当前位置:首页>合同>2023年楼顶防水合同样本大全(16篇)

2023年楼顶防水合同样本大全(16篇)

时间:2023-11-01 16:05:07 作者:MJ笔神2023年楼顶防水合同样本大全(16篇)

制定合同样本时,应遵守国家法律法规和合同自由原则,确保合同的合法有效性。这些合同样本可以帮助你了解合同的结构和内容安排,提升合同书写的水平。

楼顶防水施工合同

乙方:

依据、及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本。

合同。

供双方共同遵守。

一、工程概况。

1、工程地点:毛庄镇一中校园内。

2、工程名称:毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水。

3、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等:

2、全部包工包料,单价为40元/平方。

3、面积:按甲方确认的实做面积结算。

四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程质量:

1、工程质量标准:合格工程质量标准。

2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体改性沥青防水卷材»(gb18242-20xx),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

六、合同价款与支付方式。

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积40元。不再另计任何费用。

达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、其他事项:

1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。

甲方:乙方:

年月日年月日。

楼顶防水施工合同样本

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则,结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

第一条工程概况。

顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理,两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理再铺自粘卷材。

第二条工期:20xx.07.01--20xx.08.10。

第三条工程质量要求及工作范围。

第四条合同价款:

第五条安全施工。

乙方要按有关规定,采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第六条验收及付款方式。

乙方进场后,甲方必须派一负责人配合乙方,工程要按要求施工,工程完工后,通知甲方进行质量检查验收签字,经验收合格后方可退场。工程保质期一年,一年内如果出现质量问题,乙方无条件修复。

第七条付款方式。

工程验收合格后,凭验收签字单据结算.

第八条本合同签订日起,即具有法律效力,双方必须完全履约,不得任意解除,若发生纠纷,双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第九条本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表:(签字)乙方代表(签字)。

楼顶防水施工合同

甲方:(以下简称甲方)。

乙方:(以下简称甲方)。

经甲乙双方多次协商,形成一致性意见,达成如下协议:

一、工程范围:屋面xxxm2左右,单价xxx元/m2(以实际施工面积为准),合同价格为xxxxx元整。

二、材料要求:荆州九鸟王防水材料(sbs,3mm厚)。

三、工程质量:屋面防水油做底层,边接、底连平退,保持整体平衡,工程质量保修期为5年,保修期间如有质量问题,乙方必须及时到场进行维修处理。

四、工程时间:签订全同之日4个工作日,雨天顺延,按甲方要求在规定时间内完工。

五、施工安全:乙方确保施工安全,做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事,在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责,甲方不负任何责任。

六、付款方式:待工程完工,经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。

七、本合同经甲乙双方签字后即可生效,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

楼顶防水施工合同样本

根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方法人代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。

1、工程名称:纪检委家属楼西3家东3家楼顶防水。

2、工程造价:按实际平方数结算,每平方米45元,(包括做两层400克的丙纶布每平方米25元,3厘米厚含05石子混凝土保护层每平方米15元,揭去保温板每平方米5元。)。

3、承建方式:由乙方包工包料,一次包死。

4、保修办法:免费保修期为20xx年,自年月日至年月日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

5、工伤事故:自负。

6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收。

7.付款方式:料上楼顶付总款50%,完工后下三场大雨无质量问题付45%,剩余5%保证金两年后付清。

8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。

甲方乙方。

楼顶防水施工合同

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则,结合广东省湛江市有关规定和本工程的'具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

第一条工程概况。

顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理,两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理再铺自粘卷材。

第二条工期:20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日。

第三条工程质量要求及工作范围。

第四条合同价款:

第五条安全施工。

乙方要按有关规定,采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第六条验收及付款方式。

乙方进场后,甲方必须派一负责人配合乙方,工程要按要求施工,工程完工后,通知甲方进行质量检查验收签字,经验收合格后方可退场。工程保质期一年,一年内如果出现质量问题,乙方无条件修复。

