复耕协议书文本（精选15篇）

合同协议可以保护各方的合法权益，防止不必要的纠纷和争议。下面是一些合同协议的案例，供大家参考选择合适的范本。

土地复耕协议书

甲、乙双方就祝村前山土地平整复耕事宜，达成如下协议：

一、甲方将位于祝村村前荒山开荒土地平整复耕工程交给乙方承包，承包期限共计叁年自20xx年11月30日至20xx年11月30日止。

二、承包平整复耕面积为44亩，合计款项为伍拾贰万元整。开荒平整涉及迁坟费用计元由乙方一次性付给甲方(由现行政策标准执行)，甲方自行迁坟，所产生别的费用乙方概不承担。

柒万元整。

四、甲乙双方签订协议时乙方付给甲方人民币伍万元，甲方需100日之内迁坟结束，等迁坟结束后一次性付清余款肆拾万元。迁坟事宜由甲方自行协调解决，如延误工期由甲方负责。

五、开荒复耕期间涉及到现存的青苗费用由乙方付给甲方400元/亩，下年原则是不播种，如果自行播种，不再赔偿。

六、在承包复耕期间，乙方所承包荒山及土地所有权归乙方所有，平整土地时所出土方、青苗及其他等归乙方所有。

七、开荒复耕期间如发生土地所有权等问题由甲方负责解决，涉及到政府政策问题与村无关。

八、协议签订生效后，如乙方三年内平整工程未完成，由甲方收回，所付承包款不退，并按第三条租赁给乙方，并付租金。如甲方中途违约，按乙方付款额的双倍赔偿给乙方。

九、本协议一式二份，共二页，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方村民小组(签字)：

乙方(承包人)：

20xx年x月xx日。

土地复耕协议书

甲方：xxxxxxxx人民政府（以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

为加快产业结构调整，盘活土地存量资源，维护生态环境，努力促进“十二五”期间全镇经济发展方式转变，根据国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、国土资源部等十二部委《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》和县政府第34次常务会议通过的《xx县砖瓦窑企业关闭整合规划》等文件要求，全面完成xx镇砖瓦窑拆除复耕的各项目标任务。经甲乙双方协商达成如下协议：

1．乙方自愿在20xx年x月xx日前拆除位于xx镇xx村xx的xx门砖瓦窑一座（包括地上所有建构筑物），并于20xx年x月xx日前平整、恢复耕作条件。

2．甲方在乙方拆除平整，申请上级验收合格后，按规定给予乙 方一次性经济补偿。

乙方图斑面积为xx亩，要求保留xx亩，复垦xx亩（复 耕面积按有资质的测绘单位测量的实际数据计算）。

乙方应按甲方提出的平整标准、项目质量和进度要求实施复耕，即符合和达到上级验收的标准要求：复垦后地块与周边田块落差不大于20厘米，并完善进、排水系统，在省、市验收时必须交村组或自行组织种植农作物。

按照确定的复垦面积按每亩xxx元计算，费用总额约人民币xxx元。

乙方在约定时间内全面拆除地上建构筑物，甲方申请县相关现场验收后，拨付费用总额的40%。复垦项目通过省国土资源厅验收合格后（凭批准文件）再拨付30%。其余费用在挂钩指标使用供地后全部付清。

本协议签订后，乙方需科学安排生产，化解债务，人员分流，资产处置，停止取土。若不能按本协议约定时间拆除复垦到位，所产生一切责任由乙方自负。

本协议自签订之日起生法律效力，涉及协议变更，由甲、乙双方共同协商解决。本协议一式四份，甲乙双方、国土所、财政所各执一份。

甲方（公章）： 代表（签字）：

乙方（公章）： 代表（签字）：

签订日期：20xx年x月xx日

土地复耕协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方就祝村前山土地平整复耕事宜，达成如下协议：

一、甲方将位于祝村村前荒山开荒土地平整复耕工程交给乙方承包，承包期限共计叁年自20xx年11月30日至20xx年11月30日止。

二、承包平整复耕面积为44亩，合计款项为伍拾贰万元整。开荒平整涉及迁坟费用计元由乙方一次性付给甲方（由现行政策标准执行），甲方自行迁坟，所产生别的费用乙方概不承担。

