经济纠纷的民事起诉状（热门21篇）

范文范本的选择要根据自身的需求和目标来确定，不同的范文范本有不同的特点和适用范围。2为了帮助大家更好地理解范文范本的写作特点，小编特地为大家整理了一些范例供参考。

经济纠纷民事起诉状

原告:(单位全称、住所地、邮政编码、电话)。

法定代表人:(姓名、职务、联系地址、电话)。

诉讼代理人:(姓名、职务、联系地址、电话)。

被告:(姓名、联系地址、联系电话)。

案由:。

诉讼请求:。

1.责令被告偿还原告货款__元;。

2.责令被告向原告支付违约金__元;。

3.责令被告承担本案的诉讼费用。

事实和理由:。

这里要写明此起经济纠纷发生的时间、地点、情节(双方是否签订过书面合同)以及争执的焦点、起诉理由和法律根据。

此致

____法院。

起诉人:__公司(公章)。

__年__月__日。

附:(相关证据)。

1.起诉状副本1份;。

2.法定代表人身份证明书1份;。

3.授权委托书1份;。

4.原告在银行贷款及其利率证书1份;。

5.购销合同复印件1份;。

6.原告营业执照复印件1份;。

7.被告的欠据1份。

在我国解决经济纠纷的途径和方式主要有仲裁、民事诉讼、行政复议、行政诉讼。

1.仲裁与民事诉讼都是适用于横向关系经济纠纷的解决方式。

2.行政复议和行政诉讼方式都是针对纵向关系经济纠纷的解决方式。

(1)平等主体之间：仲裁、民事诉讼。

平等主体之间出现经济纠纷时，只能在仲裁或者民事诉讼中选择一种解决方式，有效的仲裁协议可排除人民法院的管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效，或者当事人放弃仲裁协议的情况下，人民法院才可以行使管辖权。

(2)不平等主体之间：行政复议、行政诉讼。

行政复议和行政诉讼方式都是针对纵向关系经济纠纷的解决方式，都由行政管理相对人一方提出申请，选择哪种方式与纠纷的性质有关。具体来说，当公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益时，可采取申请行政复议或者提起行政诉讼的方式解决。

经济纠纷民事起诉状范文优选

案由：追索货款，赔偿损失诉讼请求：

1.责令被告偿还原告货款__________万元。

2.责令被告赔偿拖欠原告货款_____个月的利息损失。

3.责令被告赔偿原告提起诉讼而产生的一切损失，包括诉讼费、请律师费等。

原告人：_________________。

_________年______月______日。

经济纠纷民事起诉状

原告：姓名，性别，年龄，住址：联系电话：

被告：姓名，性别，年龄，住址联系电话：

诉讼请求：

1、判决被告向原告归还借款本金元及利息（暂计至年月）；

2、判决被告承担本案全部诉讼费。

事实与理由：

为维护原告的合法权益，根据《民事诉讼法》有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法判决被告偿还借款及利息。

此致

xx区区人民法院。

具状人：

欠款纠纷产生后的解决方式很多，如协商、调解、仲裁和诉讼等，只要运用及时和恰当，就会收互事半功倍的效果。但由于一些债权人常常为了不伤和气，协商阶段的时间拖得太长，从而坐失了很多收回欠款的良机。

诉讼手段是最有效的也是最终的保护债权的手段。诉讼手段之所以是最有效的手段，其根本原因就是它依靠的是国家强制力，只要债务方不履行人民法院已生效的法律文书，债权方则可向人民法院申请强制执行，而不以债务方的意志为转移。有的债权人对通过诉讼手段催收欠款缺乏信心，比如担心分期还款的最后期限没有到期就起诉，可能对已不利，这实质上是因对法律的不了解而产生的莫须有的恐慌，其实新颁布的《中华人民共和国合同法》第六十七条明确规定：“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。”所以，债权人在诉讼之前进行一些法律咨询是必要的。

根据我国民事诉讼法规定，民事诉讼实行谁主张谁举证的原则，如果当事人对自己提出的主张举证不能，则要承担不利的法律后果。于一九九九年九月一日已经施行的《广东省法院民事、经济纠纷案件庭前交换证据暂行规则》更是规定，对于人民法院适用普通程序受理的第一审民事、经济纠纷案件，当事人收集的证据无正当理由未经庭前交换的，不予质证和认定。因此证据的收集、保护和及时举证就显得尤为重要，不然就会面临不利的后果。

诉讼时效就是指权利人在一定期间不行使权利，即丧失依诉讼程序保护其权利的可能性的民事诉讼法律制度。当事人在法律规定的期限内若不主张自己的权利，则将丧失胜诉权。我国民事诉讼的诉讼时效一般有两种，一种是普通诉讼时效，又称一般诉讼时效，是指除法律有特别规定外可以普遍适用于各种民事法律关系的诉讼时效，我国的普通诉讼时效为二年；另一种是特别诉讼时效，又称特殊诉讼时效，是指法律规定仅适用于某些特定民事法律关系的诉讼时效，我国法律规定的特别诉讼时效有一年、三年等。