第七条付款方式。

工程验收合格后,凭验收签字单据结算。

第八条本合同签订日起,即具有法律效力,双方必须完全履约,不得任意解除,若发生纠纷,双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第九条本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表:(签字)乙方代表(签字)。

楼顶防水施工合同样本

我们日常居住的楼顶,防水不容忽视。对于楼顶防水。

你了解多少?以下是在本站小编为大家整理的楼顶防水施工合同范文,感谢您的欣赏。

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

一、工程概况。

1、工程地点:毛庄镇一中校园内。

2、工程名称:毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水。

3、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等:

2、全部包工包料,单价为40元/平方。

3、面积:按甲方确认的实做面积结算。

四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程质量:

1、工程质量标准:合格工程质量标准。

品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

六、合同价款与支付方式。

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积40元。不再另计任何费用。

达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、其他事项:

1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。

甲方:乙方:

年月日年月日。

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

一、工程概况。

1、工程地点:层山小学院内。

2、工程名称:层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水。

3、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

4、二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等:

1、选用材质:乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。

2、单价为45元/平方米,共1638平方米(其中:教学楼1008平方米,餐厅楼630平方米,合计1638平方米),共计73710元。

四、工期:20xx年2月12日-20日。

五、工程质量:

1、工程质量标准:合格工程质量标准。

2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合«弹性体改性沥青防水卷材»(gb18242-20xx),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。

六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米45元。不再另计任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

八、其他事项:

1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。

甲方(盖章):乙方(签字):

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则,结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

第一条工程概况。

顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理,两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理再铺自粘卷材。

第二条工期:20xx.07.01--20xx.08.10。

第三条工程质量要求及工作范围。

第四条合同价款:

第五条安全施工。

乙方要按有关规定,采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第六条验收及付款方式。

乙方进场后,甲方必须派一负责人配合乙方,工程要按要求施工,工程完工后,通知甲方进行质量检查验收签字,经验收合格后方可退场。工程保质期一年,一年内如果出现质量问题,乙方无条件修复。

第七条付款方式。

工程验收合格后,凭验收签字单据结算.

第八条本合同签订日起,即具有法律效力,双方必须完全履约,不得任意解除,若发生纠纷,双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第九条本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表:(签字)乙方代表(签字)。

楼顶防水工程合同

甲方:

乙方:

一、工程概况。

1、工程地点:毛庄镇一中校园内。

2、工程名称:毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水。

3、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等:

2、全部包工包料,单价为40元/平方。

3、面积:按甲方确认的实做面积结算。

四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程质量:

1、工程质量标准:合格工程质量标准。

2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-20xx),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

六、合同价款与支付方式。

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积40元。不再另计任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

九、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、其他事项:

1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。

甲方:乙方:

年月日年月日。

楼顶防水合同

尊敬的领导:

我校教学楼顶于2006年做了防水处理后,至今已有8年,因上次做防水只是简单的作了一下,没有完全的处理,导致从前年开始,每至到雨季,教学楼二层多个教室和办公室都渗水,影响学生正常上课和教师正常办公。我们曾维修过两次,由于每次只是修补,起不到最终的作用,今年雨季将至,为了进一步提高我校的教育教学水平,保证学生安全,给学生一个较好的学习环境,经过我校校务会研究决定在暑假期间对教学楼顶进行一次彻底的防水处理,以改善我校教学条件,使学生在雨季能安心上课。

可否?敬请上级领导批准为谢!

申请人:

申请日期:

关于学校购买1-4年级教学用电脑及电视机的申请报告。

尊敬的领导:

我校五六年级已配备多媒体教学设备,一至四年级的教学设备远远跟不上形势需要,为改善我校教学条件,加快我校教研教改的步伐,更好的服务于我校教育教学工作,经我校校务会研究决定购买一至四年级教学用电脑、视频展示台、可连网线的电视机、柜子四套,预计价值为伍万贰仟元整。

可否?敬请上级领导批准为谢!

