，有时间再回来研究，必须保证把全部题做完。无论对答案是否熟悉，无论是否已计算出结果，都要选一个答案做答，切不可空题。
多项选择题有五个供选答案，至少有两个正确答案和一个错误答案，每题2分，选择了错误答案，该题得零分，正确答案没有全部选出，则选中一个得0.5分。每道题做题时间不应超过1.5分钟。多选题中计算题比较少，应试者要在此挤出一定时间来处理其他疑难问题。对于多选题，没有把握的答案一定不要选，宁可少选，不可多选。多选题的得分率一般要低于单选题，所以，要提高成绩，就应在多选题上下功夫。
单选题和多选题还要把涂答题卡的时间留够，考试前要把2b铅笔削好。
3、注意审题，把握重点。监理资格考试能否通过的关键还在于《案例分析》题。案例分析题考核应试者在实践中分析问题解决问题的能力，是对全部监理知识的综合性考核。解案例分析题要求知识全面，逻辑性强，考题不难，但面比较宽。回答不完整，或答非所问，是丢分的主要原因。
解案例分析题，首先要认真审题，透彻理解题意;答题时，充分利用已知条件，如果有没用上的已知条件，就要引起注意，错误可能就发生在这里。
解题时，应先做计算题，因为刚进考场头脑清醒，不容易出现差错，做对了，容易得高分，甚至得满分。计算题一般比较简单，如果后做，万一计算有误，丢分就较多，实在可惜。
案例分析题的解答，要与教材保持一致，不要自己另立观点。回答问题，要直来直去，语言精练，观点明确，切中要害。
一、合理安排时间，紧扣大纲，吃透教材。
从历年考试可以看出教材以大纲为线，将教材的一个个知识点串起来。由于按规定要求只有工程师以上职称之后从事监理工作三年才有考试资格，大部分同志已是单位骨干，工作担子重，看书时间少，而象监理概论性知识必须进行重复记忆。因此，提议参加考试的考生首先针对自身的情况进行合理安排，尽量保证有充裕的时间进行学习。其次，紧扣大纲，对大纲中要求掌握的知识点，在教材中必须理解、吃透，对大纲中要求了解的内容对照教材中的相关知识点了解其主要内容即可。但是对于教材中新增别的章节内容要多加关注，因为此内容在以往的考题中没有，极易出题，所以我们要多加关注，要费点心思。尽量提高得分率。
二
文档为doc格式。
监理工程师《合同管理》试题及答案
1.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。
a.10%
b.20%
c.30%
d.40%
2.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从( )之日生效。
a.合同签订
b.合同登记
c.约定交付定金
d.实际交付定金
3.下列选项中，不属于无权代理的是( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.超越代理权限为代理行为
c.代理权终止为代理行为
d.不当代理行为
4.甲、乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲、乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。(环球网校监理工程师频道为您整理)合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是( )。
a.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲、乙双方承担
b.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半
c.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任
d.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任
5.下列各项中，关于无效合同的法律后果的表述，有误的是( )。
a.合同被确认无效后，履行中的合同应当终止履行
b.合同被确认无效后，合同规定的权利义务即为无效
c.合同被确认无效后，有过错的一方应赔偿对方因此而受到的损失
d.由于无效合同自始没有法律约束力，因此赔偿损失是处理无效合同的主要方式
6.在市场经济条件下，由于主要是依靠合同规范当事人的交易行为，合同的内容将成为实施( )行为的主要依据。
a.建设工程
b.设备采购
c.勘察设计
d.违约责任
7.我国建设领域的核心制度是( )。
a.法人负责制
b.招标投标制
c.工程监理制
d.合同管理制
8.关于法人的说法，错误的是( )。
a.法人可以分为企业法人和非企业法人两大类
b.有独立经费的机关需要办理法人登记，经核准登记，具有法人资格
c.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格
d.非企业法人包括行政法人、事业法人、社团法人
9.保险合同一般是以( )的形式订立的。
a.现金支票
b.保险单
c.银行汇票
d.银行保函
10.被保险人不包括( )。
a.业主或工程所有人
b.承包商或者分包商
c.技术顾问
d.材料配送人员
11.招标人采用邀请招标方式的，应保证有( )个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标。
a.2
b.3
c.4
d.5
12.取得( )的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务。
a.工程设计综合资质
b.工程设计专业资质
c.工程设计行业资质
d.工程设计专项资质
13.承办机电产品国际招标的招标机构应取得机电产品( )代理资格。
a.国际招标
b.国内招标
c.公开招标
d.邀请招标
14.具有代为清偿债务能力的法人、(环球网校监理工程师频道为您整理)其他组织或者公民，可以作为( )。
a.抵押人
b.代理人
c.保证人
d.法人
15.合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，连接主体的纽带的是( )。
a.合同法律关系的内容
b.合同法律关系的.主体
c.合同法律关系的客体
d.合同法律关系的权力
16.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是( )。
a.邀请对象的数目不应少于5家
b.邀请对象的数目以5～7家为宜
c.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间
d.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较差
17.在工程建设的过程中，( )是最为常用的一种担保方式。
a.质押
b.留置
c.保证
d.抵押
18.投标保证金将被没收的情况不包括( )。
