合同协议是互相约束的法律文书，旨在保护各方的合法权益。下面是一些常用的合同协议参考范文，供大家参考和借鉴。
包干合同
法人代表：_________
承包方：_________（简称乙方）
企业经营者：_________
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：_________
二、承包形式为下列第_________种：
1．定额补贴，超亏不补，减亏全留
（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴_________元，其中_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。
（2）乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：_________
（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2．亏损补贴，减亏分成
乙方的全部亏损，由财政给予补贴；减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成：_________年，甲方_________％，乙方_________％；_________年，甲方_________％，乙方_________％；_________年，甲方_________％，乙方_________％。
三、减亏留成的使用
四、主要经济技术指标
_________
五、技术改造任务
_________
六、固定资产的增值和维护
_________
承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务（一）_________；（二）_________；（三）_________。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
九、违约责任
_________
十、对企业经营者的奖惩
奖励：_________
处罚：_________
十一、争议的解决方式
_________
十二、合同的生效条件和生效日期
_________
十三、其他事项
_________
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________
地址：_________地址：_________
法人代表（签章）：_________企业经营者（签章）：_________
代理人（签章）：_________代理人（签章）：_________
签订地点：_________签订地点：_________
附件
承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。
包干合同
发包方：_________，简称甲方；承包方：_________，简称乙方；企业经营者：_________。甲、乙双方根据_________，经协商签订本合同。一...
发包方：_________，简称甲方；
承包方：_________，简称乙方；
企业经营者：_________。
甲、乙双方根据_________，经协商签订本合同。
上缴利润定额包干，超额全留。
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。
1．乙方在_________年内，上交利润总额为_________元。其中，_________年_________元，_________年_________元，_________年_________元。
2．超出定额部分的利润，全部留给乙方。
3．乙方应根据留利数额，建立生产发展基金，奖励基金和福利基金。三项基金的比例为：_________。
经济技术指标：_________。
技术改造任务：_________。
承包前债权债务的处理办法：_________。
贷款归还办法：_________。
承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_________。
承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者_________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利：_________。
违约责任：_________。
对企业经营者的奖惩：_________。
争议的解决办法：_________。
其他有关事项：_________。
本合同自_________时起生效。合同正本_________，副本_________。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法人代表（签章）：_________企业经营者（签章）：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
包干合同
承包方：_________________，简称乙方
企业经营者：_______________________
根据_________________________，经双方协商，签订本合同。
上缴利润基数包干，超收分成。
自______年____月____日起至____年____月____日止，共____年。
______年实现利润____元，上缴利润____元，____年实现利润____元，上缴利润____元；年实现利润____元，上缴利润____元。
乙方超额完成上缴利润指标时，根据超额部分的数额，以下列比例进行分配。
____年，超收数额在____元以下的，甲方____％，乙方____％；超收数额在____元以上的，甲方____％，乙方____％。
____年，超收数额在____元以下的，甲方_____％，乙方____％；超收部分在____元以上的，甲方_____％，乙方_____％。
_____年，超收数额在_____以下的，甲方_____％，乙方_____％；超收部分在_____元以上的，甲方_____％，乙方_____％。
乙方对利润分成部分，根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金；