经济纠纷民事起诉状范文

原告:(单位全称、住所地、邮政编码、电话)。

法定代表人:(姓名、职务、联系地址、电话)。

诉讼代理人:(姓名、职务、联系地址、电话)。

被告:(姓名、联系地址、联系电话)。

案由:。

诉讼请求:。

1.责令被告偿还原告货款__元;。

2.责令被告向原告支付违约金__元;。

3.责令被告承担本案的诉讼费用。

事实和理由:。

这里要写明此起经济纠纷发生的时间、地点、情节(双方是否签订过书面合同)以及争执的焦点、起诉理由和法律根据。

此致

____法院。

起诉人:__公司(公章)。

__年__月__日。

附:(相关证据)。

1.起诉状副本1份;。

2.法定代表人身份证明书1份;。

3.授权委托书1份;。

4.原告在银行贷款及其利率证书1份;。

5.购销合同复印件1份;。

6.原告营业执照复印件1份;。

7.被告的欠据1份。

1、人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的以外，实行公开审理。对决定开庭审理的案件，将在开庭三日前通知双方当事人。

2、开庭审理大致分为法庭调查、法庭辩论和评议，宣判等几个阶段。如果您提出回避申请，你需要说明理由。如果您不提出申请或者申请被驳回，庭审将继续进行。

3、在法庭调查阶段，审判长或审判员将组织双方当事人，针对自己的请求和主张，按顺序分别举证、质证。质证是当事人围绕证据的真实性、关联性、合法性、针对证据有无证明力以及证明力大小，进行质疑、说明和辩驳。

4、在法庭辩论阶段，审判长或审判员将组织双方当事人针对争议焦点，围绕全案事实、法律责任等发表意见。

5、在评议、宣判阶段，合议庭或审判员将对庭审情况进行总结，对双方当事人发表的意见进行评议，表明是否予以支持，并阐明理由。

6、如果您是原告，经法院传票传唤无正当理由拒不到庭的，法院可以按撤诉处理;被告反诉的可以缺席判决。

经济纠纷民事起诉状

原告：姓名，性别，年龄，住址：联系电话：

被告：姓名，性别，年龄，住址联系电话：

诉讼请求：

1、判决被告向原告归还借款本金元及利息(暂计至年月);。

2、判决被告承担本案全部诉讼费。

事实与理由：

为维护原告的合法权益，根据《民事诉讼法》有关规定，特向贵院提起诉讼，请依法判决被告偿还借款及利息。

此致

xx区区人民法院。

具状人：

欠款纠纷产生后的解决方式很多，如协商、调解、仲裁和诉讼等，只要运用及时和恰当，就会收互事半功倍的效果。但由于一些债权人常常为了不伤和气，协商阶段的时间拖得太长，从而坐失了很多收回欠款的良机。

诉讼手段是最有效的也是最终的保护债权的手段。诉讼手段之所以是最有效的手段，其根本原因就是它依靠的是国家强制力，只要债务方不履行人民法院已生效的法律文书，债权方则可向人民法院申请强制执行，而不以债务方的意志为转移。有的债权人对通过诉讼手段催收欠款缺乏信心，比如担心分期还款的最后期限没有到期就起诉，可能对已不利，这实质上是因对法律的不了解而产生的莫须有的恐慌，其实新颁布的《中华人民共和国合同法》第六十七条明确规定：“分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。”所以，债权人在诉讼之前进行一些法律咨询是必要的。

根据我国民事诉讼法规定，民事诉讼实行谁主张谁举证的原则，如果当事人对自己提出的主张举证不能，则要承担不利的法律后果。于一九九九年九月一日已经施行的《广东省法院民事、经济纠纷案件庭前交换证据暂行规则》更是规定，对于人民法院适用普通程序受理的第一审民事、经济纠纷案件，当事人收集的证据无正当理由未经庭前交换的，不予质证和认定。因此证据的收集、保护和及时举证就显得尤为重要，不然就会面临不利的后果。

诉讼时效就是指权利人在一定期间不行使权利，即丧失依诉讼程序保护其权利的可能性的民事诉讼法律制度。当事人在法律规定的期限内若不主张自己的权利，则将丧失胜诉权。我国民事诉讼的诉讼时效一般有两种，一种是普通诉讼时效，又称一般诉讼时效，是指除法律有特别规定外可以普遍适用于各种民事法律关系的诉讼时效，我国的普通诉讼时效为二年;另一种是特别诉讼时效，又称特殊诉讼时效，是指法律规定仅适用于某些特定民事法律关系的诉讼时效，我国法律规定的特别诉讼时效有一年、三年等。

经济纠纷民事起诉状范文

一、请求事项：

1.履行合同：

2.赔偿经济损失。

二、事实理由及证据：

(一)请求的原因事实。

1.双方是怎样引起订立承包合同的?

××县××乡办企业制油厂，由于经营不善，连年亏损至1982年负债累累已停产三年了。我自幼在油厂工作已有近20年的工龄，当时在本县太平川油厂担负生产指导工作。经新建乡武装部部长的介绍来到××乡担起恢复制油厂生产，偿还旧债的重任，由乡经管会直接领导，被告是企业主要负责人。我的职称是技术员。1984年，油厂已恢复到扭亏为盈，又任命我为车间副主任，主管油厂的生产责任。随着经济体制改革的形势，企业实际生产责任制，又因偿还了积累三年的旧债，这才主动找我承包。从1984年12月末起至1986年9月末止订两年承包期合同。1985年3月12日立的合同。

2.被告为什么中途撕毁了合同?

