合同协议的主要目的是减少信息不对称，保护各方合法权益。寻找一些典型合同协议的范本，可以提高我们的编写速度和准确度。
光伏电站合同协议书
根据《国家能源局关于下达20xx年光伏发电建设实施方案的通知》（国能新能[20xx]73号）要求，为做好20xx年光伏发电项目实施工作，规范我区光伏电站项目年度计划管理，请你们按照以下要求做好20xx年光伏发电项目建设计划上报工作：
一、严格按照规模分解指标做好上报工作。
20xx年，国家下达我区新增光伏电站建设规模130万千瓦，此次上报仅限于吐鲁番地区、哈密地区、巴州、伊犁州、博州、阿勒泰地区、塔城地区、乌鲁木齐市等八个地（州、市）。结合各地光伏发电项目20xx年建设情况，前期工作开展情况，以及太阳能资源、电网接入、电力市场消纳等建设条件，我委将国家给予自治区20xx年新增光伏发电项目建设规模指标进行了分解（详见附件）。请你们抓紧提出20xx年光伏电站项目清单，项目清单要严格按照项目前期进展情况进行排序，总规模不得超出分解指标，如果超出视作无效。同时，请你们将往年结转在建的光伏电站项目，于4月20日前一并上报我委，我委将据此形成全区20xx年光伏发电建设实施方案上报国家能源局。
二、光伏电站项目安排的原则。
请你们严格按照以下优先申报的原则，提出20xx年优选光伏电站项目计划。
一是优先安排电网接入和市场消纳条件好，马上具备开发条件的项目。
二是优先支持承担无电地区电力建设任务的光伏企业。
三是鼓励建设与光伏扶贫开发、现代设施农业、养殖业以及智能电网、区域多能互补清洁能源示范区相结合的项目。
四是鼓励采取招标、竞争性比选等方式选择技术经济指标先进，采用新技术、新产品的项目。
五是优先支持以推动光伏技术进步、集成应用技术和光伏发电价格下降的示范工程以及新能源示范城市、绿色能源县建设规划中的项目。
六是对于自主投资建设公共汇集站，解决周边光伏电站项目接入问题的企业，原则在光伏指标分配上给予倾斜。
七是优先支持当地国有企业参与光伏电站建设，疆外企业光伏电站项目单位应实现就地注册。
八是光伏电站项目不得占用草场、耕地，挤占城市发展空间，项目选址必须在荒漠、戈壁等地，对明显缺乏相应的资金、技术和管理能力的企业，不应配置与其能力不相适宜的光伏电站项目。
九是20xx年规模指标与各地上年度规模建设情况、项目变更情况、承担社会责任以及资源和建设条件相挂钩，对项目建设实施情况差的地区，将适时调整20xx年度指导性规模指标。
三、加强列入建设计划项目的管理。
对列入20xx年建设计划的光伏发电项目，各地要加快落实各项建设条件，特别是电网接入条件和市场消纳条件，并确保项目当年备案当年投产，否则要从年度建设计划中取消。项目单位不得自行转让项目开发权，不得擅自变更项目业主、建设内容、建设地点、投资等内容，一经查实，我委五年内暂停受理此类企业申请光伏发电项目开发事宜。同时，督促项目单位加强光伏电站竣工验收和后评价管理，按照程序向自治区发展改革委报送项目竣工验收总结报告、后评价报告等相关材料。
光伏电站合同协议书
尊敬的各位领导、各位来宾：
大家上午好！
在这个红红火火的季节——夏天来临之际，我们怀着无比喜悦的心情，在这里隆重举行“xxx有限公司20mwp分布式光伏发电项目”开工典礼。借此机会，请允许我代表xxx有限公司——向出席项目开工典礼的'各位领导、各位来宾表示热烈的欢迎！
向一直关心、支持我公司事业发展的省、市、县等有关部门的领导和社会各界朋友表示诚挚的感谢！
向对项目工作付出辛勤劳动的全体工作人员致以最亲切的慰问！
xxx有限公司20mwp分布式光伏发电项目，是大型地面光伏电站，工程总装机容量为20mwp，总投资为两亿，建设于美丽的xxx。
今天，隆重举行本项目开工典礼，标志着xxx有限公司正式落户xxx。这是一个美好的开始，同时，告诉我们接下来还需要共同努力、脚踏实地完成好这个项目。
在此，我代表xxx有限公司的全体员工郑重承诺：在本项目的建设过程中，一定高标准、严要求，以建设“资源节约型，环境友好型”工程为宗旨，大力配合相关部门的监督和指导，精心组织、精心管理、精心施工，以一流的建设质量和一流的建设效率，一步一个脚印地顺利完成好这个项目。