a.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标
b.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同
c.中标人根据规定未能提交履约保证金
d.投标人采用正当的手段中标
19.公开招标的优点不包括( )。
a.招标人的选择范围较广
b.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人
c.有利于取得有竞争性的报价
d.招标时间短、费用低
20.根据《招标投标法》规定，(环球网校监理工程师频道为您整理)( )要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提供。
a.招标文件
b.招标邀请书
c.授权委托书
d.保证人的保证书
1.b 2.d 3.d 4.d 5.d6.a 7.d 8.b 9.b 10.d
注册监理工程师《合同管理》试题
1.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是(c)招标。
a.施工 b.设备采购
c.设计 d.材料采购
2.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，(d)。
a.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
b.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人
c.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师
d.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师
3.建设工程施工合同示范文本中，工程师无权指示设计变更的情形是(c)。
a.减少合同中约定的工程量
b.改变有关工程的施工时间
c.删除承包范围内的部分工作
d.更改工程有关部分尺寸
4.依据施工合同示范文本规定，某设备安装工程试车时发现，由于设计原因试车达不到验收要求，则应由(a)。
a.发包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，追加合同价款，工期相应顺延
b.承包人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
c.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期不予顺延
d.设计人承担修改设计、拆除及重新安装费用，工期相应顺延
5.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，(c)不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
6.发包人应为设计提供的现场服务不包括(c)。
a.施工现场的工作条件
b.生活条件
c.设计人的现场津贴
d.交通工具
7.监理合同示范文本的标准条款规定，当发生(d)情况时，监理人有权向委托人发出终止合同的通知。
a.执行监理业务的时间超过合同内约定的时间
b.委托人未批准监理单位调换总监理工程师的要求
c.委托人未按监理人提交的支付清单中要求的附加监理酬金付款
d.由于委托人资金原因导致被监理的施工暂停6个月
8.发包人负责采购的一批钢窗，运到工地与承包人共同清点验收后存入承包人仓库。钢窗安装完毕，工程师检查发现由于钢窗质量原因出现较大变形，要求承包人拆除，则此质量事故(b)。
a.所需费用和延误工期由承包人负责
b.所需费用和延误工期由发包人负责
c.所需费用给予补偿，延误工期由承包人负责
d.延误工期应予顺延，费用由承包人承担
9.在合同正常履行的情况下，(d)，此时设计合同终止。
a.设计费全部支付完毕
b.设计阶段结束
c.颁发工程移交证书
d.工程施工竣工验收
10.下列委托合同中，以服务作为标的物的是(a)。
a.委托监理合同 b.勘察设计合同
c.施工承包合同 d.加工承揽合同
11.为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施工程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持(b)的程序。
a.先勘察设计，再施工
b.先勘察、后设计、再施工
c.边勘察、边设计、边施工
d.先设计、后勘察、再施工
12.监理合同示范文本规定，因(c)，属于监理服务的`额外工作。
a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容
13.勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人(a)。
a.无权要求返还定金
b.有权要求返还定金
c.无权要求返还定金且需支付违约金
d.只能要求返还定金的一半
14.关于委托人提供的人员服务说法错误的是(b)。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
15.下列有关暂停施工说法不正确的是()。
a.承包人应按工程师要求停止施工
b.承包人实施工程师处理意见后，可以自行复工
c.工程师未能在规定时间内作出答复，由发包人承担违约责任
d.工程师发现施工可能危及人身安全，应停止施工
16.建设工程设计合同履行时，(c)是承包人的义务。
a.提供有关设备的技术资料
b.向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作
c.修改预算
d.确定设计深度和范围
17.为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验。对于此项检验应由(a)。
a.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用
b.承包人负责检验工作，并承担检验费用
c.发包人负责检验工作，并承担检验费用
d.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用
18.招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为(c)。
a.评标委员会算出的评标价
b.招标人编制的标底价
c.中标人的投标价
d.施工图预算价
19.发包人给设计人就项目设计的要求中应包括(d)。
a.工程范围
b.工程规模
c.限额设计要求
d.设计方案
20.施工合同示范文本规定，工程实际进度与计划不符时，承包人按工程师要求提出改进措施，经工程师认可后执行，事后发现改进措施有缺陷，应由(b)承担责任。
