在法律上，签署合同协议是双方之间建立法律关系的重要证明。以下是一些合同协议的样本，供大家在起草时参考和借鉴。
安装合同书
发包人(以下简称甲方)： 承包人(以下简称乙方)：
依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：
第一条工程概况。
1、工程名称：兴仁县桃园小区农贸市场消防工程。
2、工程地点：兴仁县桃园小区。
第二条承包范围：
灭火器(4公斤)、木质隔热防火门。
第三条工程承包方式：包工、包料。
第四条合同工期。
开工日期：二〇一一年七月十五日
竣工日期(工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格
证的时间)：二〇一一年八月三十一日。
第五条工程造价、付款方式及价款调整。
工程造价：肆拾陆万元整(含图鉴审、完税发票)。
付款方式：乙方材料进场支付20%，其余工程款待验收通过后办理决算一次性支付。
保修金：按工程总价的5%执行。
第六条工程质量及验收标准。
1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家(行业)的相关标准、规范为标准共同验收。
2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测(化验、检测的费用由乙方承担)，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-20xx、《火灾自动报警系统施工及验收规范》gb50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(20xx年版)gb50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-20xx、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-20xx，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。
4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。
第七条安全施工。
1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。
2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。
第八条材料设备采购。
第九条质量保修。
1、本工程免费质量保修期限为年，终身维护保养。
2、乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。
3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费。
乙方联系电话：乙方联系人：
4、保修金支付方法。
4.1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。
4.2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。
4.3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。
4.4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双方签字的发票为准。
4.5乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者(含两次)，甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用从质保金中扣除。
4.6免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用;。
第十条双方的权利和义务。
1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。
2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。
3、乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。
4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。
5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。
6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。
7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。
8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。
10、乙方负责为甲方培训维护人员共计人，直至完全独立操作为止。
第十一条违约责任、索赔。
1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2‰的违约金。
2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。
3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2‰的违约金。
4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。
5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。
6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2‰的违约金。
第十二条廉洁约定。
甲方责任：
1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。
2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。
3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。
5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。
乙方责任：
1、乙方应保证乙方有关人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。
2、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给甲方审计部。
4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。