三、复耕后土地直接承包给乙方，计50亩（多退少补），租期10年，每年租金17500元，租金一年一付，乙方需给村修一条路上山，路基有村提供并协调，甲方补助乙方人民币柒万元整。

四、甲乙双方签订协议时乙方付给甲方人民币伍万元，甲方需100日之内迁坟结束，等迁坟结束后一次性付清余款肆拾万元。迁坟事宜由甲方自行协调解决，如延误工期由甲方负责。

五、开荒复耕期间涉及到现存的青苗费用由乙方付给甲方400元/亩，下年原则是不播种，如果自行播种，不再赔偿。

六、在承包复耕期间，乙方所承包荒山及土地所有权归乙方所有，平整土地时所出土方、青苗及其他等归乙方所有。

七、开荒复耕期间如发生土地所有权等问题由甲方负责解决，涉及到政府政策问题与村无关。

八、协议签订生效后，如乙方三年内平整工程未完成，由甲方收回，所付承包款不退，并按第三条租赁给乙方，并付租金。如甲方中途违约，按乙方付款额的双倍赔偿给乙方。

九、本协议一式二份，共二页，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方村民小组（签字）：

乙方（承包人）：

20xx年x月xx日

土地复耕协议书

甲方：

乙方：

甲方承建的承秦高速公路施工过程中，需要征用临时耕地（或荒山）做为施工场地或临时便道。目前甲方施工结束，根据征用土地时的协议，工程结束后需要恢复耕地以使土地承包者能够种植。通过协商甲、乙双方达成如下协议：

1.需要恢复的土地（或荒山）地点和数量为：

2.甲方征用的土地（或荒山）由乙方进行恢复，甲方一次性付给乙方人民币元（大写）作为恢复的全部费用。

3.乙方恢复耕地时需挖除原便道或场地的石碴，用种植土覆盖，厚度以满足耕种且以土地承包者满意为准。

4.挖除的石碴等废土乙方需弃到甲方的`弃碴场。乙方不得乱拉乱弃，否则后果自负。覆盖的耕种土，乙方自采或购买，甲方不再支付任何费用。

5.乙方恢复时要保证甲方租用承包者的土地面积足额恢复。

6.乙方恢复结束后，乙方组织并通知甲方及土地承包者验收，交付承包者，验收合格后甲方一次性付给乙方土地恢复费。

1）.恢复土地时，一切地方纠纷由乙方自行解决。甲方不再协调此类问题。

2）.乙方恢复时间为11月15日前结束，不得超期。超期造成的后果由乙方负责。

3）.本协议一式叁份，甲方执两份，乙方执壹份。

甲方：

甲方代表：

乙方：乙方代表：月日。

解除合同协议书文本

乙方：(若是法人，需与营业执照名称一致，若是自然人，则同于身份证)。

身份证号码：(若是自然人，即留存此项)。

甲方______________________与乙方___________于___年___月___日签订了《》【此处填写甲乙双方之前签订的合同/协议名称】，原合同/协议有效期至___年___月___日，现因______________________【此处填写解除合同/协议的原因】原因致使原合同/协议无法继续履行，现经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

【需要承担违约责任时使用本条款】本协议由甲乙双方签字盖章后生效，本协议生效之日，原《》【此处填写甲乙双方之前签订的合同/协议名称】解除，___方需要依照原合同/协议的约定于本协议生效时向___方支付___元违约金。

【其他未尽事宜，可以根据实际情况添加】。

5、本协议一式2份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。

甲方：乙方：

代表：代表：

日期：日期：

土地复耕协议书

甲方：xxxxxxxx人民政府（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为加快产业结构调整，盘活土地存量资源，维护生态环境，努力促进“十二五”期间全镇经济发展方式转变，根据国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、国土资源部等十二部委《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》和县政府第34次常务会议通过的《xx县砖瓦窑企业关闭整合规划》等文件要求，全面完成xx镇砖瓦窑拆除复耕的各项目标任务。经甲乙双方协商达成如下协议：