a.发包人 b.承包人
c.工程师 d.承包人和工程师
监理工程师《合同管理》自测试题
1、设置缺陷责任期的目的是( d )
a、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求
b、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到的要求
c、检验接近竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求
d、检验已竣工的工程在运行条件下施工质量是否达到合同规定的要求
2、根据不同的分类方式，工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类，下列不正确的是(b )。
a、项目开发招标 b、项目总承包招标
c、堪察设计招标 d、工程施工招标
3、申请工程进度款支付证书的主要内容包括( a )
a、按月支付的申请报表和按里程碑进度支付表
b、按年支付的申请报表和按里程碑进度支付表
c、按里程碑进度支付表
d、按年支付的申请报表
4、邀请招标程序是直接向适于本工程的施工单位发出邀请，其程序于公开招标大同小异，不同点主要是没有( a )环节。
a、资格预审 b、招标预备会
c、发放招标文件 d、招标文件的编制和送审
5、招标文件除了在投标须知写明的招标内容外，还应说明招标文件的组成部分。下列关于其的组成部分，说法错误的是(d )。
a、对招标文件的`解释是其组成部分 b、对招标文件的修改是其组成部分
c、对招标文件的补充是其组成部分 d、以上说法均不对
6、未中标投标单位的投标保证金，招标单位应尽快退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的( b )。
a、10天 b、14天 c、15天 d、30天
7、工程现场的自然条件应说明 ( c )
a、建设用地面积 b、建筑物占地面积
c、工程所处的位置、现场环境 d、场地平整情况
8、下列不属于资格预审须知的内容是( c )
b、资金来源，说明筹资方式
c、资金数额 d、资格和合格条件要求
9、标底价格( a )
a、由成本、利润和税金等组成 b、仅由成本组成
c、不应考虑人工、材料、机械台班等价格变化因素
d、不包括不可预见费、预算包干费、措施费、现场因素费用、工程风险金等
10、在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指(c )。
a、将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做。
b、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做。
c、将从可行性研究到试车验收的全0部工作都委托给一定工程项目管理公司去做
d、将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做
11、建设项目总承包招投标，实际上就是( b )。
a.工程施工招投标 b.项目全过程招投标
c.勘查设计招投标 d.材料、设备供应招投标
12、发包单位与中标单位签订合同时自中标之日起( a )日内。
a、30 b、40 c、50 d、60
13、下列说法不正确的是( c )
a、利用招标方式选择承包单位属于招标单位自主的市场行为
b、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关没有隶属关系
c、招标代理机构是依法成立的组织，与行政机关和其他国家机关有隶属关系
14、招标是( d )选择中标人并与其签订合同的过程，而( )则是投标人力争获得实施合同的竞争过程。
a、投标人 投标 b、投标人 中标 c、招标人 中标 d、招标人 投标
15、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为( a )以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的( )
a、5人 2/3 b、7人 2/3 c、5人 1/2 d、7人 1/2
16、由于工程项目的规模不同，各类招标的不同，评审方法可以分为( b )两大类
a、专家评议法和综合评分法 b、综合评分法和评标价法
c、定性评审法和定量评审法 d、专家评议法和评标价法
17、下列招标中，(a )的特点是投标人通过自己的智力劳动，将招标人对建设项目的设想变为可实施的蓝图。
a、设计招标 b、施工招标 c、材料采购招标 d、设备采购招标
18、施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是( d )
a、全部工程招标 b、单位工程招标 c、特殊专业工程招标 d、分项工程招标
19、下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是( b )
c、颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止
d、结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止
20、工程移交证书在合同管理中有重要的作用，一是证书中指明的竣工日期;二是( c )
a、确定工程已基本竣工 b、注明达到基本竣工的具体日期
c、颁发证书日 d、详细列出还需完成工作的项目
监理工程师《合同管理》多选测试题
1、下列说法正确的是(abc )
b、 承包商可以从工程师那里得到指示
d、 设计需由工程师批准，出现错误也要由工程师负责
2、改变任何部分工程的型式、质量或数量的方法有( abcd )
a、删减任何工作 b、必要的附加工作
c、增加合同中所包括的任何工作的数量 d、改变任何工作的性质
f、 减少工程师认为不能减少的工作
3、合同履行中涉及的几个阶段为( ac )
a、合同工期 b、施工期 c、缺陷责任期
d、合同有效期 e、合同制订期
4、下列哪些因素会影响合同价格( bde )
a、提前竣工 b、结清单生效 c、承包商的质量责任
d、包含在合同价格内的暂定金额 e、合同类型特点
5、在工程移交证书中，应说明的主要内容有( ae )
a、确认工程已经竣工 b、采用与合同规定不同的方法进行检验
c、注明达到基本竣工的具体日期 d、说明竣工后的检验日期
e、详细列出按照合同规定承包商在缺陷责任期内还需完成的工作项目一览表
6、下列有关颁发工程移交证书，不正确的说法有(acd )
b、如果工程师对竣工条件不满意，应书面通知承包商
7、在缺陷责任期内，承包商的义务表现在( abd )
a、按工程师颁发移交证书时开列的后续工作一览表，完成承包范围内的全部工程