5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报;如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的基础上再让利20%，并对本方知情不报人员进行相应处罚，否则甲方有权扣除应付乙方所有货款，并终止本协议。
6、如因乙方单位及人员在合作期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止本协议的履行，并扣除所有应付乙方货款，同时乙方应承担由此引发的其他方面的责任。
甲方监督电话：
第十三条争议的解决。
本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。
第十四条其他约定。
1、本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章)：乙方(公章)：
安装合同书
甲方：
乙方：
经双方平等友好协商，甲方委托乙方就甲方不锈钢防盗网制作安装进行施工，现就有关事宜达成协议如下：
一、施工范围和施工材料。
(一)施工范围：
(二)施工材料：
二、施工方案和验收标准。
施工前乙方首先提报施工方案和设计，经甲方批准后严格按照施工方案和设计施工并验收。不锈钢防盗网圆管间距12中对中。
三、施工现场管理。
(一)乙方施工人员要严格服从甲方现场管理要求，做到文明施工，安全施工;若施工过程中发生安全事故，乙方负全部责任。
(二)乙方要对施工人员进行全员安全教育，制定周密安全措施后方可施工。
(三)甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创造良好的施工条件。
(四)施工用水、用电由甲方提供。
四、工程造价和结算方式。
该工程实际安装面积为平方米，结算价格为元/平方米，工程总价为元(大写：)。
五、施工工期。
按照甲方要求工期施工，以不耽误单位正常工作为原则。
六、质量保证。
不锈钢防盗网保用二年。
七、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失。
八、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：(公章)。
乙方：(公章)。
签字：
签字：
____年____月______日。
塑钢窗制作安装合同
丙方：_____铝塑门窗厂。
经甲、乙、丙三方协商，甲方将位于___的塑钢窗制作及安装工程委托丙方施工，为确保该工程按期优质完成，三方特签订协议如下：
___________。
1、达到国家关于塑钢窗制作及安装验收规范的合格标准。
2、本工程塑钢窗型材采用河北胜达智通新型材有限公司生产的白色60系列内平开窗“胜达”牌型材，窗五金件采用浙江温州生产的“春光”牌五金件。所有窗附衬采用壁厚厚镀锌钢板。玻璃为（5+12+5）mm浮法玻璃。密封采用三元乙丙胶条、中空玻璃铝隔条、中空玻璃3a分子筛等均采用国际产品。窗框与墙体之间填充发泡。阳台门窗部位合理添加副框。
3、塑钢窗品牌、材质由政府回迁楼管理办公室认定。
4、丙方在签订本合同前必须向甲方及监理单位提供资质证书（加盖红章），材料进场时要提供材质报告并向法定检测部门送样检测，在甲方、乙方及监理审验合格后方可进场。
丙方配合施工总包单位工程施工，按时跟进工程进度，否则按受损金额接受甲方处罚。
1、工程量：塑钢窗内平开窗面积概算___平方米，实际面积以最后甲方、乙方、丙方及监理单位共同测量的结果为准。
2、塑钢窗60（最终以政定价为准）含税，含配合费，（不含纱窗）。
3、工程款拨付：塑钢窗框安装完成后付30%，窗扇安装完成后付45%，工程交付验收合格后付20%，剩余5%作为装修保证金在两年保修期后付清。
4、丙方塑钢窗工程款由甲方支付，待甲方向乙方拨款时从中扣除。
（一）甲方责任：
1、甲方有权检查丙方施工质量，一旦发现质量问题有权通知丙方限期整改，如不整改，所出现的一切后果责任由丙方自负。
2、负责审定塑钢窗的规格、型号、立面形式、数量清。
单以及进场安装的时间。
3、负责工程施工中的进度管理及现场协调，负责塑钢窗工程验收及结算，并签订验收结算单。
（二）乙方责任：
1、乙方在丙方的工程施工中，要在施工用电，垂直机械运输等各相关方面给予积极配合，象支持甲方一样支持丙方，以保证工程按期顺利竣工。
2、甲方向乙方按实际塑钢窗结算面积支付配合费，支付工程款的%。
（三）丙方责任：
2、严格按照甲方要求的`时间进场，服从甲方、乙方及监理单位的监督检查，对提出的问题及时解决。
3、丙方加工塑钢窗前，必须到现场与乙方复测尺寸方可制作加工，安装完成必须符合国家相关验收规范。
4、丙方负责塑钢窗检测费用，检测合格后方可进行制作安装并向甲方提供完整的质量检测资料，包括所有型材及五金检测报告、合格证。
5、竣工验收前丙方负责塑钢窗卫生清理，并和乙方共同对成品进行保护，如有损坏，乙、丙双方协商解决。
6、工程维护期内，丙方必须按国家有关规定进行维修。
服务，丙方接到甲方通知后3日内派人维修，发生紧急抢修事故的，丙方应接到通知后立即到达事故现场抢修，如果丙方接到甲方通知后不予维修，由甲方另找队伍维修，其维修费用从丙方的维修金中扣除。
7、丙方必须保证安全生产，施工中所发生的一切人员伤亡安全事故责任由丙方自负。丙方必须严格管理好所属施工人员，主动与乙方搞好关系，出现矛盾，主要责任人亲自出面妥善解决。
1、未尽事宜另行协商解决，协商不成，依法向当地人民法院提起诉讼。
2、本协议一式肆份，甲方两份，乙方、丙方各一份，自签字盖章后生效，具有同等法律效力。
甲方（签字盖章）：____。
乙方（签字盖章）：____。
丙方（签字盖章）：____。
____年____月____日。
安装塑钢窗工程合同
为了改善公司办公楼环境，杜绝因窗户破损而产生的'危险，甲方决定将所有窗户更换为塑钢窗。此项工程经甲、乙双方共同协商，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。
一、工程概况。
2.地点：_____________________。
3.承包方式：采取大包干的形式。
二、结算方式。
按投标的中标价格_______元/m进行结算，面积在完工后按实际测量面积进行结算，乙方必须开据税票。
三、甲方责任。
1.提供现有的水、电、路及其场地。
2.及时提供施工方案。
3.负责乙方施工时的水、电费。
四、乙方责任。
1.严格按照安全生产要求施工，施工过程中发生的一切安全事故和纠纷由乙方自行负责。
2.每一单项工程乙方必须按甲方的施工方案进行施工，完工后由甲方验收认可，方能结算。如遇特殊情况，甲、乙双方共同协商处理。
3.施工时乙方必须处理协调好与邻组的地方关系。
五、工程质量。
1.乙方必须接受甲方和见证方的施工质量监督。
2.服从甲方和见证方的施工方案。
3.凡因施工质量问题造成的一切经济损失由乙方自行负责。
六、付款方式。
工程全部完工经甲方验收后结算一次性付清。