申请人:

申请日期:

楼顶防水施工合同

甲方:

乙方:

依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

一、工程概况

1)、工程地点:

2)、工程名称:

3)、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3mm厚,-15°),包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等:

2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

3、施工厚度要求:采用外mm厚“”防水卷材

4、全部包工包料,单价为元/平方。

6、面积:按甲方确认的实做面积结算,此价格为含税人民币价格。

四、工期:按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程质量:

1)、工程质量标准:合格工程质量标准。

2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-2000)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-20xx),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样,送法定检测部门检测合格,材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。

六、合同价款与支付方式

按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。

在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。

达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

七、工程款支付办法:

4、承包人剩余%的工程款转作保修金,在保修期满后的日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

十、隐蔽工程和中间验收

所有分部分项工程、工序的施工,必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后,方可进入下道工序的施工。

十一、安全施工,文明施工

安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。

十二、工程变更

施工过程中,承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的,双方另行协商,签订补充协议。

十三、工程转包和分包

本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。

十四、不可抗力

双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。

十五、保险

承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。

十六、关于意外停工的约定

因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。

十七、工程质量保修

本防水工程的保修期为五年;

承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。

十八、违约责任:

1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款%的违约金。

5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的.为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

6、乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误一天,乙方必须向甲方支付合同总款%的违约金,如超过三天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的损失由乙方自行承担。

7、在保修期间(保修期为五年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

8、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

9、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。

十九、廉洁条款

1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、贿赂或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、贿赂等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。

二十、其他事项:

1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方负责人签字:乙方负责人签字:

签约日期:年月日签约日期:年月日

楼顶防水合同

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。

1、工程名称:神府经济开发区医院楼顶防水。

2、工程:房顶新做防水层、围墙翻修,四周加排气。

3、承建方式:由乙方包工包料。

4、保修办法:免费保修期为5年,自年月日至年月日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负,施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。

6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收。

7.付款方式:完工付总款60%,三个月无质量问题付20%,剩余20%保证金两年后付清。

8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。

甲方。

乙方。

日期::

楼顶防水合同

施工单位:以下简称乙方;。

合同名称:

根据《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定,本着对双方负责的态度,甲乙双方公平、公正、互惠互利的原则,共同拟定本项目合同,并严格认真负责执行。

内容如下:

一、发包方式:

技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。

二、发包范围:

屋面伸缩缝处理,屋面、阴阳角处理及保护层。

三、工程总造价(约34108.00元,大写:叁万肆仟壹佰零捌圆):

以现场实际方量为准;。

四、付款方式:

1、乙方进场施工个工作日由甲方付给乙方元材料款。

2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;。

3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金,一年期满甲方如数拨付给乙方;。

五、工程质量与施工安全。

1、乙方必须按本工程屋面防水维修施工方案,保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督,否则造成的返工损失由乙方负责。

2、乙方在施工中必须做到安全生产,文明施工,并尊重当地群众的民族风情,由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。

3、若在工程验收过程中发现质量问题,应由承包方负责返工维修,并承担一切返工维修费用,若因此造成经济损失的`,承包方应负责赔偿。

六、竣工验收:乙方完善施工过程中图片或文字资料,及验收清单,归类存档并移交甲方。

七、双方责任。

1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。

2、甲方保证该项目施工所具备的的水通,电通,路通。

3、甲方为乙方负责生产生活提供便利,费用由乙方自行承担。

4、乙方在施工中发现施工方案有变更,需取得甲方同意方可实施。

5、乙方在施工前必须将编制的技术设计施工方案报甲方备案,并向甲方提供施工大事记,施工记录。

6、工程施工期间,甲方可以随时派员对工程进度,经费使用进行检查,监督,乙方应按月向甲方报送工程进度和经费使用情况,甲方视其工程完工情况按进度拨款。

7、工程完工后3个工作日内,乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料,甲方组织有关部门参加验收,验收合格后移交甲方管理使用。