我从1982年来到新建油厂。几年来，我耳闻目睹了油厂的现实，深知其亏损的弊病依然存在。被告刘××与油厂保管员的关系是形成企业亏损的'主要原因。为此，当被告找我担任承包时，我就提条件，前段事务与承包后必须分清，库存与帐面必须相符，不这样我不承包。被告答应。但提出“先交接帐簿，以后查库存，如有缺少，由保管员负责。这样不耽误生产。”我同意了，由于我要求过前后分清，各负其责。同时，又掌握承包前的厂内的底细，所以，被告就不顾一切了。他在我承包当年的5月7日对我说，油厂不承包了，还象过去一样干，给你按每天工资8元计算，你把合同交回来吧!我不同意。

3.被告以权谋私，损害集体和个人利益的违法行为，我要跟他争出个事非曲直来。

首先，我到县委上访：他们告诉我到县企业局去谈;企业局李局长介绍我到法院;法院金庭长让我请律师代理办;后来县律师事务所两名律师检查了帐目，作出了承包阶段盈利一万四千多元，豆油少七千多斤，豆饼少一万多斤的证明。我再找县委书记王、罗两领导同志，他们指示到信访办去立案，信访办的工作人员刘××说“你告到那儿也得回去处理”劝我息事。我又找信访办主任刘××同志。他把我介绍到县委书记那;县委书记指示：通过法律手段解决。介绍我去法院。在此期间，被告用威逼利诱的办法，先煽动工人到我家去要工资，拿走我家的电视机，用此逼我交出合同，在我上访的二年中刘××不顾党纪国法，公然下令砸开油库，原料房、生产车间、食堂，收去我承包期间纯利14183.29元，占用食堂粮面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油厂另行承包给第三人，库存豆油经律师调查时已短少七千多斤，豆饼万斤以上，刘××又想借用承包之机的混乱，以便消灭或减少他利用职权侵吞的集体财富罪责。

被告自知他的行为已构成违法以至犯罪，这才又使用欺上瞒下收买等一贯手法，首先盗用原告名义向上级打报告，说我自动撂下不干了，无能经营、亏损等，其用心是为掩饰他片面毁约行为：又蒙蔽乡政府，用乡党委、企业办和他主持的经管会名义联横向县打报告，说是原告自己请求不干。

以上就是本案的经过详情，尚有未便记人的事实，留待法庭审理时面述。

(二)诉讼的理由。

1983年3月12日，双方签订的合同是一种经营权承包。被告代表发包方把油厂经营管理职能移交给承包人(原告)。这种承包根据法令规定，它体现了所有权与经营权的分离。发包方不能再插手经营，只是监督管理而已。在承包期间，承包人依据合同规定应对生产、资金、收益、亏损以及工资和伤亡事故负全部责任。除了每年向上级单位交纳提留费外，承包人有完全自主经营权。然而，被告身为经管会主任，只是为了消灭和掩饰自己经济上的问题，对我还个不跟他合作的人，决计踢开，所以不择手段，毁约违法，此诉讼理由之一。

双方签订的合同出于协商自愿，内容清楚，手续齐全，属于有效的合同，应受法律保护。被告在合同生效后，既未经双方协商同意，又不具备解除合同的条件，就单方面随意撕毁合同，此为申诉理由之二。

根据我国经济合同法第三十三条之规定，发包方(被告)应承担因此造成停工、丢失等一切实际损害的赔偿责任。

发包方就此同一经营范围和内容，又与第三方签订的承包合同是无效的，从签订之日起，就没有享受法律保护的条件。

基于上记理由和事实，特提起诉讼，请求法律解决是盼。

此致

经济纠纷民事起诉状

原告：##市##区##机械有限公司，住所地河南省焦作市解放区##号。

法定代表人：唐##，该公司经理。

被告：江西陶瓷有限公司，住所地江西省上饶市上饶县经济开发区路。

法定代表人：秋##，该公司经理。

诉讼请求：

1、判令被告立即支付原告工程款88万元。

2、判令被告支付逾期付款的违约金*元给原告(违约金从x年1月1日起暂至*月30日，共*天，按日万分之*点一计算，之后的违约金计算到法院判决确定付款日止)。

合计：929896元。

2、本案所有诉讼费用由被告承担。

事实和理由：

原告、被告经友好协商，被告拟委托原告供应设备，承建一条抛光砖窑炉、干燥生产线。为此双方于*年*月*日签订了《陶瓷机械设备销售合同》及《渗花抛光砖生产线方案及合同》，合同约定：原告供应设备、承建一条抛光砖窑炉、干燥线生产线工程，合同总价600万元;被告在投产验收一年内分两次付清合同总价15%的尾款等内容。合同签订后，原告依约供应设备、进场承建窑炉生产线，被告支付了部分设备、工程款。

*年*月份，原告承建的窑炉生产线安装完毕，在试产成功后请求被告按合同要求进行验收，不验收擅自使用的视为原告交付工程无质量问题，被告答复可以验收。但事后被告未经双方验收从*年*月开始，擅自使用原告承建的窑炉生产线进行生产，时至今日，原告承建的合同项下的窑炉生产线，被告已经正常投入使用*年*个月。在此期间原告也多次向被告催要工程尾款88万元，但被告以种种理由推托。

因此，原告认为，双方签订的合同合法有效，应受法律保护，原告依约履行了合同义务，被告逾期未支付尾款的行为已经构成违约，侵害了原告的合法权益。故，原告现特具状诉至贵院，望贵院依法判决，判如所请。