生产发展基金：_____年为_____％，_____年为_____％，_____年为_______％。
（一）固定资产增值：总额为______元，其中_____年____元，_______年______元，______年______元。
甲方在下列违约情况下，应负的责任是：
乙方在下列违约情况下，应负的责任是：
（一）交_____仲裁委员会裁决；
（二）交______人民法院审判。
本合同自_____时起生效。合同正本一式2份，甲乙双方各执1份；副本1式____份，分送_______。副本和正本有同等效力。
甲方：（公章）______________________
地址：_______________________________
法人代表（签章）：___________________
代理人（签章）：_____________________
乙方：（公章或个人签章）____________
地址：_______________________________
企业经营者（签章）：_________________
签约日期：_________年_______月_____日
签约地点：___________________________
减亏补贴包干合同
总价包干合同范本
精品担保合同
精品赠与合同
精品单位间借款合同
精品个人之间借款合同
【精品】雇佣合同四篇
包干合同
发包方：_________（简称甲方）。
法人代表：_________承包方：_________（简称乙方）。
企业经营者：_________甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：_________。
二、承包形式为下列第_________种：
1．定额补贴，超亏不补，减亏全留。
（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴_________元，其中________年_________元；________年_________元；________年_________元。
（2）乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：_________。
（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2．亏损补贴，减亏分成。
乙方的全部亏损，由财政给予补贴；减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成：________年，甲方_________％，乙方_________％；________年，甲方_________％，乙方_________％；________年，甲方_________％，乙方_________％。
三、减亏留成的使用。
四、主要经济技术指标_________。
五、技术改造任务_________。
六、固定资产的增值和维护_________。
（一）_________；
（二）_________；
（三）_________。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
九、违约责任。
_________。
十、对企业经营者的奖惩。
奖励：_________。
处罚：_________。
十一、争议的解决方式。
_________。
十二、合同的生效条件和生效日期
_________。
十三、其他事项。
_________甲方（盖章）：_________。
乙方（盖章）：_________。
地址：_________。
地址：_________。
法人代表（签章）：_________。
企业经营者（签章）：_________。
代理人（签章）：_________。
代理人（签章）：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
签订地点：_________。
签订地点：_________。
借款合同合集八篇。
雇佣合同合集六篇。
担保合同合集五篇。
借调合同范文合集。
聘用合同合集九篇。
包干合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方就装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见：
一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写元修订为大写：人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写：元)，该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程，乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。
二、本工程的验收标准：甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的，以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。
三、经双方协定，原主合同及附件条款不变，该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的，以本协议为准。
四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的，由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买，乙方负责安装施工，甲方不另付其人工费。
五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2，180，595元中)，该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用，该30万元中含5万元的艺术涂料款，甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。
六、工程款的支付方式：乙方根据工程进度的需要，应在用款十天前向甲方提交申请付款报告，甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。