不管是现在还是将来，我们xxx有限公司都一定会严格按照国家能源结构和发展的战略计划，继续在新能源领域努力开展一些卓有成效的投资建设，不断发展、壮大xxx有限公司光伏发电项目的规模，迎来我公司与xx合作共赢的美好局面。
最后，祝愿——xxxxxx分布式光伏发电项目建设圆满成功！
祝各位领导、各位来宾身体健康，万事如意！
谢谢大家！
xxx有限公司总经理。
2015年5月22日。
光伏电站合同协议书
补贴内容摘要：
在2012年至2015年期间新投产的非国家财政补贴光伏发电项目，实行地面、屋顶、建筑一体化，每千瓦时上网电价分别确定为2012年1.3元、2013年1.25元、2014年1.2元和2015年1.15元。
总结：江苏省省级没有度电补贴，只有上网电价补贴，2016年该政策已失效。
苏州市。
政策文件：苏府[2015]64号苏州市关于促进苏州光伏产业持续健康发展的若干意见。
补贴内容摘要：
2014～2016年期间建成并网投运的分布式光伏项目按实际发电效果，除享受国家和省有关补贴外，再给予项目应用单位或个人0.1元/千瓦时补贴，暂定补贴期限为三年。
总结：苏州市度电补贴0.1元/千瓦时，补贴3年。
另外，用于购买太阳能电池板(组件)、控制器、蓄电池和逆变器等设备投资的银行贷款实行一次性贴息补助。
无锡市。
补贴内容摘要：
对居民屋顶使用本地产品的分布式发电项目，可按照2元/瓦的标准给予补贴。
对在我区新建的光伏发电项目，光伏产品本地化率超过50%以上的光伏发电项目，除享受国家、省、市相应补贴政策以外，可按总装机容量享受区级补贴，一次性补贴20万元/兆瓦，补贴比例按光伏产品本地化率计算。
对以我区光伏企业为主体，对外投资的国内光伏电站或epc总包，且使用我区光伏产品超过50%的项目，项目建成，经由当地电网企业出具同意入网意见后，可按5万元/兆瓦的标准给予扶持，单个项目奖励上限为200万元。
对采用合同能源管理模式实施光伏电站的项目，择优对实施合同能源管理用能项目的.单位和项目投资机构，分别一次性给予每个项目不超过20万元和100万元的奖励和项目扶持。
总结：无锡市的光伏补贴种类很多，但是没有度电补贴，最大的亮点无锡市是对光伏制造、epc企业的支持，采用合同能源管理模式实施光伏电站项目的，一次性给予项目奖励。
扬中市。
政策文件：扬中市关于加快分布式光伏发电示范应用的实施意见。
补贴内容摘要：
对在扬中注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目，且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的80%(含)以上、50%(含)以上，除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外，根据项目建成后的实际发电效果，在当年额度内再由市财政分别给予0.15元/千瓦时、0.1元/千瓦时补贴，补贴年限暂定为2015~2017年(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
居民屋面项目补贴0.3元/千瓦时，补贴年限6年。
对已建成的光伏屋顶发电项目，按新建项目标准的50%补贴。
总结：扬中市对企业的补贴按比例给予0.15-0.1元/千瓦时的补贴，补贴3年;对于居民个人的补贴标准和时间比企业都要好，补贴0.3元/千瓦时，补6年。
对于在政策出台之前已建成的家庭屋顶光伏项目则按0.15元/千瓦时进行补贴。
南通市。
补贴内容摘要：
对市区年内竣工并网的装机容量不小于1兆瓦的分布式光伏发电项目，采用南通地区企业生产的光伏组件等关键设备(本地配套率大于70%)的，按0.5元/瓦对项目实施主体给予一次性补助，单个企业年度补助总额不超过1000万元;本地配套率100%的企业，补助总额不作限制。
对采购南通地区光伏原辅材料和生产设备的市区光伏制造企业，按年度采购额的5%给予奖励，单个企业本地采购项目年度补助总额不超过200万元。
总结：南通市的政策只在2014年有效，没有度电补贴，但有初装补贴，还有采购奖励，所有补助措施都偏向支持本地光伏产业的发展。