d、对工程竣工后发现的任何缺陷，承包商都要进行修复工作
e、包括c和d
8、土木工程施工合同条件规定的支付结算和程序包括( abce )
a、每个月支付工程进度款 b、物价浮动调整款
c、竣工移交时办理竣工结算 d、解除缺陷责任后进行最终结算
e、逾期付款利息
9、土木工程施工合同条件的主要特点表现为( abce )
a、条款中责任的约定以招标选择承包商为前提
b、合同履行过程中建立以工程师为核心的管理模式
c、以单价合同为基础(也允许部分工作以总价合同承包)
d、以转移财产的所有权为目的
e、以转移财物和支付价款为主要内容
10、在支付工程进度款中，每个月的月末承包商应按工程师规定的格式提交一式六份本月支付报表，其内容包括(abd )
a、动员预付款 b、因物价浮动的调价款
c、本月实施的永久工程价值 d、违约赔偿款 e、保留金
11、下列关于合同争端的解决中说法正确的是( abcde )
a、一般均是通过工程师调解，不能解决时再诉诸仲裁
c、在争端尚未解决之前，承包商可以暂停施工
d、工程师应在收到一方书面报告后84天内对争端做出他的决定，并通知双方
e、当工程师的决定未能被接受，而又未能友好协商解决争端时，则由仲裁庭开始仲裁
12、施工索赔发生的原因大致有(abcd )
a、建筑过程的难度和复杂性增大
b、合同文件前后矛盾和用词不严谨
c、建筑业经济效益的'影响
d、项目及管理模式的变化
e、由于管理人员管理不当造成的损失
13、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法正确的是( abcd )
a、按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔
b、按索赔处理方式和处理时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔
c、按索赔发生的原因， 延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔
d、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔和道义索赔
e、依据合同的索赔分类，可分为合同内索赔、合同外索赔
14、索赔意向通知，通常包括以下内容(abcd )
a、事件发生的时间和情况的简单描述
b、合同依据的条款和理由
c、有关后续资料的提供，包括及时记录和提供事件发展的动态
d、对工程成本和工期产生的不利影响的严重程度，以期引起监理工程师的注意
e、索赔的金额
15、证据资料准备包括(abcd )
a、施工日志 b、来往信件 c、气象资料
d、会议纪要 e、合同
16、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点( abc )
a、责任分析应清楚、准确 b、索赔值的计算依据要正确，计算结果要准确
c、用词要委婉和恰当 d、用词要恰当
e、用词要直接
17、工期的索赔计算主要有(ab )
a、网络图分析 b、比例计算法 c、横道图法
d、前锋线法 e、s形曲线法
18、一般认为在具备以下条件时采用总费用法是合理的(abce )
a、已开支的实际总费用经过审核，认为是比较合理的
b、承包商的原始报价是比较合理的
c、费用的增加是由对方原因造成的
d、费用的增加有承包商管理不善的责任
e、由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法
19、分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其内容包括(abcd )
a、人工费索赔 b、材料费索赔 c、施工机械费索赔
d、现场管理费索赔计算 e、机械闲置费索赔
20、索赔的技巧包括(abcd )
a、及时发现索赔机会 b、商签好合同协议
c、对口头变更指令要得到确认 d、及时发出“索赔通知书”
e、力争一揽子索赔，避免单项索赔
监理工程师考试题《合同管理》
第 1 题 (单项选择题)
《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。
a.恢复建设项目
b.利用国际援助资金的项目
c.涉及秘密项目
d.使用专有技术项目
正确答案：b,
第 2 题 (单项选择题)
某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。
a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止
c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：a,
第 3 题 (单项选择题)
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。
a.违约金
b.继续履行
c.赔偿损失
d.赔偿价差损失
正确答案：a,
第 4 题 (单项选择题)
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。
a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
d.监理人的'过失导致合同终止
正确答案：d,
第 5 题 (单项选择题)
依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。
a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
b.索赔处理应尽可能协商达成一致
c.只能向有合同关系的对方提出索赔
d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
正确答案：d,
第 6 题 (单项选择题)
fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。
a.不计入合同价格之内
b.用于不可预见项目使用
c.由工程师或承包商代表控制使用
d.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案：b,
第 7 题 (单项选择题)
工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案：b,
第 8 题 (单项选择题)
建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。
a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延
b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求