七、本协议一式两份，甲方双方各执一份，自双方协议签字盖章之日起生效。
八、原协议约定争议管辖作废，因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
包干合同
承包方：_________（简称乙方）。
企业经营者：_________。
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：_________。
二、承包形式为下列第_________种：
1．定额补贴，超亏不补，减亏全留。
（1）承包期间，财政共给乙方亏损补贴_________元，其中_________年_________元；_________年_________元；_________年_________元。
（2）乙方亏损超出上述定额，由乙方自行解决。解决办法为：_________。
（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2．亏损补贴，减亏分成。
乙方的全部亏损，由财政给予补贴；减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成：_________年，甲方_________％，乙方_________％；_________年，甲方_________％，乙方_________％；_________年，甲方_________％，乙方_________％。
三、减亏留成的使用。
乙方对减亏的留成，按下述比例建立生产发展、奖励、福利三项基金：_________。
四、主要经济技术指标。
_________。
五、技术改造任务。
_________。
六、固定资产的增值和维护。
_________。
承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务（一）_________；（二）_________；（三）_________。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
九、违约责任。
_________。
十、对企业经营者的奖惩。
奖励：_________。
处罚：_________。
十一、争议的解决方式。
_________。
十二、合同的生效条件和生效日期
_________。
十三、其他事项。
_________。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
地址：_________地址：_________。
签订地点：_________签订地点：_________。
附件。
承包方即乙方如是个人时，应在合同最后署个人姓名并盖章，企业经营者（签章）一栏不必填写。
包干合同
双方根据_________，协商签订本合同。
一、承包内容：_________。
二、承包经营期限：自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。
三、承包形式：税后承包金（递增）包干。
四、承包方上交承包金数额：承包方按_________（递增）_________％比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_________计算，即：_________年_________月交_________元；_________年_________月交_________元；_________。
五、承包经营风险担保方式：风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金，数额为人民币_________元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。
六、企业留利部分：生产发展基金_________％，福利基金_________％，奖励基金_________％。
七、主要经济技术指标：
2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_________万元，其中_________年_________万元；_________年_________万元；_________。
3、企业资产的维护：设备完好率达到_________％；固定资产净值率_________％。
4、闲置资产的处理办法：_________。
5、新产品开发_________项，主要新产品是_________。
6、承包期间技术改造技术投资总额_________元；_________年为_________；_________年为_________元；_________。
八、承包经营前企业的亏损和／或债务的处理：_________。
九、双方的权利与义务
（一）发包方：
2、负责办理本承包合同的审批、变更、注销等批准和登记手续；
（二）承包方：
5、承包经营期间，若以被承包企业的名义贷款，须经发包方董事会同意；
6、所得承包收入应依法缴纳所得税；
十、承包经营期间，企业债务的安全线为当年承包利润的总额的_________。
十一、承包期间对企业原有人员的安排：_________。
十二、承包期间企业的劳动管理：_________。
十三、承包期间工资、福利管理：_________。
十四、承包期间企业的保险办理：_________。
十五、承包经营期间因执行承包合同而同其他公司、企业、个人等引起的纠纷的处理方式和承担责任方式：_________。
十六、承包经营期内中止或承包期满时：
1、被承包企业应进行清产核资，清产核资应由中国注册会计师的验证；
2、清产核资的原则：_________；
3、计价办法：_________；
4、移交程序：_________。
十七、违约责任：
3、承包方因经营管理不善，在_________时间内不能上交承包金的_________％，发包方有权收缴承包者的风险抵押金或按银行保函提取风险保证金。
十八、争议的解决方式：凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商，协商不成，应提交_________仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