镇江市。
政策文件：镇政办发〔2014〕179号镇江市关于全市“金屋顶”企业计划的实施意见。
补贴内容摘要：
具有独立法人资格，注册资金1000万元以上在镇江境内注册的企业，利用我市工业厂房屋顶新建的分布式光伏发电项目，报批手续完备，单个项目装机容量不低于0.5兆瓦(mwp)，已列入市重点跟踪推进分布式光伏发电项目计划，且使用由我市企业生产的光伏产品价值量占投资总额比例超过60%的，除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外，自发电之日起按其实际发电量，按财政体制由地方政府再给予0.1元/千瓦时的补贴，补贴年限暂定为3年。
总结：镇江市度电补贴0.1元/千瓦时，补3年，但是前提条件有点多，大家慢慢数。
句容市。
政策文件：句政发〔2015〕66号句容市关于推进分布式光伏发电项目建设的实施意见。
补贴内容摘要：
除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外，在句容注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目，且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的40%(含)以上，再由市财政给予0.1元/千瓦时补贴，补贴年限为2015年-2017年(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
居民屋面项目补贴0.3元/千瓦时，补贴年限暂定为5年。
积极鼓励企业厂房屋顶出租，对屋顶出租的企业按实际使用面积给予一次性20元/平方米的补助，补贴年限为2015年-2017年。
总结：句容市对企业补贴0.1元/千瓦时，居民补贴0.3元/千瓦时，另外，对出租厂房屋顶的企业给予20元/平方米的补助。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
光伏电站合同协议书
发电工程按照大纲审查会讨论结果，将工程划分为土建工程、安装工程、绿化工程、安全防范工程、消防工程五大类，每大类可有一至多个单位工程。
准时，依据相关行业标准进行。其中围栏（围墙）的验收应按设计图纸进行。
检测跟踪系统能否运转至正确位置。在跟踪系统跟踪时间段内，手动方式改变跟踪系统方位角和高度角位置，然后切断主电源不少于30分钟再开启主电源，检测跟踪系统能否运转至正确位置。第4款第10项检测跟踪精度：测量跟踪系统光伏组件平面相对于阳光光线的位置偏差。测试将在跟踪系统的准确跟踪全范围内进行，连续一周的最大高度角和方位角偏差应符合产品手册的规定。
4.6.1~4.6.2依据《消防法》和有关国家标准确定了验收应检查项目和应具备的条件。4.6.3消防工程验收是建设单位组织的验收，最终工程质量还需当地消防部门进行认定。5工程启动验收5.1一般规定5.1.1~5.1.2光伏发电工程启动验收是对已安装完成的光伏阵列及其电气设备进行全面性的试运行和检查验收。根据工程完成情况，光伏阵列可以单个单独验收，也可以多个同时验收。
6.2.1第3款，在工程试运过程中，有些设备需要调试。
三个阶段的检查。7工程质量评定，评定标准是合格或是不合格。8存在的主要问题及处理意见，是对本次验收中发现的主要问题提出处理意见。9验收结论，包括对工程质量、能否按批准的设计标准运用及发挥效益、工程档案资料，以及是否同意通过验收等，均应有明确的结论。10有保留意见时，应当明确记载。11鉴定书应当力求简明扼要。
光伏电站合同协议书
尊敬的各位领导、各位来宾、同志们、朋友们：
今天，我们在这里举行xxx发电集团xxx光伏电站开工仪式。这个项目的开工，不仅是xxx开发区招商引资工作取得的又一硕果，也是开发区加快新能源产业开发，加快开发区建设的又一重大举措。在这喜庆的时刻，我代表开发区党工委、管委会对发电集团xxx光伏电站开工建设表示热烈的祝贺，对莅临开工仪式的各位来宾表示热烈欢迎，向参加项目设计、施工的全体建设者致以亲切的问候和衷心的感谢。
也借此机会，向关心和支持开发区建设的社会各界人士表示衷心的感谢!