此致

焦作市解放区人民法院。

具状人：

*年*月*日。

经济纠纷民事起诉状

原告：苏州*科技有限公司，住址：……，法定代表人：……。

被告：南京*科技有限公司，住址：……，法定代表人……。

诉讼请求：

1、请求判决撤销原、被告分别于x年5月24日、x年7月20日签订的两份《销售合同》，并责令被告退还已收的332250元货款。

2、请求判决确认被告严重违约，并承担938587.50元的违约责任。

3、判令被告承担本案诉讼费。

事实和理由：

原告与被告于x年5月24日签订了一份总金额为24.45万元的《销售合同》（合同编号：100524），约定被告向原告供应单价为25000元、品牌为“三星”、规格与型号为460aa04-v的46寸液晶拼接屏8台（1366*768分辨率，360w/单元低功耗，50000小时使用寿命）。x年7月20日原告、被告双方又签订了一份总金额为12万元的《销售合同》（合同编号：lft100720），约定被告向原告供应单价为25000元、品牌为“三星”、规格与型号为460aa04-v的46寸液晶拼接屏4台（1366*768分辨率，360w/单元低功耗，50000小时使用寿命）。上述两份《销售合同》文本除合同总价不同外，其他条款完全一致。在该两份销售合同第六条“质量标准”第1款中均约定“乙方保证本合同货物为原生产厂家生产的从未使用过的新设备，其规格、技术条件满足产品说明书的规定。”在该两份销售合同第十条“违约及责任界定”第1款中均约定：“未按合同约定条款履行职责视为违约。由违约导致工程延期的一方应赔付对方违约金，违约金金额计算方式为：合同工程总额的0.5%/每日计*延期天数。”上述合同还约定由被告负责设备的安装和调试。在该两份销售合同附件《售后服务承诺书》中，被告承诺：其提供的液晶拼接屏有如下特点：“1、全系列产品均是采用三星液晶拼接屏，其中40寸以上均采用三星全球领先的did液晶屏。……”

x年7月16日原告收到被告交付的46寸液晶拼接屏8台，被告在随附的《设备签收单》中标明该产品名称为“46寸液晶拼接屏”，规格与型号为“460aa04-v”，原告工作人员对送货数量予以确认。x年7月23日原告收到被告交付的46寸液晶拼接屏4台，被告在其随附的《设备签收单》中标明该产品名称为“46寸液晶拼接屏”，规格与型号为“lti460aa04-v”，原告工作人员对送货数量予以确认。因被告针对两批货物提供的《设备签收单》中均没有“品牌”一栏，原告工作人员收货时未核对该设备品牌。x年8月被告将该设备移交给原告，但未提供设备检测报告和合格证，也未提供工程竣工验收报告。

合同签订后，原告按约分批支付了上述货款，截止x年1月28日，原告向被告支付货款共计人民币332250元（占两份合同总金额的91.2%），但被告共计仅开具了50000元的发票。余款32250元，因被告没有开具发票，且未履行维保义务，故原告未予以支付。

该批设备自投入使用以来，使用仅十几次，累计不足三十个小时，但问题不断，与被告承诺的使用寿命50000小时相差悬殊。x年11月21日，原告工作人员就上述设备情况进行现场查验，发现被告提供的液晶拼接屏背面标签所示型号为pd46n3，但撕开该标签后却发现其覆盖处还有一层设备型号标签，显示该液晶拼接屏的真实型号为pd46n2。经查核，两标签显示该两个型号均为三星品牌，pd46n3液晶拼接屏的市场单价约为24000元，而pd46n2液晶拼接屏的市场单价约为8500元。故此我们认为：

一、被告以次充好，存在欺诈的故意，原告请求撤销上述两份《销售合同》，并要求被告退还已收合同款332250元。

承前所述，被告在销售合同和承诺书中皆约定/承诺其产品为三星品牌，且质量上乘（1366*768分辨率，360w/单元低功耗，50000小时使用寿命），原告基于其陈述和承诺与被告签订了上述两份销售合同。被告应按约提供型号为460aa04-v、价值25000元/台的三星品牌液晶拼接屏，而交货时货物表面显示的型号是三星pd46n3。被告为了获得巨额不法利益，故意以“pd46n3”标签掩盖该设备真实标签（“pd46n2”），且实际交货货物单价远远低于应交付货物单价。从被告故意隐瞒所交设备的品牌规格型号的事实可以断定：被告签订合同时就有偷梁换柱、以次充好、蓄谋欺诈的故意，从而使原告在违背真实意思的情况下与被告签订了合同。根据《中华人民共和国合同法》第五十四条之规定，被告以欺诈的手段使原告在违背真实意思的情况下订立了上述销售合同，原告有权请求撤销上述两个销售合同，要求被告退还原告已支付款项人民币332250元（大写：人民币叁拾叁万贰仟贰佰伍拾元整）。

二、基于被告偷梁换柱、以次充好，交货不符，严重违约的事实，原告要求被告承担938587.5元的违约责任。

如前所述，被告应交付单价为25000元的货物，而实际交付货物单价仅8500元，交货不符部分的货款占到两份合同标的总额的82.3%，从而导致合同目的无法实现，明显属于严重违约。