七、工期及其奖励办法。
本工程从_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止完工，工期延误罚款_______元整。
八、其他。
1.本合同在执行中若出现争议和纠纷，双方应友好协商，无法解决时，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁，或向法院申请按照法律程序解决。
2.本协议自双方代表认可之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：_____________________。
乙方：_____________________。
___________年_______月_______日。
安装合同书
甲方：
乙方：
甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程一事，达成如下协议，以共同遵守。
二、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行结算。
三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装，确保工程质量。
四、交货安装期：合同签订后即刻制作生产，保质保量，货到施工现场安装到施工地点。
五、结算方式：合同签订后，工程安装完成总工程量的50%，经甲方项目部负责。
人确认后，甲方付乙方安装进度款的70%，工程完工后，甲方付乙方剩余工程款的70%，经甲方项目部负责人验收合格后，办理总结算，甲方即一次性付清全额余款。
六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不。
得擅自约或解除合同，如有违约，一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产)。
七、因自然因素(停电、刮风、下雨等)影响乙方施工进度，请甲方谅解，乙方不承担违约责任。
八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负责任何责任。
九、本工程所有款项不含税金。
十、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解决。
甲方(签字盖章)：乙方(签字盖章)：
代表：代表：
电话：电话：
年月日年月日。
安装合同书
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求，双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议，以便共同遵守执行：
一、工程概况。
1、工程名称：太仓之江国际花苑。
2、建筑面积及工程范围：总建筑面积约。
3、工程地点：江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处。
4、建筑结构：框架剪力墙结构、框架结构。
二、工期要求。
1、合同工期：根据土建工期进行。
2、开工时间：年月日。
3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;。
4、已考虑了材料进场、电力等意外情况的影响;。
5、已考虑了农忙因素的影响。
三、工程质量标准。
(一)总体质量要求：
1、本工程质量标准合格，标准化文明工地。
2、乙方必须严格按照设计图纸、设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理，必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。
3、主控项目全数检查，并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求，抽查点数的90%以上必须达到合格，且85%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。
(二)具体质量要求：
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理人员的指挥，严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因出现施工质量问题，乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施，直至消除质量隐患，并赔偿因此给甲方造成的损失，工期不顺延，甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。
4、分项工程施工完毕之后，乙方必须进行自检，合格方能报甲方验收。
5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。
四、工程承包范围。
根据与甲方协商决定承包楼号(含地下室，不含人防地下室)，建筑面积约为m,其具体承包以下内容：
一)、地下室及人防承包范围。
1、给水系统：给水管道预埋，连接到卫生间一个水龙头，卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。
排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。
2、强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线进线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置，不包括接电机);疏散指示管道预埋及照明安装。
3、弱电：网络电视、网络、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。
二)、商铺承包范围。
1、给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间一个水龙头，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。
2、排水系统：卫生间、淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。
3、强电：防雷接地系统安装;应急照明、普通照明(商铺照明线仅接入到开关箱，其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内);除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。
4、弱电：网络电视、网络、电话、管道预埋——至室内弱电接线箱(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路);不含室外管道及管井砌筑预埋。