光伏项目协议书合同
甲、乙双方经友好协商，本着资源互补、互惠互利的原则，并依照^v^的相关法律、法规，现对于在合作推广分布式太阳能光伏电站的事宜，达成如下合作条款，以期共同遵照执行。
第一条合作方式甲方聘请乙方为的业务代理人，允许乙方以甲方名义在开展寻找适合建设太阳能光伏电站所需屋顶资源的工作，甲方提供资料和技术人员等方面的支持，乙方在业务过程中发生的风险和责任自负。
第二条乙方的主要责任乙方的主要责任就是寻找合适的屋顶资源并与屋顶的业主达成初步意向，然后负责协调甲方与屋顶业主达成正式的合同能源管理协议。
第三条投资说明甲方负责分布式光伏电站的投资与建设，乙方无需出资，电站所有权属于甲方。
第四条乙方的计酬及支付方式甲方无需向乙方支付固定的工资，而是以佣金的方式向乙方支付报酬。佣金的标准为按照太阳能电站装机容量每瓦元计算，具体项目双方协商确定。
甲方分三次向乙方支付佣金：_________________甲方与业主方的“屋顶光伏项目合同”签署后并且在当地发改委备案后7天内支付该项目对应佣金的50%给乙方，乙方须切实配合甲方在项目所在地发改局备案及后续建设事务；如果由于业主方拒绝履行合同导致项目不能实施，乙方须退回全部佣金。甲方在进场施工后15天内支付佣金的30%，余下20%的佣金在光伏电站建设完毕且业主及相关主管单位验收合格后，15天内支付完毕。如甲方无正当理由延迟支付佣金，乙方可以向法院起诉，要求甲方按时支付佣金并承担因为延迟支付而产生的利息损失违约，其中利息以中国人民银行公布的同期基本利率为准，不足一个月按一个月来计算。
第六条、协议成立及其它本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效并对双方产生约束力，有效期截止到2014年12月31日止。本协议未尽事宜由双方另行商定。本协议与中国相关法律法规抵触的，以相关法律法规规定的为准。
第七条甲乙双方对于在整个项目过程中获得的资料、图纸、信息，文件等负有保密的义务，不得向无关第三方泄露，否则因此产生的责任和后果由泄露方承担。
第八条本协议为排它性协议，甲乙双方在协议有效期内不得与第三方签署关于在合作推广分布式光伏电站的合作协议，否则，违约方必须对另一方进行经济赔偿。第九条本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，自签署之日起生效，具备同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________。
日期：_________________日期：_________________
光伏电站合同协议书
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期：
并网日期：
竣工日期：
四、合同价格和付款方式。
1、合同价格。
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
五、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
六、解决争议的办法。
1起诉讼。
(1调解要求停止施工，且为双方接受。
(2法院要求停止施工。
光伏电站合同协议书
1.镇江市扬中市：扬中市政府设立1000万元光伏应用产业投资基金，对在扬中注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目，且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的80%(含)以上、50%(含)以上，除按政策享受国家0.42元/千瓦时补贴外，根据项目建成后的实际发电效果，在当年额度内再由市财政分别给予0.15元/千瓦时、0.1元/千瓦时补贴，补贴年限暂定为~(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
居民屋面项目补贴0.3元/千瓦时，补贴年限6年。
对已建成的光伏屋顶发电项目，按新建项目标准的50%补贴。
2.镇江市句容市：在句容注册的光伏发电建设企业在本市新建光伏发电项目,且使用本地光伏产品价值量占设备投资总额的40%(含)以上,再由市财政给予0.1元/千瓦时补贴,补贴年限为-20(享受国家、省专项补贴的项目不得重复补贴)。