c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工
正确答案：b,
第 9 题 (单项选择题)
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。
a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担
c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担
正确答案：a,
第 10 题 (单项选择题)
某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。
a.发包人
b.设计单位
c.承包人
d.监理单位
正确答案：b,
第 11 题 (单项选择题)
按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。
a.本该进行竣工检验日
b.缺陷通知期内补充检验通过日
c.工程实际移交日
d.业主实际使用日
正确答案：a,
第 12 题 (单项选择题)
承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。
a.竣工验收合格后14天内
b.竣工验收报告经发包人认可后28天内
c.自发包人收到竣工结算报告后28天内
d.收到竣工结算款14天内。
正确答案：d,
第 13 题 (单项选择题)
供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。
a.查点法
b.理论换算法
c.衡量法
d.经验鉴别法
正确答案：a,
执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。
a.原价格
b.市场价格
c.新价格
d.原价格和新价格的平均价
正确答案：c,
第 15 题 (单项选择题)
因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。
a.发包人
b.设备采购方
c.设计单位
d.承包商
正确答案：b,
第 16 题 (单项选择题)
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。
a.发包人
b.监理人
c.设计人
d.承包人
正确答案：a,
第 17 题 (单项选择题)
建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
a.工程所在地
b.仲裁申请人所在地
c.纠纷发生地
d.双方协商选定
正确答案：d,
第 18 题 (单项选择题)
暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。
a.工程师
b.发包人
c.承包人
d.分包人
正确答案：a,
第 19 题 (单项选择题)
将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。
a.索赔目的
b.合同条款
c.索赔事件性质
d.索赔客体
正确答案：a,
第 20 题 (单项选择题)
在施工合同履行过程中，()是错误的。
a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
d.承包人对工程师的错误指令不承担责任
正确答案：c,
监理工程师考试《合同管理》测试题
某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则( )。
a.原设计人对变更的设计不承担责任
b.该部分设计成果需经原设计人审查批准
c.原设计人对该部分设计质量承担连带责任
d.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任
正确答案：a
第 2 题
按照fidic《施工合同条件》规定，合同有效期的结束时间为( )。
a.签发工程接收证书日
b.颁发履约证书日
c.结清单生效曰
d.签发最终支付证书日
正确答案：c
第 3 题
《建设工程质量管理条例》颁布后，由于保修期限较长，为了维护承包人的合法利益，竣工结算时不再扣留质量保修金。保修费用由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.监理人
d.造成质量缺陷的责任方
正确答案：d
第 4 题
某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。
a.不用归还委托人
b.归还委托人即可
c.归还委托人，并应支付折旧费
d.归还委托人，并应支付租赁费
正确答案：b
第 5 题
当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方( )。
a.可拒绝赔偿
b.不得提出异议
c.可中止履行义务
d.可要求仲裁机构予以适当减少
正确答案：d
第 6 题
《中华人民共和国合同法》(环球网校监理工程师频道为您整理)中规定的“缔约过失责任”是指( )。
a.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责
b.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担
c.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任
d.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任
正确答案：d
第 7 题
索赔是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对不应由自己承担责任的情况造成的损失，向合同的另一方当事人提出给予( )要求的行为。
a.赔偿或补偿
b.奖励或补偿
c.惩罚或赔偿
d.鼓励或补偿
正确答案：a
第 8 题
按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，施工合同终止的条件是( )。
a.工程验收通过
b.承包人送交了竣工验收报告
c.办理完移交工程手续
d.发包人支付了竣工结算款
正确答案：c
第 9 题
委托监理合同履行过程中，监理人可以按合同约定的程序单方解除合同的情形是( )。
a.委托人增加监理工作内容较多
b.执行监理业务时间已到合同约定日期而工程施工还未结束
c.委托人订购的.大型设备延误到货，工程停工超过半年
d.委托人不及时提供与监理业务有关的信息资料
正确答案：c
第 10 题
工程师都应当以书面形式通知承包人暂停施工，并在发出暂停施工通知后的。( )内提出书面处理意见。
