当前位置:首页>合同>工程垫资合同(模板18篇)

工程垫资合同(模板18篇)

时间:2023-11-13 12:32:38 作者:梦幻泡工程垫资合同(模板18篇)

合同协议的主要目的是避免交易中产生纠纷和争议,确保双方利益最大化。在起草合同协议之前,不妨先参考这些范文,以便更好地理解合同的结构和内容。

垫资合同

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称乙方)。

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规,本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则,经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程项目:总建筑面积约平方米(栋楼)。

四、进场时间:定于年月底前(以进场通知书为准)。

五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止,有效工期为天。

八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准,质量必须达到合格标准。

九、工程造价:本工程投资额约亿元人民币。

十、结算方式和计价标准:

1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。

2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

3、工人工资单价:执行35元/工日。

4、施工措施费按取费标准的60%计算;。

5、规费双方按规定各自缴纳,双方积极做工作力争享受最优惠政策。

6、材料价格确定,甲乙双方共同考察市场,确定材料质量和价格,由乙方组织购进,甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可,作为结算依据。

7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下,优先考虑使用。

十一、付款办式:

1、本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工开始计算,20个月后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。

2、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。

十二、协议履约金的支付与返还。

1、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

3、待工程完成主体时,返还乙方工程保证金50%,工程竣工验收合格,并符合合同约定要求后,甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

4、具体事宜以正式施工合同为准。

十三、甲方责任及义务。

1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

2、负责三通一平,提供材料堆放场地。

3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系,确保不影响乙方施工。

6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

十四、乙方责任及义务。

1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

3、负责各种技术资料的收集、整理、保管,待工程竣工一个月内移交甲方。

4、落实好各项管理措施,执行甲方的各项管理制度,严格遵守各种安全操作规程,防火、防盗,确保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。

6、对于见证取样的材料,如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验,经检验合格后方可进购。

7、按施工场地平面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。

8、乙方必须参加公开竞标,同等条件保证乙方中标。

十五、违约责任。

(1)、履行本协议发生的争议,由双方协商解决,协商不成的,依法向临沂市人民法院起诉。

(2)乙方如因自身实力原因,无法承担施工所需的垫付资金,影响工程进度、质量等,一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任,三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

垫资合同

发包人(全称):(以下简称甲方)。

承包方(全称):(以下简称乙方)。

为保证工程在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容。

质量保修范围包括地基基础工程,主体结构工程,屋面防水工程和双方约定的其他土建工程,以及电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下:

上述内容及合同范围内装修工程。

二、质量保修期。

质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家规定,结合具体工程约定质量保修期如下:

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限;

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;

3、电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年;

4、装修工程为2年;

5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年。

三、质量保修责任。

1、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他人员修理,修理费用从质量保修金扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等),承包人接到事故通知后,应立即到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付。

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的3%;

五、质量保修金的返还。

甲方在质量保修期满后天内,将剩余保修金返还乙方。

六、其他。

双方约定的其他工程质量保修事项:

本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同甲乙双方共同签署。

甲方(公章):

乙方(公章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

垫资工程协议合同

垫资施工存在很大的风险,一方面,不仅要承担无法及时拿到工程款的风险,还可能因为长期垫资导致资金回笼困难,被迫停工,进而承担工期逾期等违约责任。因此,为了控制风险,乙方一定要记住以下几点:

特别是针对首次合作的发包方,千万不要被发包方外在的名声与品牌所迷惑,而是要请律师和会计师做详尽的调查。调查内容包括项目资金来源以及到位情况、企业既往项目情况、履约能力以及社会信誉等各方面情况。

为了确保拿到工程款,在合同中应尽量加入担保条款,这样一来,在发包方拖欠工程款时,才能做到有理有据、有法可依,快速回款。

施工过程结算是整个建设工程行业的大势所趋,也是保障施工方权益最有效的方式之一。尤其是在垫资施工的情形下,施工过程结算方式对降低施工方所承担的风险有重要意义。

司法解释规定,如果合同中对垫资没有约定,则按照工程款欠款处理,如果对利息没有约定,乙方要主张垫资利息,无法得到法院的支持。

垫资合同

甲方:

乙方:

根据乙方在施工需求,现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识,甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。

一、产品名称:柴油。

二、质量要求:

甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品,符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。

三、供货方式。

乙方随时可以联系甲方送油。

四、产品价格:

油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。

五、售后质量保证。

在乙方施工期间,甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任,乙方有权将不合格油料清退出场,费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时,甲方应承担一切经济损失。

六、货款的支付与结算。

1.乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款,经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期,结清所有油款。

2,结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款。

七.甲乙双方的权利与义务。

1.在符合支付油款条件时,乙方未能及时支付,乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式:油款*0.3%*天数(天数以送油之日算起),如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金,甲方有权单方面终止供油,乙方并负相应的违约责任。

2.甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的柴油的质量不出现任何问题。

3.甲方有责任在柴油出现质量问题时,及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用,在因柴油质量事故而引发的乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的一切损失。

4.甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的柴油数量。如车辆通行道路不能行驶,甲方有权延迟向乙方送油。

5.甲方在正常向乙方供油前提下,乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。

八.其他。

1.甲方向乙方施工工地送油时,乙方应协助甲方做好安全防范工作,诺发生意外事故,造成人员伤亡和财产损失的,由责任方负全部责任。

2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

3.本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议,甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时,可在当地人民法院诉讼解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

垫资工程协议合同

合同作为一种民事法律行为,是当事人协商一致的产物,是两个以上的意思表示相一致的协议。下面是建设工程垫资合同范本,请参考!

*方(垫资方):____________________。

住所:______________________________。

法人代表:

联系方式(手机):

乙方(借资方):____________________。

联系方式(手机):

*方(担保方):________________。

联系方式(手机):

根据《中华*共和国民法通则》、《中华*共和国合同法》等相关法律、法规以及规章的规定,乙方(借资方)为***************向垫资方申请借款,并请*方作为担保人。三方本着平等自愿、诚实信用的原则达成一致意见,特签订本合作协议(以下简称“本协议”),并保*共同遵守执行。

第一条:借资用途。

2.在本协议有效期内,*方有权检查垫资使用情况,乙方应按*方要求提供相关的资料和情况说明;如发现乙方未按本协议约定的用途使用借借资,*方有权要求乙方提前还款并承担相应的违约责任。

第二条:借资金额。

借资期限为_____月(自___月___日到___月___日)。

第三条:垫资发放形式。

*方的垫资以*************的形式按规定交予*方。

第四条:还款资金来源及还款方式。

第五条:三方责任义务。

(一)*方的主要权利和义务。

(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:

(2)对*方提供的有关个人资料予以保密:

(3)*方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件。

资料:

(二)乙方主要权利和义务。

(1)乙方有权要求*方按协议约定垫资:

(2)乙方有权要求*方对*方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:

(3)乙方应按*方要求提供有关个人的资料,并保*资料的真实*,完整*和有效*:

(4)乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款。

(三)*方(担保方)的主要权利和义务。

***************。

第六条违约责任。

1、*方违约则*************************。

2、乙方如逾期则每天按垫资额的______(?%)交纳违约金。逾期不得超过____天。*方(保*人)有不可撤销的连带还款责任。

第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的*法院起诉。

本协议一式叁份,叁方各执一份自叁方签字之日起生效。本协议未尽事宜,叁方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。

*方(签字、盖章): 乙方(签字、盖章):*方(签字、盖章):

法定代表人:法定代表人:法定代表人:

签订日期: 年 月日签订日期:年月日签订日期:年月日

垫资合同

借款人:(甲方)。

住所:

身份证件名称及号码:

电话:

垫资人:(乙方)。

住所:

身份证件名称及号码:

甲方向乙方申请垫资借款,乙方同意提供垫资。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协一致,订立本合同,以便共同遵守执行。

垫资合同

1.在甲方资金暂不到位的情况下,可垫付部分资金,保证工程施工的连续性。

2.充分发挥公司自有大量施工设备的优势,在甲方资金暂不到位时,仍然可保证工程施工的连续性。

3.充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的材料供应保障体系,保证在甲方资金暂不到位时,仍然可保证工程施工的连续性。