八、合同期限:,年月日始年月日此。

九、本工程人为或不可抗拒因素造成的质量问题,乙方概不承担任何责任。如甲方需要乙方继续维修,乙方有权另取费用。

十、争议与解决。

若甲、乙双方在合同执行中出现争议,应本着对工程实施有利原则协商解决,或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁,或通过司法程序解决。

十一、本合同为尽事宜,双方另行商定。

十二、本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份,双方各持1份,具有同等效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

楼顶防水合同

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国经济合同法》的'原则,结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

第一条工程概况。

顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理,两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理再铺自粘卷材。

第二条工期:20xx年xx月xx日—220xx年xx月xx日。

第三条工程质量要求及工作范围。

第四条合同价款:

第五条安全施工。

乙方要按有关规定,采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第六条验收及付款方式。

乙方进场后,甲方必须派一负责人配合乙方,工程要按要求施工,工程完工后,通知甲方进行质量检查验收签字,经验收合格后方可退场。工程保质期一年,一年内如果出现质量问题,乙方无条件修复。

第七条付款方式。

工程验收合格后,凭验收签字单据结算。

第八条本合同签订日起,即具有法律效力,双方必须完全履约,不得任意解除,若发生纠纷,双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第九条本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表:(签字)乙方代表(签字)。

楼顶防水合同

代表人:_________________。

乙方:_________________。

身份证号:_________________。

电话:_________________。

现甲方委托乙方承建北楼整体楼顶构筑物,以达到防水下渗功能,现双方达成以下协议:

1、楼顶总面积,每平方_____元,总价_____元。

3、施工工期现定为,若遭遇风雨天气,顺延天。

3、甲方于交付施工款元,余款于付清。

4、因本合同系承揽合同,甲方不涉及和参与合同建材的质量及施工过程,因此在施工中,造成乙方及第三人损害,由乙方负责。

5、本构筑物建成之后,若因该构筑物发生涉及他人损害,由乙方负责。

6、本构筑物保质期为年,在此期间若发生渗水现象,乙方应及时维修。

7、其他未尽事宜,友好协商解决。

乙方:_________________。

附:乙方身份证复印件一份。

楼顶防水合同

甲方:

乙方:

按照《中华人民共和国经济合同法》的原则,结合广东省湛江市有关规定和本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本合同。

第一条工程概况。

顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理,两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理再铺自粘卷材。

第二条工期:20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日。

第三条工程质量要求及工作范围。

第四条合同价款:

第五条安全施工。

乙方要按有关规定,采取安全防护措施。承担由于安全措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责提供工人保险。甲方向乙方提供水电供应及施工方便。

第六条验收及付款方式。

乙方进场后,甲方必须派一负责人配合乙方,工程要按要求施工,工程完工后,通知甲方进行质量检查验收签字,经验收合格后方可退场。工程保质期一年,一年内如果出现质量问题,乙方无条件修复。

第七条付款方式。

工程验收合格后,凭验收签字单据结算。

第八条本合同签订日起,即具有法律效力,双方必须完全履约,不得任意解除,若发生纠纷,双方应及时协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履行地的人民法院起诉。

第九条本合同一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方代表:(签字)乙方代表(签字)。

日期:

楼顶防水合同

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一致,订立本合同,供双方共同遵守。

一、工程概况。

1、工程地点:层山小学院内。

2、工程名称:层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水。

3、工程内容:在原有基础上新做一层sbs改性沥青防水卷材施工,包含细部处理,底部基层处理剂的施工,附加层的施工,施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式:包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等:

1、选用材质:乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工。

2、单价为45元/平方米,共1638平方米(其中:教学楼1008平方米,餐厅楼630平方米,合计1638平方米),共计73710元。

四、工期:20xx年xx月xx日—xx日。

五、工程质量:

1、工程质量标准:合格工程质量标准。

2、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242—20xx),防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。

六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米45元。不再另计任何费用。达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。

七、甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

八、其他事项:

1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式两份,经双方签字盖章后即生效。

甲方(盖章):乙方(签字):

日期:

楼顶防水合同

根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定,经甲乙双方同意,签署下列合同。此合同受法律保护,双方法人代表必须履行合同签订的义务,中途一方不得擅自更改或解除,望双方共同执行。

1、工程名称:纪检委家属楼西3家东3家楼顶防水。

2、工程造价:按实际平方数结算,每平方米45元,(包括做两层400克的丙纶布每平方米25元,3厘米厚含05石子混凝土保护层每平方米15元,揭去保温板每平方米5元。)。

3、承建方式:由乙方包工包料,一次包死。

4、保修办法:免费保修期为20____年,自年月日至年月日,保修期内确属施工质量问题渗漏,乙方应免费维修,乙方接到保修通知后,三天之内组织人力物力赶赴现场,乙方不得以任何理由推托。

5、工伤事故:自负。

6、验收方式:甲方负责组织工程质量验收。

7.付款方式:料上楼顶付总款50%,完工后下三场大雨无质量问题付45%,剩余5%保证金两年后付清。

8、此合同一式二份,甲方一份、乙方一份。

甲方。

____年____月____日。

乙方。

____年____月____日。

相关范文推荐
  • 11-01 优质抛猴子心得体会范文(19篇)
    通过总结心得,我们可以更好地把握自己的发展方向和目标。以下是小编为大家收集的心得体会范文,仅供参考,希望能给大家一些写作的启示。读完这些范文,你可能会从中找到一
  • 11-01 最优三八妇女节感恩演讲稿内容(模板17篇)
    感恩是一种能力,让我们从优秀的他人身上学习和成长,不断提升自己。最后,小编整理了一些关于感恩的音乐和电影资源,希望能够给大家带来愉悦的感受和思考。亲爱的老师、同
  • 11-01 实用至年度学生个人总结(汇总24篇)
    通过总结,我们可以更好地理解自己的长处和能力,从而发挥出更好的潜力。在下面的范文中,我们能够看到不同人在个人总结中所展现出的风格和特点。回顾大学前两年,通过良师
  • 11-01 最优小学副校长述职报告德能勤绩廉(模板21篇)
    述职报告是一种对个人在工作中表现和成果进行总结和概括的书面材料。接下来是一些优秀员工的述职报告范文,希望能够给大家带来一些启发和思路。时光荏苒,岁月如梭,转眼2
  • 11-01 最新国培学员培训总结心得体会(模板20篇)
    培训心得体会是对参加培训课程后的学习和收获进行总结和反思的重要方式。下面是一些经过精心整理的培训心得体会范文,希望能给大家带来一些灵感和启示。国培全员培训是我在
  • 11-01 热门erp人力资源管理心得体会(通用19篇)
    人力资源管理是指企业对人力资源的开发、利用、激励和保护等方面的活动,是企业组织与管理的重要一环,我想我们需要了解一下人力资源管理的基本概念和原则。人力资源的有效
  • 11-01 最新高中美术新课程标准心得体会范文(16篇)
    心得体会是对某一特定事件、经历或感受的深刻思考和体验的表达。以下是一些写心得体会的范文,供大家参考和学习,希望能够提高大家的写作水平。本文就第一学段识字与写字教
  • 11-01 最新全班绘画心得体会(模板21篇)
    心得体会是在学习、工作和生活等方面总结自己的体验和感悟的一种文字表达方式,它可以帮助我们更好地认识自己,提高自我发展。心得体会的写作不仅可以让我们对过去的经历进
  • 11-01 精选学生创新心得体会版范文(19篇)
    通过总结和反思,我发现了自己的不足和缺点,也明确了进一步提升的方向。这些范文不仅仅是对过往经验的总结,更是一种对未来发展的思考和规划。第一段:引言(大约200字
  • 11-01 2023年小学生在校心得体会及感悟范文(17篇)
    通过写心得体会,我们可以更好地了解自己的优点和不足,从而改进和提高自己。小编为大家准备了一些优秀的心得体会范文,希望能给大家提供一些写作的参考和帮助。

猜你喜欢

热门推荐