备注：对屋顶出租亦有补贴。
句容市政府针对分布式户用光伏投资进行了大力度的补贴，补贴额度为0.3元/度，期限为5年。
积极鼓励企业厂房屋顶出租，对屋顶出租的企业按实际使用面积给予一次性20元/平方米的补助，补贴年限为20-年。
苏州市。
项目建成后按实际发电效果，除享受国家和省有关补贴外，在给予项目应用单位或个人0.1元/千瓦时补贴。
对提供屋顶资源投资建设或出租屋顶资源参与建设分布式光伏电站的单位给予政策扶持。
南通市。
对市区年内竣工并网的装机容量不小于1兆瓦的分布式光伏发电项目，采用南通地区企业生产的光伏组件等关键设备(本地配套率大于70%)的，按0.5元/瓦对项目实施主体给予一次性补助，单个企业年度补助总额不超过1000万元;本地配套率100%的企业，补助总额不作限制。
盐城市。
市区范围内的示范项目自并网发电之日起两年内，在国家、省有关补贴的基础上，按其实际发电量给予0.1元/千瓦时的市级补贴，单个项目年度发电补贴最高不超过30万元。
光伏电站交易合同
_____(以下简称甲方)。
代表人：
地址：
______有限公司(以下简称乙方)。
代表人：
地址：
甲方为利用区域内丰富的太阳能资源，引进乙方公司建设太阳能光伏并网发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议：
一、主要内容。
(一)项目投资主体：______。
(二)项目建设内容：拟建装机容量为______mw的太阳能光伏并网电站，以最终适合建设的地址确定最终安装容量。
(三)项目拟建地点：甲方行政区域内适合地面电站建设的场地。
(四)项目占地：_____亩。
(五)项目计划总投资：约_____亿元人民币。
(六)建设工期：_____月。
二、双方责任和义务。
(一)甲方责任和义务。
1、甲方负责协助向乙方获得提供项目全部所需用地，并采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。甲方严格落实国家及地方有关支持和鼓励新能源产业发展的各项优惠政策;且在土地使用、税收减免等方面依法给予乙方一定的优惠。
2、甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助协调解决项目推进和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。
3、甲方协调土地拥有者，以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供给乙方。具体土地租赁合同，由乙方与项目所在地土地所有权人或其授权代表人民政府签订。甲方负责协助办理项目建设用地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续，甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。
4、甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。
5、甲方将该项目列为市招商引资光伏电站项目，享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策。
6、甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路。协助乙方取得项目必须的当地气象、地质、地形图等相关基础材料。
7、甲方承诺在甲方管辖区内推广使用乙方太阳能光伏产品，支持乙方在本地范围内包括但不限于闲置土地、政府机关、学校、医院、车站、工厂等公共建筑、工业建筑、商业建筑建设光伏发电项目，鼓励光伏应用的推广，并协助办理投资项目的前期手续，积极协助乙方进行融资和申报政策补贴。
(二)乙方责任和义务。
1、乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金，负责所有与项目有关的工程类工作，包括项目前期工作。
2、乙方要按属地管理和属地纳税的原则，将该项目工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局。
3、在甲方的协调下，乙方负责向省发改委申报项目前期有关手续，直至完成项目核准及电网接入手续。