1．乙方自愿在20xx年x月xx日前拆除位于xx镇xx村xx的xx门砖瓦窑一座（包括地上所有建构筑物），并于20xx年x月xx日前平整、恢复耕作条件。

2．甲方在乙方拆除平整，申请上级验收合格后，按规定给予乙方一次性经济补偿。

乙方图斑面积为xx亩，要求保留xx亩，复垦xx亩（复耕面积按有资质的测绘单位测量的实际数据计算）。

乙方应按甲方提出的平整标准、项目质量和进度要求实施复耕，即符合和达到上级验收的标准要求：复垦后地块与周边田块落差不大于20厘米，并完善进、排水系统，在省、市验收时必须交村组或自行组织种植农作物。

按照确定的复垦面积按每亩xxx元计算，费用总额约人民币xxx元。

乙方在约定时间内全面拆除地上建构筑物，甲方申请县相关现场验收后，拨付费用总额的'40%。复垦项目通过省国土资源厅验收合格后（凭批准文件）再拨付30%。其余费用在挂钩指标使用供地后全部付清。

本协议签订后，乙方需科学安排生产，化解债务，人员分流，资产处置，停止取土。若不能按本协议约定时间拆除复垦到位，所产生一切责任由乙方自负。

本协议自签订之日起生法律效力，涉及协议变更，由甲、乙双方共同协商解决。本协议一式四份，甲乙双方、国土所、财政所各执一份。

甲方（公章）：代表（签字）：

乙方（公章）：代表（签字）：

签订日期：20xx年x月xx日

借款协议书文本

土地复耕协议书

甲方：x人民政府(以下简称甲方)。

乙方：(以下简称乙方)。

为加快产业结构调整，盘活土地存量资源，维护生态环境，努力促进“”期间全镇经济发展方式转变，根据国务院《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》、国土资源部等十二部委《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》和县政府第34次常务会议通过的《xx县砖瓦窑企业关闭整合规划》等文件要求，全面完成xx镇砖瓦窑拆除复耕的各项目标任务。经甲乙双方协商达成如下协议：

一、时间要求。

1.乙方自愿在20xx年x月xx日前拆除位于xx镇xx村门砖瓦窑一座(包括地上所有建构筑物)，并于20xx年x月xx日前平整、恢复耕作条件。

2.甲方在乙方拆除平整，申请上级验收合格后，按规定给予乙方一次性经济补偿。

二、面积确定乙方图斑面积为xx亩，要求保留xx亩，复垦xx亩(复耕面积按有资质的测绘单位测量的实际数据计算)。

三、质量要求。

乙方应按甲方提出的平整标准、项目质量和进度要求实施复耕，即符合和达到上级验收的标准要求：复垦后地块与周边田块落差不大于20厘米，并完善进、排水系统，在省、市验收时必须交村组或自行组织种植农作物。

四、资金拨付标准及方式。

按照确定的复垦面积按每亩x元计算，费用总额约人民币x元。

乙方在约定时间内全面拆除地上建构筑物，甲方申请县相关现场验收后，拨付费用总额的40%。复垦项目通过省国土资源厅验收合格后(凭批准文件)再拨付30%。其余费用在挂钩指标使用供地后全部付清。

五、约定责任。

本协议签订后，乙方需科学安排生产，化解债务，人员分流，资产处置，停止取土。若不能按本协议约定时间拆除复垦到位，所产生一切责任由乙方自负。

六、附则本协议自签订之日起生法律效力，涉及协议变更，由甲、乙双方共同协商解决。本协议一式四份，甲乙双方、国土所、财政所各执一份。

甲方(公章)：代表(签字)：

乙方(公章)：代表(签字)：

签订日期：20xx年x月xx日

土地复耕协议书

甲方：

乙方：

甲方承建的承秦高速公路施工过程中，需要征用临时耕地（或荒山）做为施工场地或临时便道。目前甲方施工结束，根据征用土地时的协议，工程结束后需要恢复耕地以使土地承包者能够种植。通过协商甲、乙双方达成如下协议：