三)、住户承包范围。
1、给水系统：给水管道预埋，水表安装，连接到卫生间，卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头(卫生间或厨房间);给水出外墙至室外1.5m，以外不含在内。
2、排水系统：卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装，雨水管出墙至室外第一个井道，排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。
3、强电：按照图纸完成防雷接地系统安装;应急照明、普通照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装，不含用户表位置电缆电线安装，该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。
4、弱电：网络电视、网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求，仅预留管路)。
四)、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工，费用由现场施工员签认计算。
五)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容，产生的费用双方协商解决。
六)、本工程所有预埋套管加工不包括在内。
七)、以上仅为清包工，(不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等)。
五、承包方式、计量、计价。
1、乙方包人工、包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。
2、甲方除提供垂直运输机械、套丝机、电焊机外，其余施工机械均由乙方负责(包括但不限于打压机，切割机和顶弯机，电锤，电钻，手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件)。
3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价元/m2质量安全随进度考核，合格则予以支付，不合格则不予以支付。如有零星用工，则技工按300元/工日，普工按180元/工日，合同暂定总价万元。
3、承包人已充分考虑施工过程中的人工、材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险，施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场，施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。
4、现场进度满足业主单位总体要求，必须达到业主及甲方共同制订的进度要求。因其他原因造成的现场窝工、停工，其窝工损失双方协商解决。
5、承包价格中均已包含为保证本工程的合同工期所发生的抢工措施费、用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。
六、结算和付款方式。
1、如所有工具有乙方提供，甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款，此工程款在以后合同结算中扣除。
2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的30%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
3、乙方每完成5层线盒安装、二次配管、户内箱底箱施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
4、乙方每完成5层排水安装、给水立管、横管、支管施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的10%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
5、乙方每完成5层桥架安装、穿线、灯具施工后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的5%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
6、乙方每完成5层开关、插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内，甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款，其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
7、本工程竣工验收合格后15天内,甲方向乙方支付工程总价款的12%。
8、工程质量保证金为3%，保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。
9、因甲方原因延误工期，其工期顺延，超过三天需补民工工资的70%。
10、甲方需把所有材料及设备及时到场地，乙方不包括材料卸运，如需要卸运需支付费用。
九、其它。
l、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，双方代表签字盖章(或手印)后生效。
2、本合同在履行过程中发生争议的，双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。
3、本合同未尽事项双方协商解决，签订的补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同的附件《项目管理细则》为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等的法律效力。
甲方：乙方(签字并按手印)：
法定代表人：电话:。
委托代理人：
日期：日期：
开户银行：
账号：
安装塑钢窗工程合同
发包方（甲方）：代表人：
承包方（乙方）：负责人：
风险提示：发包人的相对义务。
根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。鉴于甲方是______________________项目的发包人，决定将本项目的制冷设备工程安装交由乙方承包，现就相关事宜达成如下协议：
一、甲方为乙方提供的制冷设备及材料及安装报酬如下：冷库共________间，制冷设备共________套，总价款为________________元。
二、交付安装期限风险提示：关于实际竣工日期的规定
当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