上述《销售合同》文本是被告提供的格式条款合同，根据《合同法》第四十条，“提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效”。同时，根据《合同法》第一百五十八条之规定，“当事人约定检验期间的，买受人应当在检验期间内将标的物的数量或者质量不符合约定的情形通知出卖人。……出卖人知道或者应当知道提供的标的物不符合约定的，买受人不受前两款规定的通知时间的限制。”由于被告在出卖液晶拼接屏时故意掩盖其真实型号，即被告交货时已明知其所提供标的物不符合约定，所以，原告在上述货物的使用寿命期内皆有权提起质量异议和交货不符的异议。原告于x年11月21日发现被告交货不符的情形后立即于当月28日函告被告，要求予以说明，但被告拒绝接洽，也不予函复。两份销售合同皆约定：被告收到首付款后10个工作日交付符合约定的货物。原告于x年7月22日按照两个合同的约定，分别支付了122250元和60000元的首付款，被告应依约最迟于x年8月1日交付符合约定的货物，但交付不符合约定，且至今没有更换符合约定的货物，至今（x年12月28日）逾期交货已达515天，故应承担交货不符的违约责任。根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”故此原告要求被告根据上述两份《销售合同》第十条：“未按合同约定条款履行职责视为违约。……违约金金额计算方式为：合同总金额的0.5%/每日*延期交付天数。”要求被告承担延期交货违约金938587.5元（=364500元*0.5%/天*515天）。

综上，为维护原告的合法权益，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第108条诉至贵院，请依法支持原告的诉讼请求。

此致

苏州市*人民法院。

具状人：苏州*科技有限公司。

代理人：江苏姑苏律师事务所吴晓律师。

x年12月28日。

经济纠纷民事起诉状范文优选

申述人：_________________(公司全称)。

地址：_________________(公司地址)。

法定代表人：_________________(姓名)。

案由：_________________(内容略)。

申诉请求：_________________(内容略)。

申诉理由：_________________(内容略)+根据上述理由，请求再审此案，重新作出公正合法的裁判。

此致

________________高级人民法院。

申诉人：_________________(公司全称+公司盖章)。

_____________年__________月__________日。

经济纠纷民事起诉状

原告:（单位全称、住所地、邮政编码、电话）。

法定代表人:（姓名、职务、联系地址、电话）。

诉讼代理人:（姓名、职务、联系地址、电话）。

被告:（姓名、联系地址、联系电话）。

案由:。

诉讼请求:。

1、责令被告偿还原告货款__元；

2、责令被告向原告支付违约金__元；

3、责令被告承担本案的诉讼费用。

事实和理由:。

这里要写明此起经济纠纷发生的时间、地点、情节（双方是否签订过书面合同）以及争执的焦点、起诉理由和法律根据。

此致

____法院。

起诉人:__公司（公章）。

__年__月__日。

附:（相关证据）。

1、起诉状副本1份；

2、法定代表人身份证明书1份；

3、授权委托书1份；

4、原告在银行贷款及其利率证书1份；

5、购销合同复印件1份；

6、原告营业执照复印件1份；

7、被告的欠据1份。

在我国解决经济纠纷的途径和方式主要有仲裁、民事诉讼、行政复议、行政诉讼。

1、仲裁与民事诉讼都是适用于横向关系经济纠纷的解决方式。

2、行政复议和行政诉讼方式都是针对纵向关系经济纠纷的解决方式。

（1）平等主体之间：仲裁、民事诉讼。

平等主体之间出现经济纠纷时，只能在仲裁或者民事诉讼中选择一种解决方式，有效的仲裁协议可排除人民法院的管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效，或者当事人放弃仲裁协议的情况下，人民法院才可以行使管辖权。

（2）不平等主体之间：行政复议、行政诉讼。

行政复议和行政诉讼方式都是针对纵向关系经济纠纷的解决方式，都由行政管理相对人一方提出申请，选择哪种方式与纠纷的性质有关。具体来说，当公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益时，可采取申请行政复议或者提起行政诉讼的方式解决。

经济纠纷民事起诉状

案由:索要货款。

原告:xx市鱼粉厂。住所地:xx市xx街号，邮政编码:厂长电话:。

法定代表人:杜，x年出生，系鱼粉厂厂长。

委托代理人:冯，男，x年出生，系鱼粉厂副厂长。

驻沈联系人:胡，驻旅社房间，电话:。(下达传票等文书，由胡传递。)。

被告:xx市养鸡场。场址:xx市xx区，电话:。

诉讼请求:索要货款四万元，并由被告偿付利息。利息按银行贷款利率计算，每月为x元。

事实与理由:。

x年七月，被告与原告签订了购销鱼粉合同。合同规定，被告向原告购买国产鱼粉二十吨，总货款为四万元，货到付款。七月二十日，鱼粉送到后，被告则不履行合同规定，以“现有钱款急于买饲料，暂欠几日，卖完鸡蛋即还”为理由，不付货款。原告因生产急需资金，故派人常驻索要，但被告均以同样理由一再拖欠，原告为了维护正常生产，不得不支付利息到银行贷。至x年7月13日，被告以效益不好，连年亏损，现已转为个人承包为理由写下一纸欠据，企图继续赖账。被告既然无钱，为什么能去购买饲料?为什么能扩建场舍，修筑院墙?既然连年亏损，付不起鱼粉钱，为什么还要和鱼粉厂签订购销鱼粉的合同，转嫁亏损于他人?被告无理抵赖货款，并与此同时，不顾他人利益，利用他人资金，扩大生产，为己赚钱，缺乏社会主义经营道德。