1.需要恢复的土地（或荒山）地点和数量为：

2.甲方征用的土地（或荒山）由乙方进行恢复，甲方一次性付给乙方人民币 元（大写 ）作为恢复的全部费用。

3.乙方恢复耕地时需挖除原便道或场地的石碴，用种植土覆盖，厚度以满足耕种且以土地承包者满意为准。

4.挖除的'石碴等废土乙方需弃到甲方的弃碴场。乙方不得乱拉乱弃，否则后果自负。覆盖的耕种土，乙方自采或购买，甲方不再支付任何费用。

5.乙方恢复时要保证甲方租用承包者的土地面积足额恢复。

6.乙方恢复结束后，乙方组织并通知甲方及土地承包者验收，交付承包者，验收合格后甲方一次性付给乙方土地恢复费。

1）.恢复土地时，一切地方纠纷由乙方自行解决。甲方不再协调此类问题。

2）.乙方恢复时间为20xx年11月15日前结束，不得超期。超期造成的后果由乙方负责。

3）.本协议一式叁份，甲方执两份，乙方执壹份。

甲 方：

甲方代表：

乙 方：

乙方代表：

20xx年x月xx日

调解协议书文本

原告武义__硅业有限公司。

法定代表人胡__，董事长。

被告____实业有限公司。

法定代表人姜x，董事长。

委托代理人(特别授权)张__，____律师事务所律师。

委托代理人(特别授权)吴__，____律师事务所律师。

案由：买卖合同纠纷。

原告武义__硅业有限公司诉称，原、被告于__x年9月12日签订了1份《工矿产品购销合同》，由被告向原告供应金属硅120吨。被告已交货32吨，尚欠88吨金属硅至今未履行交货义务。请求判令被告：1、依合同履行供货义务;2、支付延迟供货的违约金1110784元;3、承担本案的诉讼费用。

被告____实业有限公司请求予以调解。

本案在审理过程中，经本院主持调解，双方当事人自愿达成如下协议：

一、被告____实业有限公司于__x年8月底前按合同供给原告武义__硅业有限公司尚欠的88吨通氧级外硅。

二、被告____实业有限公司于__x年8月底前支付原告武义__硅业有限公司违约金20万元。

三、原告武义__硅业有限公司自愿放弃其他诉讼请求。

四、如被告____实业有限公司有一项未按上述调解协议按期足额履行，被告____实业有限公司需另行支付原告武义__硅业有限公司自__x年9月1日起至履行之日止每天20__元的逾期履行违约金。

五、案件受理费14797元，减半收取7399元，诉讼保全费5000元，合计12399元，由原告武义__硅业有限公司负担2399元，被告____实业有限公司负担10000元，于__x年8月底前交纳。

上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。

本调解书自双方当事人签收后即具法律效力。

审判长：陈__。

人民陪审员：徐__。

人民陪审员：项__。

__年七月二日。

村委会土地复耕复垦的协议书

为改善农村居住环境和生产生活条件，促进城乡统筹发展，增加耕地面积，确保粮食安全，由本集体经济组织成员共同讨论，签订如下协议：

(一)已复垦的宅基地全部交由原宅基地持有人承包，承包人所承包的宅基地享有与其他承包耕地同等权利和义务。

(二)承包人只能将该承包地用于种植业，不得擅改耕地用途。

(三)承包人可将该承包地依法流转，禁止任何单位和个人在已复垦的耕地上建窑、挖沙、取土、建坟、堆放废弃物等破坏耕地的行为。

(四)承包人不得荒弃和闲置土地，否则，有关部门将依法对其征收耕地荒芜费。

(五)本协议依照《中华人民共和国农村土地承包经营法》制定，承包户的权利和义务受该法保护和约束，如有争议，可按《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》进行调解，不愿调解或调解未果的，通过司法途径解决。