十九、本合同须经被承包企业原审批机构批准后方可生效，对本合同的变更、延期、中止、终止同样须经原审批机构批准。审批机构批准起三十日内，应由_________到登记机关办理登记手续。
二十、承包经营期限计算始于登记机关签发登记证件之日，承包经营的变更、注销登记手续按登记机关的规定办理，合同双方应提供必要的协助。
二十一、双方约定的其他事项：_________。
二十二、本合同未尽事宜，双方协商签订补充协议，并送经原审批机构批准，协商不成，应提请仲裁裁决。
二十三、本合同一式_________份，发包方、承包方各执_________份。副本一式_________份，分送_________、_________。
二十四、本合同于_________年_________月_________日在_________签订。
发包方（盖章）：_________ 承包方（盖章）：_________
代表人（签）：_________ 代表人（签）：_________
包干合同
甲方：
乙方：
甲、乙双方就装饰装修工程争议事宜经平等协商后达成以下补充意见：
一、双方议定该工程总包价(一口价)由原合同小写元修订为大写：人民币贰佰壹拾捌万零伍佰玖拾伍元整(小写：元)，该金额包含本项目内的基础施工、高层加建、开挖地下室及乙方施工效果图中与装修有关的所有费用。该工程为交钥匙工程，乙方不得再以其他任何理由要求增加工程款。负一层东侧地下室(尚未开挖)工程量及主材另计。
二、本工程的验收标准：甲乙双方在最终验收时以甲方签名的施工图纸为准;变更工程以甲方签名的《工程变更单》为准;效果图中有装修项目但图纸中没有的，以效果图为准。效果图中的家用电器、家私、窗帘、装饰品不在乙方承包范围内。
三、经双方协定，原主合同及附件条款不变，该补充协议与原签署的主合同及文件有冲突的，以本协议为准。
四、原协议中因乙方工作失误导致施工项目及材料(如橱柜、电线)遗漏预算的，由乙方自行负责(甲方概不负责补充费用)。原主合同中的洁具、灯具、大理石双方协定由甲方自行负责购买，乙方负责安装施工，甲方不另付其人工费。
五、甲方同意向乙方追加工程款人民币30万元(已包含在合同总价款2，180，595元中)，该款项是高层加建、已开挖地下室部分工程款及其相应装修费用，该30万元中含5万元的艺术涂料款，甲方选择的艺术涂料的货款总额超过5万元部分由甲方另行支付。乙方合同项下的主材含主合同内及加建、挖建等增加工程等所有项目内的楼梯扶手、房间实木复合门、铁艺门、马赛克、木地板、中式橱柜、西式橱柜、衣柜等。
六、工程款的支付方式：乙方根据工程进度的需要，应在用款十天前向甲方提交申请付款报告，甲方在收到乙方的申请报告后一周内安排付款。
七、本协议一式两份，甲方双方各执一份，自双方协议签字盖章之日起生效。
八、原协议约定争议管辖作废，因主合同及本补充协议引起的争议由广州市黄埔区人民法院管辖。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
赠与合同汇总五篇
赠与合同汇总六篇
买卖合同汇总九篇
包干合同
承包方：_________________，简称乙方。
企业经营者：_______________________。
根据_________________________，经双方协商，签订本合同。
上缴利润基数包干，超收分成。
自______年____月____日起至____年____月____日止，共____年。
______年实现利润____元，上缴利润____元，____年实现利润____元，上缴利润____元；年实现利润____元，上缴利润____元。
乙方超额完成上缴利润指标时，根据超额部分的数额，以下列比例进行分配。
____年，超收数额在____元以下的，甲方____％，乙方____％；超收数额在____元以上的，甲方____％，乙方____％。
____年，超收数额在____元以下的，甲方_____％，乙方____％；超收部分在____元以上的，甲方_____％，乙方_____％。
_____年，超收数额在_____以下的，甲方_____％，乙方_____％；超收部分在_____元以上的，甲方_____％，乙方_____％。
乙方对利润分成部分，根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金；
生产发展基金：_____年为_____％，_____年为_____％，_____年为_______％。
（一）固定资产增值：总额为______元，其中_____年____元，_______年______元，______年______元。
甲方在下列违约情况下，应负的责任是：
乙方在下列违约情况下，应负的责任是：
（一）交_____仲裁委员会裁决；
（二）交______人民法院审判。
本合同自_____时起生效。合同正本一式2份，甲乙双方各执1份；副本1式____份，分送_______。副本和正本有同等效力。
甲方：（公章）______________________。
地址：_______________________________。
法人代表（签章）：___________________。
代理人（签章）：_____________________。
乙方：（公章或个人签章）____________。
地址：_______________________________。
企业经营者（签章）：_________________。
签约日期：_________年_______月_____日
签约地点：___________________________。
集合资金信托合同。
雇佣合同集合五篇。
雇佣合同集合九篇。
贸易合同集合五篇。
包干合同
承包方：_________________，简称乙方
企业经营者：_______________________
根据_________________________，经双方协商，签订本合同。
上缴利润基数包干，超收分成。
自______年____月____日起至____年____月____日止，共____年。
______年实现利润____元，上缴利润____元，____年实现利润____元，上缴利润____元；年实现利润____元，上缴利润____元。
乙方超额完成上缴利润指标时，根据超额部分的数额，以下列比例进行分配。