三、保修乙方对制冷设备实行保险________年，由于甲方违规操作造成的损失由甲方承担；保修期间从安装调试合格、试运行之日起开始计算。
四、验收安装完毕，乙方应在竣工日起____日内通知甲方验收；甲方应在收到验收通知日起____日内组织验收，验收合格后，乙方提供给甲方必要的技术说明、操作方法说明使用注意事项等有关资料。验收不合格的，乙方应无偿返工，直至达到约定标准。
五、结算方式及期限。
1、工程量按照实际施工计算。
2、在合同签订后____日，付预付款_______元；制冷设备运到安装地时，甲方付给乙方_______元；安装调试完毕，运行正常，付给乙方_______元；剩余_______元，作为质保金在保修期届满时无息支付给乙方。
六、乙方收到预付款时，及时将款汇给厂家订购设备，设备采用铁路运输（包括公路联运），收到提货通知时，应及时验货付设备款单，及时去提货，运到安装现场甲方不能按合同付款时，乙方不予卸货并可拉走设备。
七、甲方提供符合国家规定的三相电源（必须有零线），由于供电的原因导致延误工期，竣工日期顺延。
八、由于不可抗力造成损失，乙方不承担责任。
九、合同履行过程中，任何一方解除合同均应书面通知对方，给对方造成的任何经济损失，由责任方赔偿。
一、附则。
1、甲方未付清工程总价款时，设备所有权归乙方。
2、本合同一式______份，甲乙双方各执______份。
3、本合同自双方签字盖章后生效。
4、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。
甲方：地址：联系人：签订地点：签订时间：________年____月____日。
乙方：地址：联系人：签订地点：签订时间：________年____月____日。
文档为doc格式。
塑钢窗加工安装合同书
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经双方协商签订本合同。
一、工程概况。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：
二、承包方式。
包工包料，包工期，包安全。
三、材料及技术要求。
1、材料要求。
材料进场必须出具材料检验报告，经复试及甲方、监理工程师验收并认可后方可用于工程中;若原材料不合格，甲方有权要求乙方将所进不合格材料退场，由此造成的损失由乙方完全负责。
3、质量要求。
工程严格按照国家现行施工及验收规范执行，工程质量达到合格标准。
四、工期。
1、总施工工期为天。
2、甲方通知进场并具备安装条件之日起日内大框安装完成，窗扇安装在甲方通知后日内安装完成，不得影响甲方其他工程进度。
五、质保期及服务承诺。
1、工程竣工验收前乙方负责半成品、成品保护。
2、工程质量保修1年，竣工验收1年内免费维修、免费更换非人为因素损坏的易损件。
六、价格及付款方式。
1、价格：每平方米元/m2(是\否含税)，工程总价以现场实测实量数据计算。
2、付款方式：
自签订合同之日起乙方开始施工，乙方完成所有施工内容并经有关部门验收合格后，甲方按双方核实后的工程量支付总工程款的%;工程竣工经验收合格后，甲方支付至工程总价的%;工程总价的%作为质量保修金，保修期为一年，竣工验收合格一年后无质量问题，七日内甲方无利息一次性支付给乙方。
七、安全施工。
1、乙方应对进入施工现场的员工进行安全教育，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，随时接受安全检查人员的监督检查。
2、乙方未经甲方许可严禁在施工场所内以及宿舍私自拉接电线以及增加电器设备，否则对于造成的一切后果由乙方承担全部责任。
3、乙方不准在正在施工的建筑物内住宿、做饭。
4、做到安全文明施工，施工期间的安全责任由乙方负责。
八、双方责任。
甲方责任：
1、负责向乙方交付设计图纸及有关技术资料一份。
2、按照合同约定支付工程款。
乙方责任：
1、按图纸及现行施工及验收规范规定进行施工，确保工程质量，工程进度。
2、施工中，水、电、运输等由乙方自理。
3、负责协调处理施工现场各单位之间的关系。
4、必须服从甲方的施工要求，接受甲方及监理工程师的检查监督，确保施工顺利进行。
九、违约责任。
1、甲方按合同约定支付工程款。
2、本工程不得转包，如乙方私自转包他人，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。
3、如因乙方责任造成的工期拖延(不可抗力因素除外)，超过合同工期视为违约。实际施工工期比合同工期每拖后1天，每天扣除乙方工程款1000元。
3、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题，乙方无条件返工，承担经济损失。
4、乙方不能按约定履行保修义务，甲方有权委托第三方维修，乙方支付维修费用。
九、争议处理：
因履行合同发生争议，由双方友好协商解决;协商无效，由工程所在地仲裁委员会裁决。
十、其他：
本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
安装合同书
甲方：
乙方：
乙方替甲方安装拆卸塔式起重机设备壹台，型号qtz40，出厂编号，总装高度30米，甲方负责运输、安装工作。为保证作业准确实施，明确甲、乙双方职责，特签定本合同。
第一条：甲方上述设备，乙方于20xx年7月28日在工程工地安装拆卸，费用共计元元整，合同签定后，甲方即支付乙方元预付款，设备安装后三日内结清。
第二条：乙方负责事项。
1、负责设备的组装、拆卸。
2、负责提供必要软件资料。
第三条：甲方负责事项：
1、合同签定后即向乙方提供有关技术资料(包括基础验收单，土质报告复印件)。
2、按乙方要求做好设备进场的各项准备工作，做到路通，电通(电源送至设备配电箱)，为乙方现场提供场地空间及吊装设备。
3、负责机械进场全过程的安全保卫及消防工作。
第四条：各安全职责。
1、设备安装过程中甲方需做好安全保卫工作，非作业人员不得进入现场，否则造成一切安全事故及连带责任均由甲方负责。
2、因甲方基础、设备等存在隐患，造成的安全事故及经济责任均由甲方负责。
3、设备拆装过程中由于乙方人员违章操作造成安全事故责任，由乙方负责。备注：
本合同经双方签字盖章后生效。
安装工程塑钢窗协议书
发包方(甲方):。
承包方(乙方):。
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体怀况，经甲，乙双方充分协商一致达成如下协议，以资共同遵守。
一、工程地点：。
二、本工程承包形式：包轻工及辅料。
三、承建工程总造价：按照附件预算、结算表。
四、施工期限：从年月日开始至年月日完成全部工程，共计个工作日(期限内无水电、及其它自然因素造成的停工不在此限内)。
五、付款方式：甲方按本工程分为叁期付款。
第一期：合同签定后乙方收到甲方工程预付款总造价的45%计人民币：__________元乙方即为合同生效,立即启动工程。
第三期：工程竣工验收后三天内给乙方付清工程尾款,即工程总造价的13%计人民币:__________元。