(六)本协议书一式四份，耕地承包户、村民委员会、镇人民。

政府和镇城乡建设用地增减挂钩领导小组各一份。

监督方：____________________。

日期：____________________

借款协议书示范文本

出借方（甲方）：(以下简称甲方)。

借款方（乙方）：(以下简称乙方)附身份证复印件。

甲、乙双方在平等自愿、友好协商的基础上，签订本合同，以资双方共同信守履行。

一、乙方向甲方借款金额（人民币）元（大写：仟佰。

拾万仟佰拾元整）。

二、借款用途：                   。

三、借款期限：自年月日起至年月日止。

四、借款利息：月利率为2% ，借款到期后一次性还本付息。

五、甲方应于本合同签订之日起   日内将借款一次性（现金或银行转账）交付给乙方，乙方出具收到条。

六、乙方承诺：

1、乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

2、乙方必须按合同规定的期限还本付息。

七、违约责任：

如乙方不能按约定期限还款，按照月利率 2%继续计算利息直至本息还清之日止，并赔偿因甲方向乙方追讨债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、评估费、保全费、鉴定费、邮寄费、拍卖费、查询费、律师代理费、公证费等）。

八、因本合同引起的或与本合同有关的一切争议均由双方当事人协商解决；协商不成的，诉讼由甲方住所地人民法院管辖。

九、本合同未尽事项，可由双方协商后签订补充协议。

十、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方：                           乙方：

签订日期：                       签订日期：

保证人：

签订日期：

村委会土地复耕复垦的协议书

根据《中华人民共和国土地管理法》《山西省实施（中华人民共和国土地管理法）办法和（山西省土地复垦管理办法》的规定，为确保临时用地在期满后得到复垦，经甲乙双方共同协商签订如下协议：

一、根据薛家洼乡弘泽养殖专业合作社的项目建设需要，乙方需使用乡村土地____________________平方米，作为临时用地。

二、临时使用土地期限为年，自年日至满前30日内向甲方重新申请办理临时用地手续，经批准后重新签订土地复垦协议书。

三、临时用地使用期届满，乙方应在30日内自行拆除地上的建（构）筑物，及时清理废弃物，并按照国家复垦技术标准恢复土地原貌（原有的耕作条件）并保证耕地原有水利，耕作层和交通设施等的完善。

四、乙方必须在临时用地使用期屇满后30日内将临时用地复垦完毕，及时向甲方提出复垦验收申请，经验收合格之日起10日内将土地复垦保证金（不含利息）退还乙方：如经验收不符合耕地复垦标准，责令乙方在30日内继续整改，仍还不到前款规定的复垦标准的，则由甲方代乙方组织进行土地复垦，由此引发的一切费用由乙方承担，同时甲方按照《山西省土地复垦管理办法》依法对乙方进行处罚。若在临时期满后30日内，乙方未按要求进行复垦，且未提出土地复垦验收申请的，视乙方违约，甲方扣收全部土地复垦保证金，由甲方组织土地复垦，由此引发的一切费用由乙方承担，并由乙方承担因此造成的损失，追究乙方相应的.法律责任。

五、因国家建设需要征用拆迁该临时用地时乙方应在接到通知之日起15日内无条件自行拆除临时用地上的`建（构）筑物并退还该土地。

六、经批准使用的临时用地，只限乙方按批准用途自行使用，不得擅自改变土地用途，不得买卖交换、租赁。转让、赠与、抵押，不得在该临时用地内进行违法活动，损害公共利益，不得在临时用地上修建永久性的建筑物。构筑物及其它设施。

七、因履行合同发生的争议，由人民法律裁决。

八、本合同未尽事宜，凡属国家，省规定的，按国家和省的规定执行，凡属省国家没有规定的，甲乙双方可以协商解决，协商不成的交由人民法院裁决。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本合同自双方签订之日起生效。