____年，超收数额在____元以下的，甲方____％，乙方____％；超收数额在____元以上的，甲方____％，乙方____％。
____年，超收数额在____元以下的，甲方_____％，乙方____％；超收部分在____元以上的，甲方_____％，乙方_____％。
_____年，超收数额在_____以下的，甲方_____％，乙方_____％；超收部分在_____元以上的，甲方_____％，乙方_____％。
乙方对利润分成部分，根据下述比例建立生产发展基金、奖励基金和福利基金；
生产发展基金：_____年为_____％，_____年为_____％，_____年为_______％。
（一）固定资产增值：总额为______元，其中_____年____元，_______年______元，______年______元。
甲方在下列违约情况下，应负的责任是：
乙方在下列违约情况下，应负的责任是：
（一）交_____仲裁委员会裁决；
（二）交______人民法院审判。
本合同自_____时起生效。合同正本一式2份，甲乙双方各执1份；副本1式____份，分送_______。副本和正本有同等效力。
甲方：（公章）______________________
地址：_______________________________
法人代表（签章）：___________________
代理人（签章）：_____________________
乙方：（公章或个人签章）____________
地址：_______________________________
企业经营者（签章）：_________________
签约日期：_________年_______月_____日
签约地点：___________________________
减亏补贴包干合同
雇佣合同集合五篇
雇佣合同集合九篇
贸易合同集合五篇
技术合同集合九篇
包干合同
发包人(发包方)：
承包人(承包方)：
依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：工程。
工程地点：灵武市宁东镇宝丰能源项目区内。
承包方式：
二、工程承包范围。
承包范围：
三、合同工期。
开工日期：竣工日期：
四、质量标准。
工程质量标准：
五、合同价款。
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元(大写)(含税);除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、本合同通用条款。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
包干合同
企业经营者：_________。
甲、乙双方根据_________，经协商签订本合同。
一、承包形式
上缴利润定额包干，超额全留。
二、承包期限
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，共_________年。
三、上交利润定额
1．乙方在_________年内，上交利润总额为_________元。其中，_________年_________元，_________年_________元，_________年_________元。
2．超出定额部分的利润，全部留给乙方。
3．乙方应根据留利数额，建立生产发展基金，奖励基金和福利基金。三项基金的比例为：_________。
四、经济技术指标
_________。
五、技术改造任务
_________。
六、承包前债权债务的处理办法
_________。
七、贷款归还办法
_________。
八、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况；有权_________。
承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动并有义务_________。
九、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者_________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利：_________。
十、违约责任
_________。
十一、对企业经营者的奖惩
_________。
十二、争议的解决办法
_________。
十三、其他有关事项
_________。
甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：_________
地址：_________ 地址：_________
代理人（签字）：_________
签订地点：_________ 签订地点：_________
包干合同
发包方：(以下简称甲方)。
承包方：(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。
一、工程项目。
1、工程名称：制冷系统改造工程。
2、工程地点：有限公司厂区内。
3、工程造价：人民币万元(大写：元)。
4、承包方式：包工包料(设备及材料均由乙方采购)。
5、承包内容、范围及要求：六台空调机组;冷冻水管、闸阀、过滤器;风道;水箱等招投标文件内容。
a、组合式空调机组安装：组合式空调机组生产厂家为深圳市麦克维尔空调有限公司。规格型号及性能参数按照设计要求。其中除灰、除尘配电室2台，单位冷量250w,房间总冷量125kw，风量18000(m3/h)，机组冷量129.8kw，落地式机组。21、22号变频器配电室2台，单位冷量617.2w,房间总冷量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机组。23、24号变频器配电室2台，单位冷量617.2w,房间总冷量170kw，风量18000(m3/h)，机组冷量180kw，落地式机组。
b、辅材及冷冻水管安装：包括冷冻水管、各种阀门、过滤器、橡胶软接头、温度计、压力表、配电箱、电缆线、管道支架、管道保温等。
c、风道安装：包括有机玻璃钢通风管道、双层百叶风口、手动调节阀、防火手动调节阀等。
d、水箱及配套设备部分：包括排污潜水泵(排污泵生产厂家上海东方泵业(集团)有限公司，电机生产厂家为上海东方威尔电机有限公司，叶轮的材质为ht250)、截止阀、止回阀、过滤器、橡胶软接头、压力表、温度计、玻璃钢水箱(壁厚：底板20mm，侧1：20mm，侧2：16mm，侧3：12mm，侧4：10mm，顶5mm)、冷却水管、电缆线、配电箱、水箱加热装置等。