原告系集体企业，靠贷款和职工集资生存，被告占用原告大量生产资金，使原告生产陷入危机，已再无法忍受，故诉至法院，请求人民法院依照经济合同法第三十五条和民法通则第八十四条第二款规定，判令被告一次性偿付货款四万元，另外，按原告在银行贷款利率，每月付利息x元，至还清货款止。

此致

xx市xx区人民法院。

原告:xx市鱼粉厂(章)。

法定代表人:杜(章)。

委托代理人:冯(章)。

代书单位:xx市xx区法律顾问处。

代书律师:王(章。

经济纠纷起诉状

经济纠纷起诉状

原告：(单位全称、住所地、邮政编码、电话)。

法定代表人：(姓名、职务、联系地址、电话)。

诉讼代理人：(姓名、职务、联系地址、电话)。

被告：(姓名、联系地址、联系电话)。

案由：

诉讼请求：

1.责令被告偿还原告货款__元;。

2.责令被告向原告支付违约金__元;。

3.责令被告承担本案的诉讼费用。

事实和理由：

这里要写明此起经济纠纷发生的时间、地点、情节(双方是否签订过书面合同)以及争执的焦点、起诉理由和法律根据。

此致

____法院。

起诉人：__公司(公章)。

__年__月__日。

附：(相关证据)。

2.法定代表人身份证明书1份;。

3.授权委托书1份;。

4.原告在银行贷款及其利率证书1份;。

5.购销合同复印件1份;。

6.原告营业执照复印件1份;。

7.被告的欠据1份。

经济纠纷起诉状

被上诉人：丁，男，出生于x9年6月24日，汉族，农民，住址：xx市xx镇x村。

被上诉人：沈阳xx有限公司，法定代表人：丁(系该公司经理)，住所地：xx市x村。

上诉人诉被上诉人买卖合同纠纷一案，不服辽宁省xx市人民法。

院的()民(三)初字第283号民事判决书，现依法提起上诉，请求依法改判。

上诉请求。

1.请求二审法院依法撤销辽宁省xx市人民法院的()民(三)初字第283号民事判决。

2.请求二审法院在查清事实的基础上，依法改判。

3.请求二审法院判决被上诉人承担本案的全部诉讼费用。

事实及理由：

一、一审法院查明事实错误。

1、一审法院在查明事实中称“被上诉人丁于x0年10月15日开始供应的熟棒，截止x0年11月18日供熟棒12万余棒，价值人民币30余万元。”与事实不符。丁在庭审中却实提供了部分养菇户签字的收条，因为上诉人不知道此事，于是庭审后原告要求签字的养菇户到法院把事情说清，可是一审主审法官态度蛮横，不接待养菇户，于是养菇户只好向法院提交了说明，即大部分养菇户出具的收条是x0年7月3日签订菌棒购销合同因菌棒的质量原因(当时丁和康口头约定成活率必保95%以上)丁合伙人康根据每户的成活率情况答应给种菇户补的菌棒。而不是一审法院认定的12万棒都是被上诉人丁履行合同供应的菌棒数量。

2、一审法院在查明事实中称：“做生棒协议签订后，原告的用户从x0年12月2日至12月7日拉走14万棒的原料(含部分欠料、有欠条)，价值35万元。”与事实不符。根据丁供应的原料及其提供的配方来算上诉人只能够生产63013棒菌棒，而不是14万棒。一审法官应当明白“木桶效应”即按照丁供应的花生壳、玉米芯只可以做63013棒，即使其他原料充足，也是无法生产，也做不成14万棒菌棒。而且至今丁也没有将所欠的花生壳、玉米芯补齐。因此，认定拉走价值14万棒的原料及价值35万元是与事实不符的。

3、被上诉人只供了部分平菇菌棒，合同约定的姬菇50万棒至今一棒也没有供应。造成广大养菇户品种单一，无法适应市场的需求，导致部分平菇销售困难，价格偏低。

二、一审法院认定事实错误。

1、上诉人不存在违约行为。上诉人之所以没有在x0年10月5日前交齐180万购货款，是因为被上诉人丁没有按照合同的约定在x0年9月23日开始供货，并且在x0年10月5日前丁一棒菌棒也没有供给上诉人的养菇户，更甚者至今丁也没有供齐70万元的菌棒。因此，上诉人依据“《合同法》第六十七条当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”的规定，没有继续支付购买菌棒款，即上诉人不继续支付菌棒款是依据合同法规定的“先履行抗辩权”维护自己的合法权益，而不是一审法院认定的违约。

2、被上诉人已供货近70万元是错误的。上面上诉人已经对丁实际交货数量已经说明清楚，在这里不再论述。

3、一审法院认为“原告所诉被告违约，请求赔偿证据不足。”是错误的。一审法院在本院认为中已经认定“丁未按照约定的时间供应第一批货，已构成违约。”可是又在同一段的论述中又称“原告诉丁违约赔偿证据不足。”真是不可理解，上诉人认为作为一名法律“知识渊博”的老“优秀”法官不可能违法故意偏袒被上诉人，应当是年岁已高的原因造成逻辑思维出现了混乱，所以做出如此荒唐的错误论述，上诉人表示理解，请二审法官纠正过法官的思维混乱造成的错误。