甲方：____________________（公章）。

乙方：____________________（公章）。

日期：____________________

村委会土地复耕复垦的协议书

发包方：____________________（以下简称甲方）。

承包方：____________________（以下简称乙方）。

甲方将项目委托乙方进行复垦整理。为明确双方的权利和义务，经甲乙双方共同协商，签订本协议。

1、复垦整理。

2、整理标准：按国土局和农业局相关标准要求执行。

1、工程价款：

2、结算方式：

待复垦工程全部结束，经省厅验收组验收合格后，甲方一次性付清工程款90%，余10%质保金，经复验合格的年内付清。每拖延工期一天罚款元：

因不可抗力或天气影响等因素不能按时开工或竣工时，甲乙双方可以重新约定开工或竣工日期。

甲方：

1、乙方进场后，甲方向乙方进行施工交底，交待清楚在施工中需注意的事项。

2、负责协调切断通往被拆除区域内的水源、电源、通信等线路。

3、配合乙方对旋工人贯进行安全教育。

4、甲方指定工程项目负责人。

5、除房屋之外其他一切障碍甲方概不负责。

乙方：

1、负责编制施工方案，制定安全、环保措施，负责拆迁区内的所土地复垦。

2、因复垦、清除过程中引起的纠纷由乙方负责。

3、认真贯彻执行国家有关部门对建筑施工提出的各项要求和规定，做到文明施工、安全、按期完成施工任务。

4、施工中土壤有效耕作层松土达到售50公分以上，以便耕种，且路面平整，定于边沟顺直。

5、必须严格按照相关法规条文施工作业，注意环保要求，避免不安全因素发生。

6、负责机械及人员的安全，加强对施工人员的安全教育及防范措施，确保施工中万无一失；并负责其施工人员的安全保险，对因管理不善所发生的任何安全责任事故，责任由乙方承担。

7、服从甲方现场管理人员的指挥，尊重甲方的管理制度。

8、乙方指定除事宜并及时向甲方通报工程拆除有关情况。

1、违反本合同规定，甲、乙双方各自承担其责任。造成的损失由责任方全部承担（含经济损失）。

2、合同执行中发生纠纷，双方应做好协商解决，协商解决不成的可向当地人民法院起诉。

1、本合同签字生效后甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。

2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。

3、本合同自甲乙双方的法定代表人或授权委托代理人签字并加盖各自公章之日起生效。

4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（章）：____________________。

乙方（章）：____________________。

日期：____________________

土地复耕协议书

甲方：

乙方：

甲、乙双方就祝村前山土地平整复耕事宜，达成如下协议：

一、甲方将位于祝村村前荒山开荒土地平整复耕工程交给乙方承包，承包期限共计叁年自月日至月日止。

二、承包平整复耕面积为44亩，合计款项为伍拾贰万元整。开荒平整涉及迁坟费用计元由乙方一次性付给甲方（由现行政策标准执行），甲方自行迁坟，所产生别的费用乙方概不承担。

三、复耕后土地直接承包给乙方，计50亩（多退少补），租期10年，每年租金17500元，租金一年一付，乙方需给村修一条路上山，路基有村提供并协调，甲方补助乙方人民币柒万元整。

四、甲乙双方签订协议时乙方付给甲方人民币伍万元，甲方需100日之内迁坟结束，等迁坟结束后一次性付清余款肆拾万元。迁坟事宜由甲方自行协调解决，如延误工期由甲方负责。

五、开荒复耕期间涉及到现存的青苗费用由乙方付给甲方400元/亩，下年原则是不播种，如果自行播种，不再赔偿。

六、在承包复耕期间，乙方所承包荒山及土地所有权归乙方所有，平整土地时所出土方、青苗及其他等归乙方所有。

七、开荒复耕期间如发生土地所有权等问题由甲方负责解决，涉及到政府政策问题与村无关。

八、协议签订生效后，如乙方三年内平整工程未完成，由甲方收回，所付承包款不退，并按第三条租赁给乙方，并付租金。如甲方中途违约，按乙方付款额的'双倍赔偿给乙方。

九、本协议一式二份，共二页，甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。

甲方村民小组（签字）：

乙方（承包人）：