e、土建部分：包括新建制冷机房、设备基础制作安装等。
二、施工准备。
(一)甲方。
1.负责工程周围的疏通工作，协调乙方与甲方各部门之间的关系，保证工程施工顺利进行。
2.协助乙方办理工程开工及厂内施工所需各种手续。
3.为协调工作，甲方指定为工地代表，进行技术及安全施工监督，由物业公司及施工所在部门派安全监护人。
(二)乙方：
1.编制施工方案;施工组织设计;施工安全技术措施;施工总进度计划送发包方。
2.乙方委派。
3.遵守甲方安全管理规定，与甲方签订安全协议后方可开工。
三、工程期限及要求。
工程工期为45天。签订安全协议第二日为开工日期。乙方要严格按照工期要求完工，未按期完工，延期一天，扣除0.3%的工程款。如因甲方原因，不能按期完工，须经甲方认可，工期顺延。
四、工程安全和质量管理。
1、施工过程中必须保证建筑物的安全。
2、施工中发生的由乙方责任造成的不安全情况和一切事故由乙方负责。
3、乙方必须遵守甲方的有关规定，与各部门配合好，服从甲方有关人员的指挥。施工区域要有警示标志、以保证安全。
4、乙方应严格按照有关施工规范进行施工，不得随意更改设计及施工方案的内容，如需变更应征得甲方同意。
5、竣工后乙方应将其所有的设备、多余材料、施工垃圾及时清理、移走，并使现场保持清洁。
6、乙方应在施工前向甲方提供主材的质量证明材料，主材样品，经甲方认可后，方可使用。
五、工程价款确定及支付。
1、工程质量验收合格(签证)、工期满足合同要求，按合同价结算。未能达到合同要求，按有关规定扣罚。
2、付款方式：本工程不拨预付款。工程完工验收合格后，无质量问题，支付工程款90%，留10%为质保金，一年后，复检合格，支付余款。
3、乙方须提供17%增值税发票。
六、工程验收。
按国家工程竣工验收的有关规定进行验收。
七、违约责任。
(一)乙方的责任：
1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿返工。
2、由于乙方原因致使工程不能按合同规定的工期交付使用的，所造成的损失由乙方承担。
(二)甲方的责任：
1、未能按合同的规定履行自己应付的责任，竣工日期顺延。
八、纠纷解决办法。
执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，可向人民法院起诉。
九、附则。
1、本合同一式五份，甲方四份、乙方一份。
2、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或合同专用章即生效，工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。
3、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款。
包干合同
（固定价款）
合同编号：
发包人：
承包人：
第一部分 协议书
发包人（发包方）：
承包人（承包方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：工程
工程地点：
承包方式：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元（大写） （含税） ；除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、本合同专用条款
3、本合同通用条款
4、标准、规范及有关技术文件
5、图纸
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间：年 月 日
合同订立地点：
在同时满足下列条件时，本合同即告生效：
双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用 章。 （此页以下无正文）
（此页为签字页无正文）
发包人： 承包人：
（公章） （公章）
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电 话：电 话：
传 真：传 真：
开户银行：开户银行：
帐 号：帐 号：
邮政编码： 邮政编码：第二部分 通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、省级以上建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
包干合同
企业经营者_____________________________。
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：____________________________。
二、承包形式为下列第____种：
1.定额补贴，超亏不补，减亏全留。
(1)承包期间，财政共给乙方亏损补贴__________元，其中________年________元;________年______元;_____年______元。
(3)乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2.亏损补贴，减亏分成。
乙方的全部亏损，由财政给予补贴：减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成;________年，甲方______%，乙方______%;_____年，甲方______%，乙方______%;________年，甲方______%，乙方______%。
三、减亏留成的使用。
四、主要经济技术指标：_________________________。
五、技术改造任务：_________________________。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者______________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权。
九、违约责任：_________________________。
十、对企业经营者的奖惩。
奖励：_________________________。