4、一审法院认为“双方第一次供货数量未明确约定，到x0年10月15日供货数量也未约定。”但是依据合同法第62条第五款规定“履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行。”因此，虽然没有详细说明第一次供货数量及每日供货数量，但是被上诉人丁应当按照总共货量和供货时间均衡的供货。而不能以第一批货物供货数量约定不清，就可以不供货，而逃避违约责任。

5、一审法院认为“x0年10月9日丁与康及二原告为公证人签订的合作协议看，是在未供货及货款未全部付清的情况下签订的，此协议可视为供货时间准许延期，给付货款时间准许顺延。”是错误的。上诉人在丁与康合作协议上签字，明明是公证人身份，只是对该份协议见证。而且该份协议的内容只是丁与康合作事宜，根本没有涉及丁与二上诉人之间的合同内容。不知道一审郭法官哪来的突发奇想，将毫不相干的两份协议联系的“天衣无缝”，真是天才呀!这样的法官还在基层法院工作，真是屈才呀!请求二审法官认真阅读并调查研究x0年10月9日丁与康签订的合作协议内容，该协议是否真的能证明供货时间准许延期，给付货款时间准许顺延。

三、一审法院适用法律错误;。

一审法院适用《民事诉讼法》第六十四条认为上诉人没有提供有效证据证明被上诉人违约，继而驳回了上诉人的诉讼请求。可是，一审法院在论述中已经认定了丁没有按照约定履行合同的行为构成违约，因此本案适用法律与认定事实是相互矛盾的。上诉人认为本案应当适用《合同法》第六十七条、第六十二条、第一百一十四条等法律依法进行判决。

四、一审法院审理程序违法。

2、一审法院在庭审过程中，对因有事晚来的当事人薛xx大声呵斥，不让其发表质证意见和辩论意见，并强行将薛撵到旁听席。可见，一审法官剥夺上诉人质证权、辩论权的行为已经严重的违反了民事诉讼法的规定。即一审法院审理程序已经构成严重违法。

综上所述，一审法院在审理本案时，没有依法查清事实，导致认定事实错误，适用法律错误，而且存在严重的程序违法。因此，恳请贵院在依法查清本案事实的情况下，严厉惩罚坑农害农的违法和违约行为，给xx村的农民一个公正、公平、合理、合法的判决。

此致

沈阳市中级人民法院。

上诉人：

经济纠纷起诉状

原告：上海xx有限公司。

住所地：xx市路号，邮政编码：，法定代表人：，职务：总经理，电话：。

委托代理人：律师，是律师事务所律师，地址：xx市路号，邮政编码：，电话：。

被告：上海xx有限公司。

住所地：xx市路号，邮政编码：，法定代表人：，职务：总经理，电话：。

诉讼请求：

1、请求判令被告向原告支付货款xx万元。

2、请求判令被告以上述货款为本金，按同期银行贷款利率计算，自x年xx月xx日起向原告支付逾期付款的利息损失xx元。

3、请求判令被告承担本案全部诉讼费用。

事实与理由：

x年xx月xx日，被告与原告签订了买卖合同(或购销合同)。合同约定，……故诉至法院，请求人民法院依照合同法第××条和民法通则第××条规定，判令被告支付货款xx万元，并按银行贷款利率，支付利息损失x元。

此致

上海市xx区人民法院。

原告：上海xx有限公司(章)。

附：一、起诉状副本一份;。

二、法定代表人身份证明书一份;。

三、授权委托书一份;。

四、购销合同或证据目录一份;。

五、原告营业执照复印件一份;。

经济纠纷起诉状

被告：，男，年月出生，住址：，联系电话

诉讼请求：

1、请求人民法院依法判决被告偿还原告欠款本金及利息78470元;

2、判决被告向原告支付违约金61200元;

3、原告为实现债权而委托律师的委托费用3000由被告承担;

4、本案所产生的一切其他相关费用均由被告承担。

事实与理由：

20xx年5月14日被告***共同向原告***借款120000元整。双方约定被告应于20xx年6月14日下午银行下班前一个小时将借款还清给原告，超过银行下班时间另加100元交通费;上述借款为有息借款，利息自被告收到上述款项之日起，每月按3%的标准计算。

双方约定该项借款期限届满，被告未能及时归还原告的，视为被告违约，被告每逾期一日应赔偿原告200元。被告同时将其名下合法资产交给原告做债务清偿，并无条件配合原告办理拍卖、变更、银行抵押等相关手续。同时原告为实现债权所产生的.费用包括法院诉讼费、执行费、聘请律师费等一切相关费用均由被告承担。

被告于20xx年10月12日通过银行转账方式归还原告60000元。

根据《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》的规定：民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同期贷款利率的四倍。