六、工程的增减：甲方如变更原来的计划时，甲方应通知乙方，同时经双方磋商协议并在图纸上签据后方可施工，如图纸及预算中不包括的项目，经双方现场人员代表签字进行增减的部份按实地数量、尺寸计算。还有待定项目，需要等甲方确实项目后和乙方商议按照预算表上的单价和实际施工结算。如预算上没有的项目双方协商做增项书。
七、工程验收：全部工程完竣后，由乙方用书面或口头通知甲方验收，甲方接到通知后须在三天内派人员进行验收，验收时必须按施工图及关国家规范进行验收。乙方按施工图及注明规格竣工，甲乙借故不按乙方通知期间派人员验收，超过三天则作为验收已移交手续。
八、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商或调解不成的，任何一方有权向工程所在地人民法院起诉。
九、有效期限：本合同自双方签章之日生效，未尽事宜，双方可另行签署补充合同，补充合同具有同等的法律效力，工程竣工验收付清尾款后失效。
十、甲方负责提供水源、电源给乙方使用。
十一、本合同书壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。《预算、结算表》为本合同附件与本合同具有同等法律效力。
甲方(签订)：
乙方(签订)：
安装工程塑钢窗协议书
工程发包方：_____________________________________(简称甲方)。
工程承包方：_____________________________________(简称乙方)。
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。就__________防水工程承包施工的具体事宜，双方制订以下协议：
一、甲方将上述防水工程交由乙方承包施工，工程地点位于_______________,预计工程量约_________,双方商定采用___________________进行施工。
二、甲方委托_________同志，乙方委托__________同志，作为工地代表，共同监督管理工程施工质量，协调处理工程施工中包括签证等相当事宜。
三、乙方在施工前应将施工组织设计和工程进度计划提交甲方审核认可，甲方应保障工地符合施工条件，乙方方可进行施工，施工工期按甲方要求的合理时间，乙方确保完工，雨天或不能操作报告甲方同意延期的除外。否则，耽误甲方工期，愿承担甲方任何处罚。施工中，乙方生活自理，非甲方原因造成的安全后果自负。
四、乙方在施工前，需向甲方提交_______________相关施工资料,并按施工规范施工,保证________年内确因防水工程式质量问题造成的渗漏进行维修。
五、乙方工程竣工后，即向甲方提供竣工验收申请报告，工程量计算单、工程结算单。
甲方应在____日内组织工程验收，核算工程量及造价金额，逾期视本工程为符合规范工求，乙方的报告、结算表即被认可，甲方需依乙方的结算表造价支付工程款。
六、甲乙双方商订工程造价按__________________计算，总造价约为___________________。
七、双方商订工程付款方式：_____________________。
八、其他约定事宜：_____________________。
九、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，可提交____市仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
十、本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，自双方法人签字、盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
安装合同书
委托方(甲方)：_________。
承接方(乙方)：_________。
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。
一、工程概况。
1.工程名称：_________。
2.工程地址：_________。
3.甲方联系人或委托联系人：_________电话：_________。
4.甲方所提供机组：
室外机：
室内机：
二、工程施工周期。
自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，完成隐蔽工程安装验收。
待_________装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。
三、施工管理。
1.乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。
2.甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。
3.甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。
4.施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。
5.乙方施工期问应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。
四、工程造价。
1.本合同安装工程总价为人民币_________元。
2.因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。
五、付款方式。
1.合同签定后，甲方即支付给乙方合同总价的l0%，计人民币_________元。
2.材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。
3.隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币_________元。
4.工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币_________元。
5.双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。
六、工程质量及验收。
1.乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。
2.隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。
3.甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收;乙方应在接到通知后天内组织验收。
4.竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。
5.工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸l份。
