当前位置:首页>合同>弱电包清工合同大全(19篇)

弱电包清工合同大全(19篇)

时间:2024-02-12 17:29:07 作者:飞雪

合同协议需要遵守法律法规和市场规范,以确保交易的公平、公正和合法性。以下是小编为大家整理的合同协议范本,仅供参考,帮助大家更好地理解合同的撰写要点。

包清工合同

甲方:

乙方:

甲、乙双方依据《合同法》及其它有关规定,就甲乙双方石材安装相关事宜,遵循平等、自愿、公平和诚信信用的原则,经协商一致订立以下合同条款,供双方共同遵照执行。

一、工程地点:

二、工程名称:

三、质量要求:线条要垂直,接缝要均匀,无明显缺边掉角,大角通顺,具体按国家标准验收。

四、施工期限:从年月日起至年月日。

五、安装单价:详见附件1。

六、付款方式:

1、因本工地施工成本较高,乙方进场后,甲方预付工程款伍万元整,其他付款按每栋门套安装完后予以结清。

2、台阶及栏杆每15天按进度付款90%,留10%安装完验收后予以全部结清。

七、结算方式:按现场的`实际安装数量为准结算。

八、其它约定事项:

1、甲方应向乙方提供详细(确认)可供施工的图纸;。

2、乙方工人进场后积极配合甲方的各项事项,遵守工地的文明施工公约,遵守各种规章制度。

3、甲方应向乙方提供员工宿舍,及搭脚手架所有需要材料,如出现影响施工现场甲方应配合乙方协商处理。

4、台阶底料黄沙、水泥不在安装价格之内。

5、现场如有变动或是增加部分,其价格及相关事宜另行商议签定。

九、违约责任:合同签订后具有同等法律效应,甲乙双方应共同遵守本合同所规定的条款,如有争议双方协商解决。

本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方签字或盖章后生效。

甲方代表:

乙方代表:

联系电话:

联系电话:

联系地址:

联系地址:

包清工合同

乙方:_________________。

依据《_________________》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定,为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务,经甲、乙双方共同协商,特订立本合同。

工程位于,土地面积:________m2。

甲方以包清工的方式承包给乙方。

施工内容包括二层主房建筑面积________m2、一层主房建筑面积________m2。

1:价格:________元/m2(建筑面积)。双方确定按建筑面积为________m2结算工程款。

2:一层主体盖板完工后支付价款10%,全部完工后付清余款。

工期从________年________月________日到________年________月________日竣工。推迟一天罚款________元/天,由甲方在工程款中扣除。

施工期间。

1:本工程所有安全事项均由乙方负责,乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作,因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的,由第三人负责,与甲方无关。

2、施工中乙方不得从事与施工无关的事,专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工,地面必须安排适当监护人员,电焊作业注意防火等。

施工过程中本合同项下的任何权利、义务,乙方不得转让给第三人,不得转包、分包,否则甲方有权终止合同,慨不结算,乙方无条件赔偿。

本合同一式二份,自双方签字后生效。

签订日期:________年________月________日

弱电施工合同

甲方:

乙方:

1、工程队独立自主,完成分包下去的工程,施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长,工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。

2、施工任务承包后,施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工,不得偷工减料,减少工艺流程。

4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用,将由工程队承担,工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。

5、施工过程中,施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。

1、工程完成50%以上支付工程款50%,付7,500元。

2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%,付6,750元。

4、系统正常运行三个月支付工程款的5%,付750元。

1、甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向),并负责交底工作.

2、甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.

在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的一切后果由乙方自己负责。

1、现场禁止使用明火。

2、现场禁止吸烟。

1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。

2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(断电,掉落,主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

1、出现争议甲乙双方先协商。

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

1、弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。

2、弱电线路按国际通行方式综合布线eia/tai568b标准施工。

3、所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。

4、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有30%的空间预留。

5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范进行施工。

6、我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

7、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

8、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。

9、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。如:要爱护室内原有设施,业主所有的物品未经许可,不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。

甲方:乙方:

签章:签章:

签约日期:签约日期:

包清工合同

业主(以下简称甲方):联系电话:

施工队(以下简称乙方):联系电话:

甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的.情况下签定如下合同:

一、工程概况

工程名称:。

二、工程量、价格

1、单价:元/m2。

2、工程款:元。

3、如需要增加工程量洽谈。

三、付款方式:现金付款。

四、设计

甲方须向乙方提供图纸及施工方案一套。

五、材料、水电由甲方提供。

六、工期

从年月日起至年月日止,工期为天。

七、材料运输

甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。

八、施工机具和建筑工具都由乙方提供。

九、如因乙方施工原因导致的质量问题,由乙方无偿维修。

十、此工程出现任何安全事故,由乙方承担。

十一、合同争议

出现争议甲乙双方先协商,协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份,

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

包清工合同

单位名称:(以下简称甲方)

单位名称:

油漆工(班组) (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装承包合同条例》及有关规定,本着平等、自愿、互利、互惠的原则,经双方协商,签订本合同。

第一条工程名称及地点

工程名称:

工程地点:

第二条工程范围及内容

工程范围:的内外墙、平顶涂料工程。包括清理基层、搭拆架子、括腻子(掺白水泥)二遍,配料、打磨砂纸、刷涂料三遍等全部工作内容。

工程承包形式:包工包料(并由承包方自备机具、工具。)

第三条结算方式

1、按实做面积进行结算,工程量计算方式按定额规定。

2、合同暂定数量:内墙涂料m2,外墙涂料m2,其它:。

3、单价约定:内墙涂料元/ m2,外墙涂料元/ m2,其它:。

第四条合同价款的支付

本工程根据每月完成进度部位,在月底按完成的工程量结帐,并按70%支付工资。工资于次月5日前由班组长按出工人数造好工资表报项目部,次月15号左右发放到各工人手中,工程余款在工程结顶经验收达到要求后一个月内支付,乙方需开具劳务发票。