4.充分发挥我公司长期从事市政工程施工所建立的劳务合作关系,保证施工劳动力的供应。

5.公司将进行统筹安排,在甲方资金暂不到位的情况下,对该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。

6.由项目部总工程师全面负责该项目的.施工技术管理,项目经理部设置工程技术部,负责制定施工方案,编制施工工艺,及时解决施工中出现的问题,以方案指导施工,防止出现返工现象而影响工期。

7.开工前,公司物资部门、计划部门编制出详细的物资用量计划和进场时间计划,提前做好各种物资供应商的考察洽谈工作,保证物资及时充足的供应。

8.为了保证工程施工的连续性,我公司将投入充足的、性能良好的机械设备,并且对容易发生故障的机械设备,做好备份,施工前对所有设备进行调试和检修,另配备专职设备管理员,负责机械设备的日常保养维修,确保各种机械设备在施工过程中能够正常运行。

9.我公司确保工程资金专款专用,并对资金进行合理分配,保证施工进度的落实和完成。

垫资借款合同的

甲方:

乙方:

根据乙方在施工需求,现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识,甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。

一、产品名称:柴油。

二、质量要求:

甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品,符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。

三、供货方式。

乙方随时可以联系甲方送油。

四、产品价格:

油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。

五、售后质量保证。

在乙方施工期间,甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任,乙方有权将不合格油料清退出场,费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时,甲方应承担一切经济损失。

六、货款的支付与结算。

1.乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款,经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期,结清所有油款。

2,结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款。

七.甲乙双方的权利与义务。

1.在符合支付油款条件时,乙方未能及时支付,乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式:油款*0.3%*天数(天数以送油之日算起),如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金,甲方有权单方面终止供油,乙方并负相应的违约责任。

2.甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的柴油的质量不出现任何问题。

3.甲方有责任在柴油出现质量问题时,及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用,在因柴油质量事故而引发的乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的一切损失。

4.甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的柴油数量。如车辆通行道路不能行驶,甲方有权延迟向乙方送油。

5.甲方在正常向乙方供油前提下,乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。

八.其他。

1.甲方向乙方施工工地送油时,乙方应协助甲方做好安全防范工作,诺发生意外事故,造成人员伤亡和财产损失的,由责任方负全部责任。

2.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

3.本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议,甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时,可在当地人民法院诉讼解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

文档为doc格式。

垫资合同

乙方向甲方提供的垫资款额度人民币(大写)________________元(小写)______________元。

2:垫资借款额度有效时间:

垫资借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,共_____天。每天按0.3%计算,若超出约定时间另外每天加收0.1%作为违约金。逾期五日自动解除合同,责任由甲方承担。

3:还款方法。

垫资借款到期后,甲方必须一次性将垫资款归还乙方。

垫资抵押合同

经双方友好协商,达成以下协议:

一、乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币________万元整,只用于支付________广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。

二、乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。

三、代垫资期限为________年________月________日至________年________月________日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的账户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。

四、乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。

五、本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。

工程垫资承诺书

(工程名称)工程投标,特作如下承诺:

1、工程质量:若我单位中标,将确保工程质量达到。

xxxx。

工程标准。如不能达到。

xxxx。

工程标准按工程总造价的。

xxxx。

予以处罚。

为止。

3、质量服务:从竣工验收之日起,我单位将按合同相关条款要求对该工程进行质量跟踪服务,若工程有施工质量问题,我单位愿无条件返修。

4、文明施工:我单位承诺在施工过程中,按照施工规范的要求进行文明施工,保证该工程文明施工达到合格标准,力争该工程成为环保优质工程。工程竣工后施工现场环境无污染。

5、安全生产:若我单位中标,将确保安全施工,不使用竹木脚手架。保证本项工程施工安全生产达到合格标准,保证本项工程施工无人员死亡安全责任事故。

6、工程协调:若我单位中标,我单位承诺在指挥部的。

领导。

下,与各施工单位沟通配合,同当地居(村)民保持友好关系。

7、民工工资:若我单位中标,我单位承诺将确保民工工资按时支付。

8、行业管理:若我单位中标,我单位承诺自觉遵守行业管理。

承诺人:

日期:

工程垫资承诺书

为加强本工程项目管理,严格履行与甲方签定的工程建设承包合同,圆满的完成本项工程,确保工程施工质量、安全、工期,避免用工、工程款回收风险,我作为xx工程项目的承包商,向公司作如下郑重承诺:

一、作为本项目的承包商,我保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止,自始至终全过程常驻工地现场,严格按照有关工程项目管理的要求及合同条款进行项目管理。

二、同意按xx万元交纳履约保证金,以承担施工过程中的平时管理责任。

三、严格遵守国家安全生产制度,按照安全操作规范施工,做好安全防护工作,施工期间若发生机械、人身伤亡事故或造成财产损失,根据xx条款,我愿意承担全部责任和因此发生的费用。

四、严格遵守国家施工质量规范和标准,保证工程质量达到合同约定,若因工程质量问题引发投诉或纠纷,给公司造成损失,最终由我承担。

五、加强组织管理,科学、规范施工,保证施工进度,如因工期延误给公司造成损失,我自愿承担。

六、加强合同履行证据意识,保证工程验收资料、价款结算资料完整,若因施工资料遗失、欠缺给公司造成损失,我愿承担。

七、工程合同xx条款中规定:发现并确认乙方有弄虚作假行为的,要向甲方赔偿工程总价款3%的损失,我愿意承担。

八、根据合同xx条款,如果不能按照投标文件的承诺履行合同(包括设备配备和人员配置),我愿意赔偿相应损失。

九、合同xx条款规定:承包人在投标书中填写的资料,属于合同文件的组成部分,承包人应全面履行其所做的承诺。否则,承包人应按xx条款标准向业主支付违约补偿金。如果我不能保证全面履行其中的约定,愿意承担相应条款规定的违约补偿金。

十、依法用工,保证上岗人员有合格证明或资格,若因违反劳动法规给公司造成损失,我自愿承担。

十一、遵守法律,足额、按时发放雇用人员的报酬,保证不拖欠工资款。若因劳资纠纷引发投诉或纠纷,给公司造成损失,最终由我承担。

十二、加强安全风险控制,保证给进场施工人员购买安全保险。

十三、其他未尽事宜不能满足合同要求而受到甲方的违约处罚,我自愿承担。

我以上之保证,为无条件之承诺,在公司向我追偿时,我放弃抗辩权。

承诺人:

日期:

工程垫资承诺书

xx工程有限公司:

我方(责任人)在此郑重承诺:

证书、其他资料等)。

2、凡与四川华电杂谷脑水电站cx标土建工程(简称“本项目”)相关的所有对内、对外债权债务均由我方负责,并以我方家庭(自己公司)的所有财产作为担保,保证不拖欠民工工资、工程材料款、设备租赁费和其他应付款项。

3、工程交工后,本项目工程所有存在的质量问题(隐患)及质量缺陷修复和保修等相关事宜均由我方负责,与公司无关,并同意如发生以上问题,公司可以扣留我方在本项目的履约保证金、质量保证金、其他保证金及以上为本项目所作的财产担保,用于本项目的外债支付。

承诺人:

日期:

垫资合同

甲方提供本人身份证原件及垫资后银行归还的房产证原件作为乙方垫资款担保:若甲方办理二次抵押借款须经乙方同意,并将二次抵押借款发放行开户存折及密码由乙方保管。

一,甲乙双方主要权利和义务。

(一)甲方主要权利和义务。

(1)甲方有权要求乙方按合同约定垫资:

(2)甲方有权要求乙方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:

(3)甲方应按乙方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:

(4)甲方应按照合同约定的期限归还全部垫资款。

(二)乙方的主要权利和义务。

(1)按照本合同约定按期足额提供垫资款,但因甲方原因造成迟延的除外:

(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:

(3)乙方有权了解,核实有关甲方身份和家庭财力状况,有权要求甲方提供相关文件资料:

(4)若甲方用_______________________________房产办理抵押借款,乙方有权全程陪同。

二,违约及其违约处理。

(一)违约情形。

甲方发生下列任一情况,均构成违约:

(1)甲方死亡,而财产合法继续履行本合同的:

(2)甲方被宣告失踪,而其财产代管人不继续履行本合同的:

(3)甲方丧失民事行为能力,而其监护人不继续履行本合同:

(4)甲方或其财产合法继承人卷入或即将卷入重大的诉讼或仲裁程序及其他法律纠纷,足以影响其偿债能力:

(5)甲方转移资产,以逃避债务的:

(6)甲方未履行对乙方负有的其他到期债务,或乙方发现甲方有其他拖欠债务的.行为的:

(7)甲方违反本合同,约定的其他义务:

(二)违约经济措施。

(1)处分抵押/质押财产,实现抵押/质押权。

(2)以法律手段追偿垫资款。由此引起的一切费用(包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费等)由甲方承担。

三,合同的变更、解除和权利义务的转让。

本合同生效后,甲乙双方不得单方直接变更或解除本合同。甲方如将本合同项下的权利和义务转让给第三方,应事先经乙方书面同意。甲方银行贷款到位归还乙方垫资款全款后,合同同时解除。

四,合同的适用法律及争议解决方式。

本合同使用中华人民共和国法律。

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,可以通过协商解决,协商不成,按一下第____种方式解决。

1、向乙方住所地人民法院起诉。

2、提交_________________仲裁委员会(仲裁地点为______________),按照申请现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

3、在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍需履行。

五,合同的生效。

本合同经甲方或其授权代理人签字,乙方或其授权代理人签字(或盖名章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。

六,通知。

本合同履行过程中,甲,乙双方当事人变更合同封面所列的通讯地址、电话或传真号码须提前两个工作日互相通知对方。

七,合同文本分数。

本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。

八,声明条款。

1、甲方已阅读本合同所有条款。应甲方要求,乙方已经就本合同作了相应的条款说明。甲方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解。

2、甲方有权签署合同。

甲方或其授权代理人(签字):

20___年__月__日。

乙方或其授权代理人(签字):

20___年__月__日。

垫资抵押合同

经双方友好协商,达成以下协议:

一:乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币____________元整,只用于支付____________广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。

二:乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。

三:代垫资期限为自_______年_______月______日起至_______年_______月______日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的账户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。

四:_________________乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。

五:_________________本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。

________年_______月_____日。

垫资抵押合同

乙方(借款人):_________________销售公司。

经双方友好协商,达成以下协议:

一、乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币________万元整,只用于支付________广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。

二、乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。

三、代垫资期限为________年________月________日至________年________月________日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的账户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。

四、乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。

五、本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。

工程垫资承诺书

我以名义承接的工程由我方负责施工,现承诺如下:

1、对工程投标、结算、竣工以及工程保修期间内的所有工作由我方完成并承担期间发生的一切费用。

2、我方在施工过程中发生的一切费用(包括工伤事故)均由我方承担并偿还,与贵公司无关。

3、我方决不以贵公司名义对外欠材料费、机械费、设备费等一切费用,如有发生由我方承担经济、法律责任(在保证金中扣除),与贵公司无关。

4、我方保证不拖欠民工工资,如有拖欠、所有法律、民事、经济责任由我方承担,与贵公司无关。

5、因工程的质量、安全、工期现场文明施工等问题受到业主和行政部门的指责、处罚、我方承担全部责任,与贵公司无关。

6、我方保证不得发生任何安全事故,否则,一切经济、民事、法律责任均由我方承担,与贵公司无关。

7、自愿执行本公司安全工器具管理办法。

承诺人:

日期:

工程垫资承诺书

巨匠建设集团有限公司施工的钢结构工程实行质量承诺,对质量保证期内的产品质量负责。现就所承揽的桐昆恒嘉厂区熔体直纺长丝装置工程钢结构质量作以下承诺:

1.我公司保证使用在工程上的所有原材料和配套件符合招标文件、技术规范、国家标准的规定,全部使用全新的合格品。

2.我公司保证采用先进的工艺和设备制造钢结构工程,所有构件的外形尺寸、截面尺寸、焊接质量、杆段挠度及镀锌质量等全部技术指标符合规范要求。

3.我公司对特殊过程、关键工序(焊接、防腐)采取有效的控制措施,保证其内在质量稳定,使其具备完美的质量特征。本公司采用先进的质量检测设备和严格的检验方法,对产品的各项质量指标进行监控。