a.24小时
b.48小时
c.7天
d.14天
正确答案：b
第 11 题
承包人于某日收到了竣工结算价款，则应当在( )内将竣工工程交付发包人。
a.7日
b.14日
c.28日
d.42日
正确答案：b
第 12 题
依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是( )。
a.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
b.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
c.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
d.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖
正确答案：b
第 13 题
采用fidic《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是( )。
a.合同工期
b.竣工日期
c.施工期
d.合同有效期
正确答案：a
第14 题
合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。
a.履约担保
b.预付款担保
c.定金担保
d.实物担保
正确答案：b
第 15 题
乙未经甲授权，却持有甲的授权委托书以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。那么，乙以甲代理人的名义与丙签订的买卖合同( )。
a.效力待定
b.无效
c.有效
d.经过乙催告甲后生效
正确答案：a
第 16 题
招标过程中，由于招标人原因在投标文件规定的投标有效期内未能确定中标人。下列对投标保函的处理，正确的是( )。
a.返还所有投标人的投标保函
b.要求所有投标人延长投标保函有效期
c.要求评标报告推荐的候选中标人延长投标保函有效期
d.要求评标报告中推荐候选中标人之外的投标人延长投标保函有效期
正确答案：b
第 17 题
(2009年)施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应( )计算。
a.按工程师提出的单价
b.按承包人提出的单价
c.按设计单位提出的单价
d.参照报价单位类似工作的单价
正确答案：d
第 18 题
依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
d.委托人拒付合理化建议奖
正确答案：b
第 19 题
监理合同的有效期是指( )。
a.监理合同中书面约定的履行期间
b.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止
c.监理人完成正常工作和附加工作时间之和
d.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和
正确答案：b
第 20 题
投标人现场考察后，(环球网校监理工程师频道为您整理)以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时，( )。
a.投标人应要求招标人继续解释
b.以书面解答为准
c.以招标文件为准
d.由人民法院判定
正确答案：b
监理工程师合同管理试题
1、订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于( )。
a.买卖合同
b.承揽合同
c.普通合同
d.特殊合同
2、根据《标准施工合同》，下列事项属于发包人应承担的义务是( )。
a.现场查勘
b.提供夜间施工使用的照明设备
c.提供施工现场的工程地质资料
d.提供工程进度计划
3、 建设工程( )管理能够有效地提高工程建设的管理水平。
a.质量
b.进度
c.合同
d.安全
4、 适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目的是( )。
a.综合评估法
b.最低评标价法
c.理论换算法
d.经验鉴别法
5、 标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的.赔偿要求后，在( )天内无条件支付”。
a.7
b.14
c.21
d.30
6、 建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照( )履行。
a.债权人要求
b.合同有关条款
c.交易习惯
d.补充协议
多项选择题
7、施工专业分包和劳务分包的主要区别在于( )。
a.收入不同，劳务分包人获得的是劳务报酬
b.保险责任不同，专业分包人需要为从事危险作业的职工办理意外伤害保险
c.对施工质量承担责任的期限不同，验收合格后劳务分包人不再对工程质量承担责任
d.施工组织不同，专业分包人不需要单独编制施工组织设计
e.实施风险不同，劳务分包人需要提供劳动力资源以及技术
8、 《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计人在技术设计阶段的主要工作有( )。
a.建筑设计
b.结构设计
c.协调专业设计
d.提出技术设计计划
e.编制技术设计文件
9、 在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有( )。
a.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金
b.完成的勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费
c.完成的勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额的50%的勘察费
d.完成的勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费
e.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的勘察费
10、 某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有( )。
a.属于非即时买卖合同
b.试用期内可以拒绝购买
c.试用的前提是支付价款或提供担保
d.试用期只能由法律规定，当事人不能约定
e.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的，视为购买
注册监理工程师《合同管理》考试试题
合同条款中规定，接受预付款前应提供( )。
a.履约担保
b.预付款担保
c.定金担保