处罚：_________________________。
十一、争议的解决方式：_________________________。
十二、合同的生效条件和生效日期：_________________
十三、其他事项。
包干合同
发包方：_____________________，简称甲方。
承包方：_____________________，简称乙方。
企业经营者：_____________________________
甲、乙双方经协商，签订本合同。
一、承包期限：____________________________
二、承包形式为下列第____种：
1、定额补贴，超亏不补，减亏全留
（1）、承包期间，财政共给乙方亏损补贴__________元，其中________年________元；________年______元；_____年______元。
（3）、乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2、亏损补贴，减亏分成
乙方的全部亏损，由财政给予补贴：减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成；________年，甲方______%，乙方______%；_____年，甲方______%，乙方______%；________年，甲方______%，乙方______%。
三、减亏留成的使用
四、主要经济技术指标：_________________________
五、技术改造任务：_________________________
六、固定资产的增值和维护：_________________________
七、承包期间，甲方有权根据法律和合同的规定监督检查乙方的生产经营情况；有权_________，有权_______承包期间，甲方不得在法律和合同的规定之外随意干涉乙方的生产经营活动，并有义务。
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
企业经营者______________为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定权。
九、违约责任：_________________________
十、对企业经营者的奖惩
奖励：_________________________
处罚：_________________________
十一、争议的解决方式：_________________________
十二、合同的生效条件和生效日期：_________________
十三、其他事项
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
包干合同
发包方：___________（简称甲方），地址：___________，法人代表：___________。
承包方：___________（简称乙方），地址：___________，企业经营者：_________。
甲乙双方根据，经协商签订本合同。
一、承包形式为上缴利润递增包干。
二、承包期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，共_____年。
三、上缴利润数额
1．乙方以_____元为上缴利润包干基数，自_____年起，按平均每年递增_____的比例上缴利润，即_____年为_____元，_____年为_____元，_____年为_____元。
2．上缴利润后剩余部分，全部留给乙方，由乙方首先归还国家贷款，然后建立生产发展基金、奖励基金和职工福利基金。各项基金的比例为：（见下表）
生产发展基金奖励基金福利基金备注年年年
3．乙方完不成上缴利润时，其差额由乙方用当年留利抵交。不足时，用企业资金抵交。
四、承包期间，乙方保证完成国家的指令性计划：___________________________________。
五、主要经济技术指标
1．乙方保证_____年达到__________企业标准，_____年达到__________企业标准。
2．承包期间，新增固定资产总额为_____元，其中_____年_____元，_____年_____元，_____年_____元。
3．新产品开发数分别为：_____年_____个，_____年_____个，_____年_____个；主要项目是；新产品产值率为：_____年，_____年，_____年，_____。
4．承包期间技术改造投资总额共_____元，新增总产值_____元，利润_____元。
5．承包期间产品质量达到级标准，新创。
六、承包期间，甲方有权对乙方的经营管理活动进行监督和检查；有权。承包期间，甲方必须尊重乙方自主权，不干预乙方正常经营活动；并帮助乙方解决下述问题：___________________________________。
七、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。企业经营者为乙方法定代表人，对企业经营管理中的下列事项，有依法自主决定的权利：
（一）__________________________________；
（二）__________________________________；
（三）__________________________________。
八、违约责任
1．甲方无理干扰乙方的生产经营活动，给乙方造成损失的，从上缴利润中扣除赔偿金额。赔偿金的计算方法为____________。
2．甲方不按合同第______条规定为乙方解决______问题时，按______的______交付违约金，违约金从上交利润中扣除。
3．乙方未按合同完成上缴利润总额或年度上缴利润额，按下述办法交付违约金：______________________________。
4．乙方未实现第______条规定的经济技术指标的，按下述办法交纳违约金；未实现企业升级时，____________；新增固定资产达不到规定数额时__________________；技术改造任务未完成时__________________；产品质量未达到规定标准时，____________。
5．乙方承包期间，给企业财产造成损害的，按下述办法支付赔偿金：________________________。