第五条工程质量要求

1、按建筑、安装规范、技术标准和施工验收规范,并按gb50210-20xx建筑工程质量验评定标准及《杭州市提高建筑安装感观质量的若干规定》进行施工和检验。

2、材料要有质量检验合格证,如因乙方责任造成返工,其损失费由乙方承担,保修期暂定为工程竣工交付建设单位使用后半年。

3、在施工中发生质量事故,应及时报告甲方。按有关标准规定进行处理,一切损失及费用均由乙方负责。如由于管理不善或有意的偷工减料等,甲方根据情节轻重和造成影响程度,有权向有乙方处以罚款、停工,甚至终止合同。

4、乙方必须负责其所承担的工作完成之前的成品、半成品的保护工作。对项目部经查不符合要求的,由项目部开出整改通知单,班组如不及时整改的则按有关条例处罚。

第六条施工工期及进度要求

1、施工工期:暂定为年月日开工,具体各幢施工工期必须符合现场项目部计划要求;并于年月日前完工。

2、进度要求:乙方必须根据甲方每周安排的.进度计划施工,如按时保质、保量完成的,将给予2元/m2的奖励。如由乙方原因引起拖延工程进度情况,甲方将乙方本月完成工程量结算价中扣除5元/m2,严重的甲方有权辞退乙方,并按完成工作量的70%结算。

第七条工程双标化管理

1、工程施工人员进场必须具有身份证、劳务证、暂住证,暂住证可由甲方代办,费用由乙方自负。

2、乙方施工人员进场七天内,承包人必须将全部名单报给项目部,并交身份证复印件和一寸照片2张。

3、乙方施工人员必须严格遵守工地的一切规章制度,如有违反按规定在当月生活费中扣除相应的罚款金额。

4、乙方在工地住宿人员必须服从甲方统一安排,不得留宿外来人员,必须保持宿舍内清洁,每周项目部对宿舍进行检查,对检查不符合要求的处以20-100元的罚款。

5、乙方在施工中必须严格落实,在施工中不得浪费原材料,真正做到工完料清,否则甲方视情况对乙方处以相应的罚款。落手清必须钢筋头用掉,或堆放好。如发现未清理或浪费者,按每跟5元扣罚。

6、施工现场清洁卫生实行包干制,乙方必须由专人负责清理卫生,并在包干范围内的所有垃圾运到甲方指定地点。

7、绝对禁止妇女及儿童进入工地现场,如发现一次当事人罚100元,承包人罚200元。如确需要用女工的班组,应将名单上报项目部,由项目部统一划分宿舍住宅,绝不允许男女混居。

8、乙方在施工现场内严禁发生打架事件和赌博,如发生不管双方对错及赌额大小,均对当事人罚200元/次,承包人罚500元/次,情节严重的送公安机关处理。

9、要求班组长在施工过程中的到岗率不小于%。班组在一个月内违反以上规定三项次以上,在当月完成工作量的结算中扣除21元/ m。

第八条安全要求

施工人员进入工地必须戴好安全帽,必须遵守安全制度及安全纪律,严格按操作规程操作,杜绝安全事故。如因乙方原因而发生安全事故,一切责任由乙方承担;如因其它原因发生的安全事故,双方协调解决。甲、乙双方必须共同签订安全合同。

第九条合同生效

乙方在签订本合同时必须签订相关的安全合同和递交工程量总价8%的金额作为保证金。只有在签订安全合同及提交保证金后,本合同才生效。合同正本一式二份,甲、乙双方各执一份,副本若干份。

第十条其他约定事项

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

20xx年____月____日

20xx年____月____日

弱电承包合同

一、对施工地点、施工内容的关键性描述。

1.施工地点为:宜春市袁州区医药工业园银岭大道。

2.施工内容概述:包括工厂的防盗报警系统、闭路监控系统、多媒体会议系统、集团电话系统、背景音乐系统、门禁考勤系统、led显示屏系统、网络综合设备以及有线电视系统等弱电系统集成的工程整体施工,(包括工程所有设备、所需管材、线材及配件材料的购买,管线铺设、信息网点终端卡接、机柜安装,设备安装、调试、技术培训、维护工作等)。

3.承包方式:乙方包工包料。

二、乙方责任。

1.乙方根据本合同中要求的安装、调试工作内容委派合格的技术人员和施工员,初步定为3~7人,有技术领班一人,负责与其它施工单位进行协调。

2.合同费用已经包含了通信费(与工作内容有关),主要施工人员必须配带手机,并在早上7点-晚上12点之间保持开机状态,场区内设备安装、调试所需的对讲机等通讯设备由施工人员自配。

3.乙方须把工作安排、现场情况、及时向甲方项目管理人员汇报,以便与和其它相关施工单位进行现场协调,避免纠纷产生。

三、甲方责任。

1.作为建设单位,甲方有义务为乙方提供良好的施工用水用电等一切与之有关的施工条件,以确保乙方按时完工。

2.甲方需派相关人员专门负责本工程,及时协调和其他各个施工单位之间的工作。对于技术性的问题,及时跟乙方技术领班沟通,确保工程质量,避免返工。

3.甲方应及时付款给乙方,以确保工程顺利进行。

四、施工工期及施工安全。

2况再确定日期顺延。

2.乙方施工人员必须遵守国家和地方政府的法律、法规、以及建设单位现场施工要求。因违反以上法律、法规、规章制度的,产生的后果由相应的责任方负责。

3.乙方必须指导、督促施工人员遵守相关行业的施工安全规范,因违反施工安全规范而发生安全事故的,由乙方承担责任。

五、合同款和支付。

1.经双方协商,就整个工程实施中各种因素的考虑,商定实施合同内容所需的费用金额为:的费用和赶工费用或可能的窝工费。

2.施工费用支付:双方签定协议后,甲方向乙方支付合同总额中的30%,即人民币;待整套弱电综合系统工程的管线铺设完成,所有信息网点终端卡接到位后,甲方向乙方支付合同总额中的45%,即人民币待所有工程完成工,包括设备安装、调试完成,可以正常交付甲方使用后,甲方向乙方支付合同总额中的20%,即人民币5%,即人民币作为工程质保金,待合同期满一年后付清。

3.甲方凭乙方开出的有效收款收据付清以上各项款项.