6.施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。
七、纠纷处理方式。
1.因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。
2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第_________种方式解决(不选定的划除)：
(1)向上海仲裁委员会申请仲裁。
(2)向人民法院提起诉讼。
八、违约责任。
1.由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误l天，甲方应当支付误工费人民币_________元给乙方。
2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的_________%支付违约金给甲方。
3.竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任;如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任;如系设备原因，由甲方向设备供应方追究责任。
九、其它。
1.本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。
地址：_________地址：_________。
电话：_________电话：_________。
安装合同书
为了明确在施工过程中的权力和义务，根据民法典的有关条文，经过双方协商，本着平等互利的原则，签订以下合同，共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程内容：
3、承包方式：包工、包料。
二、工程质量：合格。
三、其他要求：本工程采用忠旺60平开系塑材(白色)，玻璃采用4㎜厚。
四、验收标准：严格执行国家标准，行业规范验收标准。窗框材料及五金配件进场按样板窗及样品验收，窗制作安装应符合图纸设计要求及施工验收规范。
五、结算方式，以实际面积据实结算，塑钢窗以212元平米本价格不含税金。
六、付款方式：窗框进场后，经建设单位、监理公司、施工单位检验合格付窗的40%，窗框安装验收合格后，在玻璃安装前付至65%，其余待工程交工后留足保修金后一次性付清。
七、保修：
1.保修期为________年，在质保期间乙方保证随叫随到处理因质量发生的问题，如不能及时到位，甲方有权另行安排人员进行细修，所发生的费用由乙方质保金中支出。
2.保修金比例：总价的5%。
八、资料整理：乙方必须提供所有材料，原材料试验由乙方负责。
九、安全协议：乙方必须遵守有关国家操作施工规范，安全规范，正确施工;确保施工人员的人身安全，出现因施工造成的`人身事故及其他连带责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。
一、甲方保证施工负责人常驻施工现场解决施工中出现的问题，并对质量和施工技术随时监控，出现问题及时通知乙方并责令乙方限时整改;乙方如不遵从甲方可责令乙方停工撤离。并追究损失。
甲方签字(盖章)______。
乙方签字(盖章)______。
________年____月____日。
________年____月____日。
安装合同书
单位名称：单位名称：地址：地址：电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为了明确双方的权利、义务及责任，双方本着平等互利的原则，经充分协商，特签订本合同，以共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：
二、工程范围：
三、工程工期：
前门运输到施工现场，安装完成。如现场不具备安装条件，工期相应顺延。
四、工程质量要求：
1、钢制进户门钢板厚度为0.6/1.2、门体厚度7cm、漆面为木纹转印、配保德安锁。
2、产品标准：以甲、乙双方确认门型为准。
3、钢质进户门要求：严格执行国家及行业相关制作工艺、安装标准及验收规范。
五、工程造价：
六、工程价款的拨付及结算方式：
自合同签订之日起甲方预付乙方材料款工程总额的%，质保金5%一年后一次付清(不计利息)，竣工验收合格一次性付清剩余款项。甲乙双方签订合同的同时，应注明产品数量价款及工程总价的税点意向(含税)。
七、质量保修：
1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担质量保修责任，乙方在接到甲方发出维修通知书1天内，应积极组织人员进行维修。
2、乙方未能及时进场维修或未能在甲方指定的合理期限内维修完好，或经过多次维修都未能修好的，甲方有权自行另请他人代为维修并确定价格，所有修复费用与赔偿费用，可从甲方支付乙方的任何款项中扣除。
3、质量保修期为一年。
八、双方责任：
(一)甲方责任：
1、甲方负责协调工作关系、时间、进度、质量监督。
2、甲方人员的指定：通知甲方安排转职工程负责人，以书面形式配合乙方交接并以回执单的方式签署姓名和收到时间。
3、甲方负责提供楼栋编号及技术交底(国家设计标准尺寸，含开启方向)如未提供，须由相关负责人书面签字认可达成共识。
4、甲方给乙方提供安装便利，保证安装用电。如出现干扰因素，甲方予以解决。
5、甲方按合同约定及时支付工程款。
(二)乙方责任：
1、乙方组织有关人员进行施工，负责作业人员安全、施工质量、现场文明施工。
2、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守施工现场的各项管理规定。3、本合同签订后立即派人对本项目所有洞口的结构、尺寸进行测量校核，以及对门的开启方向确认。
4、施工过程中出现的一切安全事故(非乙方原因除外)，均有乙方负责并承担一切费用。
九、违约责任：
1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
甲方不按合同约定支付合同款项的，按中国人民银行同期贷款利息向乙方承担违约责任。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
(1)乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金;。
(2)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付元的违约金，延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十、其他事项。
(1)如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成则由当地人民法院裁决。
(2)本合同一式四份，甲乙双方各执二份，甲乙双方签章之日起生效。
甲方盖章：乙方盖章：
甲方法定代表人或乙方法定代表人或。
委托代理人签字：委托代理人签字：