6．______________________________。
九、企业经营者的奖惩
乙方完不成承包指标时，分别下列情况对企业经营者进行处罚：
1．____________________________；
2．____________________________；
3．____________________________。
乙方完成或超额完成承包指标时，分别下列情况，对企业经营者进行奖励：
1．____________________________；
2．____________________________；
3．____________________________。
十、合同的变更和解除
1．____________________________。
2．____________________________。
3．____________________________。
十一、争议的解决方式
因本合同发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，以下列第____种方式解决；
1．由____工商局经济合同仲裁委员会仲裁；
2．由____法院审判。
十二、本合同自____时起生效。
合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，副本一式____份，分送____________________。
甲方：_______________（公章）乙方：___________（公章或个人签章）
法人代表：___________（签章）企业经营者：_______________（签章）
代理人：_____________（签章）
签约日期：__________________
签约地点：___________________
包干合同
发包人(发包方)：
承包人(承包方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：工程。
工程地点：灵武市宁东镇宝丰能源项目区内。
承包方式：
二、工程承包范围。
承包范围：
三、合同工期。
开工日期：竣工日期：
四、质量标准。
工程质量标准：
五、合同价款。
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元(大写)(含税);除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、本合同通用条款。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：
在同时满足下列条件时，本合同即告生效：
双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用章。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包干合同
甲、乙双经协商，签订本合同。
一、承包期限：_______________________
二、承包形式为下列第_________种：
1．定额补贴，超亏不补，减亏全留
（1）承包期间，财政共给乙方亏损补_______元，其中______的_____元； _______的________元；_______的 _______元。
（3）乙方亏损数额低于上述定额，低于定额的部分全部留给乙方。
2．亏损补贴，减亏分成
乙方的全部亏损，由财政给予补贴，减亏部分，由甲、乙双方按下述比例分成；_______年，甲方______％，乙方_____％；_____年，甲方______％，乙方______％；______年，甲方______％，乙方______％。
三、减亏留成的使用
八、承包期间，乙方享有国家法律、法规、政策规定的经营管理自主权。
十、对企业经营者的奖惩
十一、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决：
（二）依法向人民法院起诉。
十二、合同的生效条件和生效日期_________________________
十三、其他事项
附件（略）
甲方：（公章） ____________________
地址：_____________________________
法人代表（签章）：_________________
代理人（签章）：___________________
乙方：（公章或个人签章） __________
地址：_____________________________
企业经营者（签章）：_______________
签约日期：________年______月_____日
签约地点：_________________________
包干合同
（固定价款）。
发包人：
承包人：
第一部分协议书。
发包人（发包方）：
承包人（承包方）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况。
工程名称：工程。
工程地点：
承包方式：
二、工程承包范围。
承包范围：
三、合同工期。
开工日期：竣工日期：
四、质量标准。
工程质量标准：
五、合同价款。
按约定的承包方式、承包范围等，固定总价为人民币元（大写）（含税）；除非发生了不可抗力，此固定总价不作调整。
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书。
2、本合同专用条款。
3、本合同通用条款。
4、标准、规范及有关技术文件。
5、图纸。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
合同订立时间：年月日。
合同订立地点：
在同时满足下列条件时，本合同即告生效：
双方的法定代表人或其授权代表已在本协议书上签字、并加盖单位公章或合同专用章。（此页以下无正文）。
（此页为签字页无正文）。
发包人：承包人：
（公章）（公章）。
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款。
一、词语定义及合同文件。
1、词语定义。
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、省级以上建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。