六、其他。

1.本合同一式两份,双方各执一份,具同等法律效力。

2.本合同附加报价文件《弱电总预算》清单,共同组成合同文件。

3.甲乙双方任何一方违反合同之规定,应根据《中华人民共和国合同法》相关规定承担相应的违约责任。

4.若合同履行过程中发生争议,双方应本着平等互利、友好协商的方式解决,如争议协商未果,可提请当地仲裁机构裁决。

发包单位(甲方):代表(签字):时间:年月日单位地址:电话:开户银行:帐号:

承包单位(乙方):江西欧格朗科技发展有限公司代表(签字):时间:年月日单位地址:电话:开户银行:帐号:

包清工合同

甲方:

乙方:

为了进一步实施内部经济承包责任制,明确双方责权利关系,甲方承包的独山镇综合文化站工程地基与基础、主体结构和装饰装修中的混凝土分项、钢筋分项、外脚手架工程由乙方承包施工,根据实际情况,经双方协商同意,鉴定以下条款,以资共同遵守。

一、工程名称:独山镇综合文化站工程。

二、工程地点:独山镇人民政府东侧。

三、承包范围:

钢筋工程:钢筋的上下车,调直加工制作、绑扎,成品搬运,每层的电渣压力焊、对焊及图纸中所有预埋件、拉结筋的焊接、安装,保护层垫块的`制作、挂设、废料的汇集堆放等一系列钢筋工工序均在承包范围内。材料由甲方提供。

土建、装饰工程:甲方提供材料,包括自制混凝土、砌体、内外粉、地坪贴砖;机械设备由乙方自理。

脚手架工程:脚手架所需的一切材料由乙方提供,必须达到安全要求。

四、承包方式:分包(包清工)乙方盈亏自负。

五、承包价格:按每平方元计算,共元。

六、工程款支付方式:

甲方在工程结构一层封顶后一周内付乙方工资总价款20%,三层封顶后一周内付乙方工资总价款50%,余款待竣工验收后一周内一次性付清。

七、工程质量保证措施及奖惩办法:本工程质量创群体优良,必须达到一次性合格率100%,优良率80%。甲乙双方在施工中应认真负责抓好工程质量,按照设计要求、施工规范及安徽省或六安市颁发的有关规定实施。本工程所有验收标准按六安市优良工程标准核验,达不到标准者必须返工,返修所发生的一切费用及工期延误等由乙方承担,且业主对甲方的处罚罚金也由乙方负责。

八、安全生产及现场管理:

1、乙方所有施工人员必须经安全教育并有书面证明后,方可上岗操作且办理相关证件的各种费用由乙方自理,否则出现一切问题由乙方负责,包括罚金。承包期内属乙方原因所发生的一切安全事故,其一切费用均由乙方承担,包括上级罚款。乙方必须服从甲方管理,严格遵照甲方制定的各项管理制度,在施工中由甲方检查、监督,对违章作业、不服从管理的,甲方有权制止、罚款,以至辞退。

2、乙方在施工中,必须遵照图纸、严格按规范要求、参照钢筋工技术交底施工,确保工程质量。严格按甲方制定的工程计划施工,人员分配及夜间加班,甲方总施工员通知任务后,乙方务必遵照执行。如不服从管理,出现质量问题及延误工期,甲方有权辞退乙方,且甲方只承认乙方已完成工程量的50%承包款,其余款项作赔偿甲方的损失和罚金。

3、乙方在施工中应抓好安全生产、防火防盗工作,搞好环境卫生,加强职工的职业道德教育和管理,如发生打架现象,一次罚款500元;严禁小孩进入工地,发现一次罚款200元;无上岗证者不能进入工地做工,探亲的不能进入工地现场,不准在生活区留宿,发现一次罚款100元。

4、工地以外,乙方(工人)所发生的打架、斗殴、盗窃等一切事故,甲方概不负责。

九、甲方制定各项管理制度及补充协议中条款规定,如乙方有违反,甲方将依照管理制度和补充协议进行处罚、开出罚款收据,一式三联交乙方负责人一份,不需要乙方签字认可即可生效,罚金从承包工程工资款中直接扣除。

十、违约责任:甲、乙双方应自觉遵照合同条款及补充协议条款发行如一方违约,由违约方负全部责任。

十一、本合同未尽事宜,见钢筋工补充协议。

十二、本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效,至工程结算分配完终止。

十三、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

20xx年____月____日。

20xx年____月____日。

包清工合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

第一条工程项目。

(一)工程名称:大通县长宁镇新添堡新村搬迁工程。

(二)工程地点:大通县长宁镇新添堡新村。

(三)工程内容:层栋,建筑面积平方米。

(四)承包范围:按甲方提供的工程施工图纸规定内容:主体施工;抹灰;挖机;钢筋工;木工;搅拌机;水电;垫层层面及所有土建。甲方只负责开挖基础、回填费用。

(五)承包方式:乙方以大清包工,包括机械设备所有施工。

第二条工期。

工期为_________天,自20xx年_________月。

第三条工程质量标准和保修期。

(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范。

(二)工程保修按建设部有关规定执行,保修期为三年。保修期。

自竣工验收签字之日起计。

第四条工资支付和结算。

(一)乙方根据图纸编制各工种工资及材料采购清单详见清单,双方确认有效。

(二)工资支付方式:

按工程进度付款,每次付款由项目部核工程量后付款,干完付总工程量的75%,余额在新村办验收合格交工后付20%(新村办转款日起15个工作日内支付给乙方,扣5%作用于保修金)。

第五条双方责任。

(一)甲方责任:

1、提供原材料及,包括基础开挖机械。

2、合同签订后甲方向乙方提供施工图纸一份。

3、落实施工用水、用电,保证常用电源、主配电箱的布置。

4、负责监督工程质量及工程进度,必要时有权责令乙方停工整改等制约措施。

5、编制工程进度、计划和工程质量月报表。

6、甲方及时提供乙方施工所需材料。

7、在开工期间若发生安全事故,除不可抗力引发的由甲乙双方共同承担外,其余安全事故由乙方负责。

8、委派为现场管理代表,监督检查工程质。

(二)乙方责任:

1、必须严格按图纸施工,按施工规范操作施工,若发生质量问题或验收不合格必须返工处理。

2、配合与工程有关监督部门的.关系,不得与甲方、业主、监理等督管人员争执、争吵。做好文明施工。

3、提高安全意识,加强安全施工,清除安全隐患,做到安全施工。施工期间发生施工质量安全事故的均由乙方负责并承担全部责任。

4、乙方若不能按期完成或故意拖延工期,甲方有权对乙方采取一定的罚款措施,其在工程款中扣除。

5、乙方应按定额要求合理使用材料,严禁不合理的大料小用、长料短用、好料差用。用料提前预算,不合理的超额用料部分,乙方承担经济责任,甲方有权在其工程款中扣除。

6、做好成品防护,如损坏成品及损坏甲方财物照价赔偿。

7、乙方自己负责采购小材料包括(铁丝、扎丝、钉子、切割片、施工电线)等消耗品。

8、妥善保管好建筑工地的建材,如有损坏、丢失、承担全部材料赔偿责任。

9、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,指定安全、防火责任人,物件堆放整齐,道路畅通。施工人员进入工地必须佩带安全帽,做到安全施工。

10、委派为现场管理代表,负责施工期间的施工质量、安全及与甲方的沟通等问题。

第六条:其他条款:

(一)、施工队工人工资由负责发放并代扣个人所的税,工程竣工后如出现拖欠或未支付工人工资,由承包人承担法律责任,与甲方无关。

(二)、本合同一式叁份,甲方存二份,方存一份,所有合同具有同等效力,合同所有的附件均是组成部分。

(三)、本合同签订之日起生效。

甲方(公章):_________。

乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________。

法定代表人(签字):_________。

20xx年____月____日。

20xx年____月____日。

包清工合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作、自愿的原则,现就项目的水电安装具体事宜签立合同如下条款,双方共同遵照执行:

第一条工程概况。

一、安装工程名称:

二、安装工程地点:

三、安装工程范围和内容:乙方作为甲方水电项目的施工人员对承建的项目工程的清包施工,包括综合楼、宿舍楼、厂房、仓库及附属设施室内的给排水、强弱电,避雷、系统调试及配合验收和场内临时用电等。

四、工程造价:厂房24元人民币(大写:二十四元)每平方,办公室、宿舍楼、研发楼(大写:)每平方(待进场后拿到施工图纸结合两地市场价格取平均价手写填入)。

五、工期:合同签立生效后,随土建项目时间续延。

第二条承包方式。

1,本工程的承包方式:乙方清包工。

2,自合同签订之时起乙方交纳5万元工程保证金三个月全部返还。

3,水电材料由乙方开列数量清单报给甲方,由甲方选择品牌自主购买,乙方负责施工。乙方的施工工具及试压和检测工具由乙方自备。大型工具由甲方提供。

4,乙方应提前3天将需要购买的材料清单提供给甲方,甲方应在5天内(考虑异地购买材料)及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。

5,乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入施工现场和材料存放地。

6,乙方应做好对施工完成的成品保护。

7,未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格的五倍从人工费中扣除。

第三条工程款支付与结算。

第四条质保条件及期限。

1,严格按照水电规范要求施工,每道工序须经质检,监理验收合格为准。

2,在质保期内,出现问题,由乙方免费维修,质保时间根据《水电安装合同(编号:20xx050501)》为准。

第五条安全文明施工。

乙方按照建筑施工相关规范、规定,采取严格的安全防护措施,乙方应文明施工,按照《建设工程施工现场管理规定》和《安全文明施工要求》,加强建设工程施工现场管理,保障施工顺利进行。如因乙方未按相关规范安全施工,造成一切损失及后果由乙方全部承担。

第六条违约责任。

乙方责任:工程质量如不符合规定,乙方负责无偿修理或返工,由于修理或返工造成逾期交付的,期间发生的一切费用由乙方自理。乙方无权自行停止施工,因此造成的一切损失由乙方负责,并承担相应法律责任。

甲方责任:甲方确保材料及时到位,保证乙方正常施工,如因甲方原因材料并不到位(不可抗拒因素除外),造成乙方停工,三日内不计算,停工三天以上的人工损失由甲方全部承担。甲方必须按转款节点(依据总承包合同的节点)及时付款,如因甲方资金不能及时到位,乙方有权停工,因此造成损失由甲方承担。

甲方代表:乙方代表:

联系电话:联系电话:

联系地址:联系地址:

合同订立时间。

包清工合同

甲方:

乙方:

为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:

一、工程名称:综合楼

二、工程地点:

三、承包范围及详细部位:

本工程所有施工内容:

2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);

3、木工(支模、拆模、打磨);

4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);

5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)

四、承包方式和结算方式:

承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

五、承包单价:

单价:255元/平方米

单价说明:1、包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作;2、包场地清理等工作;3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;4、面积按建筑面积计算;5、乙方在施工的水电费不包含在内。

六、付款方式

1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后,按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。

2、支付方式:甲方付款时采用现金。

七、工期条款

1、总工期历时天,开工时间年6月1日,竣工时间年月30日。

2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期,每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。

八、质量条款

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。

3、浇筑砼垫层时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,砼垫层平整度必须控制在+2cm之内,否则由乙方承担所有材料损失。

4、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格,对乙处以500元违约金,可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的60%结算,并限期办理有关退场手续。

6、工程质量要求达到“合格”标准,若工程质量未达到标准,则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。

九、甲、乙双方职责:

(一)甲方职责:

1、乙方进场时,甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

2、提供施工图两份。

3、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

(二)乙方职责:

1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。

2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。

3、乙方自带必备的施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。

4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。

5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

十、安全条款

1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。

4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

6、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。

十三、解决合同纠纷的方式:

因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。

十四、其他;

a)本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止;

b)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具同等法律效力。

甲方:乙方:

电话:电话:

签订日期:年月日

弱电承包合同

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本弱电工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。

一、工程概况。

1、工程地址:杭州市西湖区西斗门路20号楼2h。

2、工程款结算方式:工程总额(不含税价)计13710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整),具体详见清单。付费流程如下:

备注:如需开具发票,另加6个税点,即823元(计算方式13710元*6%=823元)。

二、关于工程质量及验收的约定。

1.本工程执行建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。

2.工程验收:甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。

3.乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及企业办公人员的安全,防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

三、纠纷处理方式。

因工程质量双方发生争议时,双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。

四、合同的变更和解除。

合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,可视为本合同解除。

本合同一式份,甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分,具有同等法律效力,若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(签章):乙方(签章):杭州科器办公设备有限公司。

委托代理人:委托代表人:

包清工合同

为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:

一、工程名称:综合楼。

二、工程地点:_________。

三、承包范围及详细部位:_________。

本工程所有施工内容:

2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);。

3、木工(支模、拆模、打磨);。

4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);。

5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)。

四、承包方式和结算方式:

承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

五、承包单价:

单价:255元/平方米。

单价说明:

1、包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作;。

3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;。

5、面积按建筑面积计算;。

6、乙方在施工的水电费不包含在内。

六、付款方式。

1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后,按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。

2、支付方式:甲方付款时采用现金。

七、工期条款。

1、总工期历时天,开工时间_________年6月1日,竣工时间_________年_________月30日。

2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期,每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。

八、质量条款。

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。

3、浇筑砼垫层时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,砼垫层平整度必须控制在+2cm之内,否则由乙方承担所有材料损失。

4、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格,对乙处以500元违约金,可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的60%结算,并限期办理有关退场手续。

6、工程质量要求达到“合格”标准,若工程质量未达到标准,则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。

九、甲、乙双方职责:

(一)甲方职责:

1、乙方进场时,甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

2、提供施工图两份。

3、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

(二)乙方职责:

1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。

2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。

3、乙方自带必备的施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。

4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。

5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

十、安全条款。

1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。

4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

6、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。

十三、解决合同纠纷的方式:

因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。

十四、其他;。

a)本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止;。

b)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具同等法律效力。

乙方:_________。

电话:_________。

电话:_________。

签订日期:_________年_________月_________日

弱电安装合同

发包人: (以下简称甲方)

承包人: (以下简称乙方)

身份证号码:

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建筑工程施工合同》(gf-1999-0201)及国家建筑相关法规和建筑劳务分包相关规定,为了明确双方就“ ”项目室内弱电安装工程劳务人工承包一事的权利和义务,特制订合同。

第一条 工程概况

(一)工程名称: 。

(二)工程地点:。

(三)承包范围及内容:

1、承包范围: 本工程电施图纸内的室内弱电系统(含电视、电话、网络系统,不含安防系统)安装工程。

2、工作内容:

(1)弱电桥架架设。

4、发生图纸变更、工程量增减、发生的费用双方按实结算,其它情况不做调整;

5、甲方负责提供施工所需的所有材料,乙方应按施工图纸合理安排使用,做到工完场清;若因乙方使用量超出施工图实际量的定额损耗量时,超出部分甲方按实际采购价加收 %的采购费从乙方结算中扣回。

第二条 承包方式

1、本工程的弱电安装材料及主要施工机具/设备由甲方负责,人工及小型工具由乙方负责。(若需乙方负责施工所需机具,双方另行协商增加机具使用费, 元/平方米)。

2、本工程实行总价包干加单价包干形式承包,实独立核算,自负盈亏。

第三条 承包价格和结算办理

乙方在承包范围内,以竣工验收合格为标准。

1、 本工程的室内弱电安装(工作内容详承包范围)按甲方提供的施工图以人工费 元(大写: )进行总体核算。

2、 如遇变更原因产生的增减工作量,双方另行计价。

第四条 工期要求

按甲方提供的工程进度计划安排施工,所有弱电安装工程的施工进度必须跟紧总包方主体工程的施工进度,确保如期或提前完成弱电施工任务。如不能按期完成,由乙方承担违约金及经济损失,若经甲方连续警告三次仍达不到进度要求时,甲方有权单方面解除合同,并处合同金额 %的违约金。

第五条 施工安全和文明施工

乙方必须确保本工程安全生产、文明施工,配合总包方和甲方争创“市级文明工地”。乙方应严格遵守总包方和甲方的各种施工质量、安全管理制度,保证建筑安装施工安全和文明施工。若发生安全事故,属乙方原因的,由乙方负主要责任;属甲方原因的,由甲方负主要责任。安元以上由甲方承担60%、乙方承担40%。

第六条 质量

(一)质量要求:乙方应严格按照施工图纸及技术要求进行施工,

第五条 合同价款结算方式

甲方每两个月向乙方支付一次劳务费,期间乙方垫资施工,劳务费的支付比例为:经甲方审核后,乙方施工的两个月累计实际完成量造价的60%劳务费(其中第一个月底乙方可向甲方借资完成量造价的10%劳务费)。工程竣工验收合格后50日内,甲方累计支付至完成造价总额的80%,余款在双方办理结算后30日内,付至结算总额的97%,留3%作工程质保金,一年后再支付(不计息)。