4.收集并掌握该项目相关资料,包括:技术、购销、施工、项目管理及竣工验收等整个项目全过程的资料。并收集当地有关的天文气象资料,如雨季、温差等。

5.按照项目维护服务档案之项目情况汇总表,并结合用户情况,如项目业主特别要求、特殊气候情况及合同情况。由钢结构公司编排维护服务季节计划,分配人员、项目服务。

调查并征询用户意见。在保修期结束前一个月对建筑物作一次全面检查,并报请用户认可。保修期外的维修、维护服务工作,每半年对用户进行一次回访,并征求用户的宝贵意见和建议。

7.接到用户报修,必须及时将情况录入《用户报修登记薄》,并在资料档案中找出用户有关资料,报请维护服务工程师处理。

8.由于制造或材料的缺陷而造成的任何破坏、缺陷或故障,接用户报修后,24小时内予以明确答复,48小时派员赴实地服务。

9.建筑物使用过程中发生非本公司。

提供。

的产品和服务质量原因导致的维护工作,与用户协商,酌情收费。

承诺人:

日期:

相关范文推荐
  • 11-13 社区母亲节创意活动策划方案范文(20篇)
    通过制定策划方案,可以更好地组织和协调各项工作,提高工作质量和效益。以下是一些成功案例的策划方案,希望可以给大家带来一些启示和灵感。母亲节,是全世界母亲的节日。
  • 11-13 四年级数学学年教学工作总结(专业14篇)
    教学工作总结是教师与同行交流分享的重要方式,可以促进教育教学经验的共享和传承。以下的教学工作总结范文中,教师们对学生的关心和关爱得到了很好的体现。回顾20xx
  • 11-13 行政主管年终总结个人总结(实用15篇)
    通过个人总结,我们可以发现自己的优点和不足,从而更好地实现自我完善和成长。每篇个人总结范文都具有其独特之处,可以从中学习到不同的写作技巧和思路。本人于20xx年
  • 11-13 高校教研室主任工作述职报告大全(20篇)
    一份完整的述职报告可以反映出我们的工作态度、职业能力及成长和进步的经验。下面是一些优秀的述职报告样本,供大家参考和学习如何撰写一份令人满意的述职报告。
  • 11-13 小学生教师节感恩演讲稿(精选22篇)
    演讲可以帮助小学生学会合理安排时间,提高他们的时间管理能力。以下是一些小学生写的优秀演讲稿,让我们一起来欣赏他们的表达能力。尊敬的各位领导、老师、亲爱的同学们:
  • 11-13 手术室护士竞聘述职报告(优质21篇)
    通过撰写述职报告,可以及时了解自己在工作中的优点和不足。下列是一些经过精心设计的述职报告范文,它们具有条理性、逻辑性和可读性,值得我们学习和借鉴。自中专卫生学校
  • 11-13 学生月考检讨书(优质16篇)
    检讨书需要结合实际情况,诚实地反思自己的过错,并提出解决问题的方案。这是一份包含了各行各业优秀人士检讨书范文的集合,希望能激发大家的写作灵感。您好!开学已经有一
  • 11-13 会计总结报告标题(优质18篇)
    会计是一门科学,它通过规范的方法和原则来记录和分析经济交易。这是一份精心编制的财务报表,展示了企业的财务状况和经营成果,为决策者提供了有力的参考。2018年,在
  • 11-13 重阳节活动策划案例(专业20篇)
    活动策划是指在组织和规划一项活动时,明确目标、确定活动内容、制定计划和安排资源的过程。想要了解更多关于活动策划的实例和技巧,请继续阅读下文。1、组织老年人开展科
  • 11-13 学校英语教师工作计划范文(16篇)
    作为一份重要的工作辅助材料,工作计划范文应该详细记录工作内容和时间要求,确保工作的顺利进行。【范文6】这是一份关于员工培训的工作计划范文,内容包括了培训需求调研

猜你喜欢

热门推荐