d.实物担保
正确答案：b
第 2 题
建设工程合同的公证与签证，在法律上的相同之处是( )。
a.性质相同，都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查
b.效力相同，即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据
c.适用范围相同，即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式
d.申请原则相同，都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证
正确答案：d
第 3 题
(2008年)在fidic的《施工合同条件》中，合同协议书应当在( )后签订。
a.开标
b.发出中标函
c.提交履约保证
d.开工
正确答案：c
第 4 题
fidic施工合同条件中，对有经验的承包商在( )前不能合理预见到的风险，归业主承担。
a.合同签字日
b.下达开工令
c.基准日
d.风险事件发生日
正确答案：c
第 5 题
依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。
a.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
b.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
c.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
d.委托人拒付合理化建议奖
正确答案：b
第 6 题
项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是( )。
a.委托代理
b.法定代理
c.指定代理
d.转代理
正确答案：a
第 7 题
接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在( )到达要约人。
a.要约到达受要约人之前
b.承诺通知到达要约人之前
c.承诺通知发出之前
d.承诺通知到达要约人之后
正确答案：a
第 8 题
承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于( )。
a.工程延误索赔
b.工程变更索赔
c.工程加速索赔
d.合同工期索赔
正确答案：c
第 9 题
某项目招标，经评标委员会评审认为所有投标均不符合招标文件的要求，此时应( )。
a.与相对接近要求的投标人协商，改为议标确定中标人
b.修改招标文件后重新招标
c.改为直接发包
d.用原招标文件重新招标
正确答案：b
第 10 题
某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是( )。
a.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额
b.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金
c.承包人按合同约定的.拖期违约金的计算办法承担违约责任
d.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工
正确答案：c
第 11 题
建设单位提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后( )，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。
a.1个月
b.3个月
c.6个月
d.12个月
正确答案：c
第 12 题
甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是( )。
a.乙、丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
b.乙、丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
c.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
正确答案：d
第 13 题
能够作为保证人的是( )。
a.法人的职能部门
b.公司
c.学校
d.幼儿园
正确答案：b
第 14 题
某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应( )。
a.按实际交货数量支付
b.按订购数量支付
c.待供货方补足数量后再按订购数量支付
d.按订购数量支付但扣除少交部分的违约金
正确答案：b
第 15 题
实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由( ) 以书面形式通知承包人。
a.总监理工程师
b.监理人
c.发包人
d.总监理工程师代表
正确答案：c
第 16 题
在订立合同时( )即可采用格式条款。
a.与对方协商一致
b.通知对方
c.未与对方协商
d.在要约中明确
正确答案：c
第 17 题
承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施费由( )。
a.发包人承担
b.承包人承担
c.发包人和承包人共同分担
d.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付
正确答案：a
第 18 题
某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图样施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由( )。
a.审查单位与监理单位共同承担
b.承包人与审查单位连带承担
c.承包人全部承担
d.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失
正确答案：c
第 19 题
作为一个有经验承包商在投标阶段不可能合理预见的风险事件，如果承包商发生损失，按承包商受到的实际影响给予补偿;如果( )获得好处，也应取得相应的利益。
a.发包人
b.承包商
c.工程师
d.特殊分包商
正确答案：a
第 20 题
(2010年)某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为( )。
a.自2月1日始，至12月5日止
b.自2月1日始，至12月20日止
c.自2月5日始，至12月5日止
d.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：a