第六条 双方的权利、责任和义务

(一)甲方

1、甲方根据乙方承包内容安排乙方工作,并乙方的施工质量、安全、进度、文明施工进行指导、监督、检查,对不符合要求的提出整改意见或下达停工指令。

2、甲方负责项目的施工管理,提供宿舍给乙方住宿场地、提供施工用水、用电。

3、按合同约定向乙方付劳动报酬。

4、甲方提供施工图纸一套给乙方。

5、资料由甲方负责,资料表格的部分数据由乙方提供。

(二)乙方

1、乙方应严格遵守有关施工管理的要求。开工前,乙方应将人员姓名、年龄、特种作业人员上岗资质证、身份证、通信方式等资料报甲方备案,特种作业人员必须持证上岗。

4、乙方必须在甲方通知入场后三个工作日内安排入场。否则甲方有权做出相应处罚。

5、劳保用品及费用由乙方购买,并承担费用。

6、乙方工人入场必须携带身份证,甲方配合做好暂住证及就业证等办理,其费用由乙方承担。

第七条 违约责任

第八条 其它

1、乙方垫资施工期间,必须按时发放民工工资,若因乙方拖欠民工资而造成民工上访等事件发生时,甲方有权向乙方追讨所产生的停工等损失。

2、未尽事宜,双方协商解决。

3、本合同一式贰份.甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

弱电合同

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就弱电工程签订合同如下:

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程概况:

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

1)完成弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。

2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

本合同预算总金额为:人民币_________元整(大写)。

合同签订5个工作日内甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程进行到%进度时,甲方付%的`进度款,工程验收合格后5个工作日内甲方付_________%;余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院裁决。

1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方:

乙方:

签署日期:___年__月__日

弱电工程合同

电话:_________。

联系人:_________。

传真:_________。

邮编:_________。

乙方:_________。

电话:_________。

联系人:_________。

传真:_________。

邮编:_________。

甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

一、工程概况。

1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统。

2、工程地址:_________。

3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务。

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)。

2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排。

1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间。

工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额。

本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)。

六、结算方式。

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故。

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任。

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式。

本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

十、合同生效及其它。

1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________。

法定代表或其委托人:_________法定代表或其委托人:_________。

地址:_________地址:_________。

开户行:_________开户行:_________。

帐号:_________帐号:_________。

签约时间:_________年___月___日签约地点:_________。

弱电工程合同

本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于年月xx日签订合同编号为l20xx428—8的《合同》(以下简称"原合同")中的定义相同。

鉴于:

因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明,特订立以下补充协议。

一、协议内容补充部分为:

乙方责任:

乙方在_________年_________月_________日保证甲方_________项目具备通电条件。

甲方责任:

原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为_________年_________月_________日付_________万元,_________年_________月_________日付30万元,_________年_________月_________日付40万元,_________年_________月_________日付70万元。

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。

三、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

包清工合同

甲方:

乙方:。

为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:

本工程所有施工内容:

2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);。

3、木工(支模、拆模、打磨);。

4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);。

5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)。

承包方式:本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

结算方式:本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。

单价:255元/平方米。

单价说明:1、包基础施工前的施工准备、配合工作,如施工放线等工作;2、包场地清理等工作;3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;4、面积按建筑面积计算;5、乙方在施工的水电费不包含在内。

1、甲方和监理公司对工程质量检查验收合格后,按进度付款。基础完工付至10%;主体完工付至50%;装饰工程完工后付至80%;工程全部完工后支付至95%,经甲方有关部门验收合格并办理结算手续后30天内付清结算款。

2、支付方式:甲方付款时采用现金。

1、总工期历时天,开工时间年月日,竣工时间年月日。

2、如遇下述情况:(a)甲方、建设单位重大设计变更影响;(b)不可抗力严重影响施工;则按实际时间顺延工期。逾期,每超过一天按日计算冲扣乙方工资额500元。

1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。

3、浇筑砼垫层时,乙方必须先派人现场设置标高控制点,砼垫层平整度必须控制在+2cm之内,否则由乙方承担所有材料损失。

4、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能由甲方向监理验收。监理第一次验收不合格,对乙处以500元违约金,可考虑要求乙方限期整改完毕重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经监理第二次验收仍不合格的,甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完工合格工程的60%结算,并限期办理有关退场手续。

6、工程质量要求达到“合格”标准,若工程质量未达到标准,则由乙方承担所有材料损失及相关违约责任。

(一)甲方职责:

1、乙方进场时,甲方就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。

2、提供施工图两份。

3、甲方指派代表,对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。

(二)乙方职责:

1、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职责和工资发放等手续。

2、乙方不得雇佣18岁以下及不宜从事建安工程施工的作业人员,否则发生一切责任,由乙方自行承担。

3、乙方自带必备的施工工具和用具,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。

4、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同总价5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。

5、乙方施工中每天做到工完料清,工程竣工后的场地清理(包括临时生产和生活设施)。

1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准),用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。

2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。

3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。

4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿,乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。

5、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。

6、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。

因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成时,可向合同签订地人民法院起诉。

a)本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止;。

b)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,每份均具同等法律效力。

甲方:乙方:

电话:电话:

签订日期:年月日

弱电工程合同

邮编:_________

乙方:_________

邮编:_________

甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下:

一、工程概况

1、工程名称:_________(地点名称)弱电综合布线系统

2、工程地址:_________

3、工程概况:金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。

二、甲乙双方的责任和义务

1、甲方负责协调处理工地现场有关问题,保证现场正常施工的必要条件。

2、乙方应按合同规定的时间施工、完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:

1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为:约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)

2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。

3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。

4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。

5、甲方应及时将工程材料运到现场,并存放在安全的仓库。

三、工程进度安排

1、在甲乙双方协商下,计划在_________年_________月_________日前全部完工。

2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。

四、工程验收时间

工程完工后一月内,甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。

五、合同预算金额

本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(000.00)

六、结算方式

工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。

乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。

七、人力不可抗拒事故

如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。

八、违约责任

甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。

乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。

九、解决争议的方式

本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。

相关的合同范本

·施工分包合同 ·房屋建筑装修施工合同 ·钢结构施工合同

·家装施工合同 ·施工监理合同 ·油漆施工合同

·维修施工合同 ·广告牌施工合同 ·景观施工合同

十一、合同生效及其它

1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。

2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。

3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。

4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。

甲方(签章):_________乙方(签章):_________

地址:_________ 地址:_________

开户行:_________ 开户行:_________

帐号:_________ 帐号:_________

一、 施工责任

1、工程队独立自主,完成分包下去的工程,施工现场必须指派一名熟练固定的'施工负责班长,工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。

2、施工任务承包后,施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工,不得偷工减料,减少工艺流程。

4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用,将由工程队承担,工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。

5、施工过程中,施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。

1. 甲方责任:

提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等;

2. 乙方责任:

自备穿线所需的辅材和工具,包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具,并自行做好工具的保管工作。

严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线,并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好,如有更改要通知甲方负责人。

乙方自行做好成品的保护工作,发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理,所发生的费用由乙方负责。

乙方施工人员食宿自理,出现安全事故责任自负。

二、 付款方式

1、工程完成50%以上支付工程款50%,付 7,500 元

2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%,付 6,750 元

4、系统正常运行三个月支付工程款的5%,付 750 元

三、 设计

1、 甲方提供图纸一套(包括具体点位图及管线走向),并负责交底工作.