据此，原告请求两被告归还本金60000元，另加计利息18470元，违约金61200元，委托律师费3000元。各项共计人民币142670元。

根据双方《借款协议》约定和《中华人民共和国民事诉讼法》第二十五条的规定，特向贵院提起诉讼，请求依法维护原告权利。

此致

人民法院

起诉人：

年月日

经济纠纷起诉状

原告：（单位全称、住所地、邮政编码、电话）。

法定代表人：（姓名、职务、联系地址、电话）。

诉讼代理人：（姓名、职务、联系地址、电话）。

被告：（姓名、联系地址、联系电话）。

案由：

诉讼请求：

1.责令被告偿还原告货款__元；

2.责令被告向原告支付违约金__元；

3.责令被告承担本案的诉讼费用。

事实和理由：

这里要写明此起经济纠纷发生的时间、地点、情节（双方是否签订过书面合同）以及争执的焦点、起诉理由和法律根据。

此致

____法院。

起诉人：__公司(公章)。

__年__月__日。

附：（相关证据）。

1.起诉状副本1份；

2.法定代表人身份证明书1份；

3.授权委托书1份；

4.原告在银行贷款及其利率证书1份；

5.购销合同复印件1份；

6.原告营业执照复印件1份；

7.被告的欠据1份。

经济纠纷起诉状

原告人：_______________铝厂。地址：_________省__________市。

法定代表人：姓名：______;性别：男;年龄：53岁;职务：科长。

诉讼代理人：姓名：______;性别：男;年龄：4l岁;职务：科长。

被告人：_________________矿。地址：_________省__________市。

诉讼请求：

请求______城区人民法院根据《经济合同法》有关规定，追回______矿欠我厂贷款96300元和银行利息及有关损失，依法维护我厂的合法权益。

案情的诉讼理由：

______年___月___日和___月___日，我厂采购员______先后两次与______矿签订购销合同。第一个合同购买铝土矿石40吨，每吨963元，第二个合同购买60吨，每吨仍然是963元。两次共订购loo吨，总价96300元。我厂严守信誉，分剐在两份合同签订后的一周内，将货款分文不差地汇到______矿的账号上。

但是，______矿却不守信用，在第一批款到后的第2l天，才给20吨，其余至今未供应我方。我方虽多次要求退款，但他们玩弄拖延、欺骗等手段，一直不给退款。两份合同都规定，款到后10日内不发货，罚供方货款的10%。而到现在，已经经过了62天，他们既无货供应，又不退款。鉴于______矿严重违反合同规定的情况，为维护我厂的合法权益，特请求法院依法予以处理。

此致

______区人民法院。

起诉人：______厂。

(盖章)。

____年___月___日。

附项：l.本状副本3份;2.书证3份;3.物证l份。

经济纠纷起诉状

原告人：

地址：

法人代表：

被告人：

地址：

法人代表：

诉讼请求：

1、责令被告偿还原告货款_____万元。

2、责令被告赔偿拖欠原告货款____个月的利息损失。

3、责令被告赔偿原告提起诉讼而产生的'一切损失，包括诉讼费、请律师费等。

诉讼事实和理由：

原告和被告_______年_____月_______日商定，被告从原告处购进_______箱，价值人民币_______万元。原告于当年_____月_____日将_________用车送至被告处，被告立即开出________万元的转帐支票交付原告，原告在收到支票的第二天去银行转账时，被告开户银行告知原告，被告账户上存款只有_______万余元，不足清偿货款。由于被告透支，支票被银行退回。当原告再次找被告索要货款时，被告无理拒付。后来原告多次找被告交涉，均被被告以经理不在为由拒之门外。

此致

__________人民法院。

起诉人：（公章）。

_______年_____月_____日。

附：

1、本状副本___份。

2、证据材料___份。

经济纠纷起诉状

原告人：_______________铝厂。地址：_________省__________市。

法定代表人：姓名：______；性别：男；年龄：53岁；职务：科长。

诉讼代理人：姓名：______；性别：男；年龄：4l岁；职务：科长。

被告人：_________________矿。地址：_________省__________市。

诉讼请求：

请求______城区人民法院根据《经济合同法》有关规定，追回______矿欠我厂贷款96300元和银行利息及有关损失，依法维护我厂的合法权益。

案情的诉讼理由：

______年___月___日和___月___日，我厂采购员______先后两次与______矿签订购销合同。第一个合同购买铝土矿石40吨，每吨963元，第二个合同购买60吨，每吨仍然是963元。两次共订购loo吨，总价96300元。我厂严守信誉，分剐在两份合同签订后的一周内，将货款分文不差地汇到______矿的账号上。

但是，______矿却不守信用，在第一批款到后的第2l天，才给20吨，其余至今未供应我方。我方虽多次要求退款，但他们玩弄拖延、欺骗等手段，一直不给退款。两份合同都规定，款到后10日内不发货，罚供方货款的'10%。而到现在，已经经过了62天，他们既无货供应，又不退款。鉴于______矿严重违反合同规定的情况，为维护我厂的合法权益，特请求法院依法予以处理。

起诉人：______厂。

（盖章）。

____年___月___日。

经济纠纷起诉状

原告：××市××工业研究院。地址：××市×××路×号。

法定代表人：×××，院长。

委托代理人：×××，本院开发处处长。

委托代理人：×××，××市第×律师事务所律师。

被告：××市××制药厂。地址：××市××区××路××号。

法定代表人：×××，厂长。

请求事项：

1.被告应继续履行合同，交付原告实验技术转让费用25万。

2.被告应承担违约责任，赔偿原告的经济损失。

3.被告应承担全部诉讼费用。

事实和理由：

民共和国经济合同法》第六条第一款的`规定，被告应承担违约责任，应继续履行合同，交付尚欠原告的实验技术转让费用25万元，并赔偿原告的经济损失。为维护原告的合法权益，请依法判决。

此致

××市中级人民法院。

具状人：××市××工业研究院(公章)。

法定代表人：×××，院长(签字)。

20××年×月×日。