2、 甲方若无图纸,须向乙方交代清楚要求,乙方施工前须画草图让甲方认可.

四、 工期

五、 施工安全

在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工,不得破坏装修,否则造成的一切后果由乙方自己负责。

六、 工地现场管理

1、 现场禁止使用明火。

2、 现场禁止吸烟。

七、 维修

1、 因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内无偿维修。

2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修,特殊情况(断电,掉落,主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。

八、 合同争议

1、 出现争议甲乙双方先协商。

2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

九、 施工安装要求

1、 弱电线路安装时,必须用有合格证书的布线产品材料。

2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。

4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布,严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定,然后沿墙壁,顺地面垂直分布,转弯处用90度弯或软管联接好,并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。

5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的,必须保证管道内有30%的空间预留。

5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-xx进行施工。

6、我方委托施工承包人购买的材料,施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可,应有品质保证书和有效发票,否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。

8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等),在上门安装时,施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。

11、施工单位必须保证施工质量,发生施工质量问题,施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题,施工承包方应立即予以改正,在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。

12、施工人员要文明施工,禁止野蛮施工。如:要爱护室内原有设施,业主所有的物品未经许可,不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换,承包人不得拖延。

甲 方:乙方:

签 章: 签 章:

签约日期: 签约日期:

包清工合同

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《民法通则》等相关法律、法规,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。

一、工程名称:泰兴市恒源华康医药塑料有限公司河失厂区

二、工程地点:江苏省泰兴市河失镇

三、工程内容:泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构厂房制作安装

四、承包方式:清工,包安全

二、本工程钢结构建筑面积:1044平方米(58米长,18米宽)

本工程定价方式为元/平方米;

固定总价约为人民币:元,(大写)本合同双方当事人特别明确:制作安装费、设计费、搬运费、管理现场经费以及其他工程劳力所产生费用,且不因情况的变化而改变。承包方需开票。

一、工程款支付:

1、,支付

2、,支付

3、,支付

4、余下合同总价的%作为质保金,质保期为一年,质保期满后一星期内甲方无息支付。

二、结算

1、承包方应于工程完工后7天内向发包方提交工程竣工验收报告资料。

2、遇本合同无约定的,适用国家有关规定并双方协商。

3、发包方自收到承包方的竣工验收报告资料后5天内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的,则视为确认竣工验收报告并通过验收。

4、承包方必须开立正规发票据以结算。

一、本工程发包方委托承包方进行泰兴市恒源华康医药塑料有限公司钢结构厂房制作安装范围的施工图设计。

二、由于设计安全性能不合理造成工程修改所产生的费用,由承包方承担;

三、承包方签订合同后在三日内将设计文件施工图套,交发包方审查。

四、承包方应当按照国家钢结构工程相关标准、规范和发包方提供的资料进行设计。编制施工图设计文件应当满足设备、材料采购、非标准件制作和安装施工的需要。

五、施工图设计文件经发包方确认后及在施工准备阶段和施工阶段发包方要求变更设计的,应向承包方书面提出。变更的具体内容在变更设计委托书中载明。如系重大修改的,变更设计后应报原图纸审批机关批准。增加的一切费用由发包方承担。

一、本合同总工期为天,完工日期为年月日。

二、工期顺延

1、在施工准备期间如发包方提出设计变更或材料、设备变更的,则对重新设计、材料采购、制作的时间顺延。

2、施工期间遇下列情况之一的,工期相应顺延:

2.1一周内非承包方原因造成停工累计超过8小时的,按每8小时顺延一天计。

2.3因发包方的原因引起的工程延期,工期相应顺延;

2.4合同约定和法律、法规、规章规定的其他可以顺延工期的情况。

3、因上述1、2条原因造成施工进度计划关键线路(由乙方提交,并经甲方确认的施工网络图中关键线路)的工期延误,经发包方书面确认后,才可顺延。非关键线路的工期在不影响总工期的情况下,工期不予顺延。

4、凡由于承包方的原因造成的工期延误,则工期不能顺延,由此引起的赶工措施等费用增加均由承包方自行承担。

5、发包方和承包方双方在确定竣工日期及各项控制工期时,已充分考虑可能出现的'下雨、下雪、防洪排涝、台风、高温天气、节假日等因素以及甲方分包工程的合理工期。

三、如超过工期未完成的,发包方有权按每天总工程造价%向承包方索要违约金;如超过工期15天的,发包方有权单方面无条件终止合同,并向承包方索要其违约行为造成的经济损失。

一、发包方采购和提供材料

1、发包方必须按合同约定的设计要求和国家有关标准采购主要材料、设备,并应附有正规厂家的出厂合格证书。

2、发包方运送材料、构件到工地后,应通知乘包方代表清点检验。乘包方代表或其代表应在收到通知后6小时内到场清点检验,并在送货清单上或检验申请上签字,逾期则视为同意。清点检验后,材料和构件由承包方看管,如有丢失,承包方负责。

3、承包方应提前7天向发包方提供需购材料清单,双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.

4、承包方有义务验收放包方所购建材的质量,发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用,应书面要求乙方,并承担因材料质量引起的损失。

二、乘包方提供工程所需各种设备,并保证工具的安全性和良好使用性,乙方自行承担工具维修费。

三、材料搬运:发包方负责把材料送到工地,承包方无条件搬运。

1、垃圾应日日清

2、垃圾应由承包方清运至物业指定的垃圾堆放场所

一、承包方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

二、承包方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。

三、承包方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训,不得上岗作业。

四、在工期期间,承包方对产地的安全负责。

一、自工程竣工验收合格日起,承包方对工程承担保修责任,保修期为一年,屋面防水为五年。

二、承包方必须严格按施工图设计、说明文件和国家有关规范、规程、标准的要求施工,按照发包方、监理审批确认的进度计划组织施工。

三、承包方应建立iso9000质量认证体系或符合其特点的质量保证体系。承包方应按该保证体系运行,有效控制工程质量。

四、承包方在施工中应自觉接受发包方代表的质量监督,随时接受发包方代表的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改,包括修理或返工,直至达到约定标准。

五、发包方代表的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工,检验不合格的,影响施工的费用和损失由承包方承担,检验合格的则由发包方承担,并顺延工期。

六、承包方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评定。钢结构工程主构件安装完工时,应通知发包方代表进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。

七、如承包方在施工中发生质量事故,应及时书面报告发包方代表。一般质量事故的处理结果由发包方代表报质检部门备案;重大质量事故的处理方案应经设计单位、发包方、质检部门共同研究决定。

八、此合同并不以工期和回款的结束而终止,在将来的生产过程中,如发现因为承包方原因造成的损失,发包方有权无条件追究。

一、保修期:从工程竣工验收合格之日起计算,保修期1年。

二、保修责任范围:除甲方使用过程中人为损坏、第三人故意损坏、自然灾害及不可抗力因素造成的损坏外,凡属于承包方工程设计、材料质量、施工质量原因造成的损坏、渗漏等,均属于承包方保修责任范围,维修费用由承包方承担。

经过双方商定本合同需有以下附件

1.双方单位营业执照复印件

2.双方法人身份证复印件

3.承包方国家要求资质所有复印件

4.工程设计施工图

5.采购清单(包括采购产品名称,型号,厂家,联系方式)

6.工程进度计划表以及对应人员安排表

一、纠纷处理

本合同在履行过程中如发生争议,双方应协商解决,协商不成的,依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

二、合同履行和纠纷处理的依据

在本合同的履行中或争议处理时,按以下原则适用合同或法律。

1、合同文件组成及优先次序为:

1.1本合同及附件;

1.2本合同的补充协议;

1.3合同施工图纸;

1.4合同履行中的补充协议、会议纪要、双方往来电报、传真、信函、联系单、通知书、确认书、验收报告等与本合同履行、变更、中止、解除、终止有关的各种书面函件。

2、本合同及其组成文件有约定的按约定执行;无约定的适用国家法律、法规、规章的规定。

本合同一式肆份,双方代表在合同上签字并盖单位公章后生效。合同文本发包方执贰份,承包方执贰份,报发包方建设行政主管部门壹份。

在合同履行中经双方协商一致可订立补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。双方也可以其他合法的方式对合同内容加以变更、修改。本合同自工程验收合格,保修期满,工程款支付完毕后终止。

甲方(公章):

乙方(公章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

年月日

年月日

相关范文推荐
  • 02-12 农村土地纠纷调解心得体会一句话(热门16篇)
    心得体会是通过学习和实践后对所获得的经验和感悟进行总结和归纳的一种表达方式,它可以帮助我们更好地认识自己、改进自己。我觉得写一篇心得体会对提升自己的学习和工作能
  • 02-12 做四有好老师演讲稿幼儿园(模板17篇)
    演讲稿是演讲者在特定场合用于演讲的文字材料,它需要有一个明确的主题和逻辑结构。以下是小编为大家精选的优秀演讲稿,希望对大家在演讲中能够获得更高的评价和认可。
  • 02-12 幼儿园培训心得美篇(实用13篇)
    通过写培训心得,我们可以将所学知识与自己的实际应用结合起来,提高学习效果。培训心得是对培训过程中遇到的问题和解决方法的总结,能够帮助其他人更好地应对类似情况。要
  • 02-12 初三入共青团申请书(优秀19篇)
    写一份出色的申请书可以增加申请者的竞争力,并让评审者对其印象深刻。小编整理了一些更多申请书的典型例子,希望能给大家提供一些启示和指导。尊敬的团组织:在团组织的培
  • 02-12 高三生物备课组工作计划第一学期(热门21篇)
    学期工作计划还可以帮助我们合理安排学习和娱乐时间,保持身心健康的平衡。以下是一些学期工作计划的经验总结和反思,希望对大家有所启示。1.认真学习山东省《考试大纲》
  • 02-12 大班科学活动方案教案(通用22篇)
    活动方案的编制应当兼顾灵活性和可执行性,以应对不可预测的情况和变化。以下是小编为大家收集的活动方案范例,供大家参考和借鉴。这是一个对“对称”含义理解的活动,而“
  • 02-12 油菜心得体会及收获(热门15篇)
    通过总结心得体会,我们可以从中提取出一些通用的规律和经验,以便在未来的学习和工作中应用。以下是小编整理的一些精彩的心得体会范文,欢迎大家阅读借鉴。收获日是人们每
  • 02-12 外观检查心得体会(汇总15篇)
    心得体会是对某一事物或经验的深思熟虑后的理解和归纳。以下是小编为大家收集的心得体会范文,大家可以参考借鉴,找到适合自己的写作风格和方法。第一段:引言(150字)
  • 02-12 兽医毕业论文题目(通用20篇)
    毕业论文是对研究生学术水平的综合评价,对今后的学术道路和职业发展具有重要的指导意义。这是一份多年来积累的毕业论文范文集合,其中包含了各个领域的研究成果和学术思考
  • 02-12 父母心理大讲堂心得体会(优秀23篇)
    心得体会不仅可以在工作和学习中进行,也可以应用在生活的方方面面,帮助我们变得更加成熟和智慧。以下是小编为大家收集的心得体会范文,供大家参考和借鉴。“父母心理大讲

猜你喜欢

热门推荐

最近更新