4、在甲方的配合下，乙方负责将该项目向国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价优惠政策，以期最终获得国家优惠电价补贴。
5、乙方必须依法依规建设和生产经营，按要求认真填报投资报表和项目生产经营情况。
三、双方约定。
1、由于自然灾害(包括火灾，水灾，地震，风暴，飓风或其他自然灾害)，战争，侵略，外国战斗人员，恐怖分子的行为，军事或其他侵占的行为，政治没收，国有化，政府的制裁或禁运等不可抗力因素，致使本协议有关条款不能履行，双方协商后，自动终止本协议。
2、协议签订后，双方成立联合工作领导小组，开展前期工作。
3、双方如有争议，应协商解决，协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决。
四、其他事项。
1、本协议书一式____份，双方各执____份。
2、本协议为框架协议，具体事宜另行签订合同，本协议自甲、乙双方签字并盖章后生效。
甲方：
签字代表：
地点：
______年____月____日。
乙方：
签字代表：
地点：
______年____月____日。
光伏电站合同协议书
尊敬的各位领导、各位来宾：
大家上午好！
在这个红红火火的季节——夏天来临之际，我们怀着无比喜悦的心情，在这里隆重举行“xxx有限公司20mwp分布式光伏发电项目”开工典礼。借此机会，请允许我代表xxx有限公司——向出席项目开工典礼的'各位领导、各位来宾表示热烈的欢迎！
向一直关心、支持我公司事业发展的省、市、县等有关部门的领导和社会各界朋友表示诚挚的感谢！
向对项目工作付出辛勤劳动的全体工作人员致以最亲切的慰问！
xxx有限公司20mwp分布式光伏发电项目，是大型地面光伏电站，工程总装机容量为20mwp，总投资为两亿，建设于美丽的xxx。
今天，隆重举行本项目开工典礼，标志着xxx有限公司正式落户xxx。这是一个美好的开始，同时，告诉我们接下来还需要共同努力、脚踏实地完成好这个项目。
在此，我代表xxx有限公司的全体员工郑重承诺：在本项目的建设过程中，一定高标准、严要求，以建设“资源节约型，环境友好型”工程为宗旨，大力配合相关部门的监督和指导，精心组织、精心管理、精心施工，以一流的建设质量和一流的建设效率，一步一个脚印地顺利完成好这个项目。
不管是现在还是将来，我们xxx有限公司都一定会严格按照国家能源结构和发展的战略计划，继续在新能源领域努力开展一些卓有成效的投资建设，不断发展、壮大xxx有限公司光伏发电项目的规模，迎来我公司与xx合作共赢的美好局面。
最后，祝愿——xxxxxx分布式光伏发电项目建设圆满成功！
祝各位领导、各位来宾身体健康，万事如意！
谢谢大家！
xxx有限公司总经理。
阳光光伏电站运营合同
我县共建设光伏帮扶电站366座，其中：村户联建光伏电站137座；户户联建224座，联村光伏电站2座；捐赠电站3座。光伏电站总装机规模，分布在全县16个乡镇265行政村。20xx年1-12月份发电量万千瓦时、等效利用小时数小时，位居全市发电效率第一。
一是设立公益专岗，实现就近专职管护，提高运维效率。
因光伏电站建设地点较为分散，不利于集中管理，我县及时开发光伏公益性岗位，全县共设360个光伏看管员公益岗，专职负责电站日常管护。光伏看管员的设置，既增加了脱贫人口的收入，又提高了管理效率。
二是运用智慧平台，实现远程监控6管护，提高发电效益。
全县366个电站布置摄像头489个，实现了电站视频检测全覆盖，各个发电站的数据一览无余。当日发电量、当月发电量、全年发电量、设备故障数、报警数等数据分门别类，全方位多角度监测电站内部的实时状况。监控电站的管理情况，及时督促管理员清除杂草、清洁组件。通过科学精准的监管，有效堵住了光伏电站低效益运行的`漏洞，使设备运行做到了精准高效。既节省了人力物力，降低了维护成本，又能在第一时间修复故障，让设备更稳定发挥效益，为贫困群众增收提供了有力的保障。
目前，我县根据各村电站发电量按比例已分两批拨付到村到户收益万元（其中，第一批拨付万元；第二批拨付万元）。由各村根据实际情况，按照《蒙城县光伏扶贫电站收益分配管理实施细则》（蒙扶组办〔20xx〕10号）要求，严格按照“户申请、村评议、乡镇审核、县级备案”的程序进行分配，落实公示公告制度。
扣除地租及其他运维费用万元后，第一批村集体可用收益万元，其中公益岗工资及劳务报酬支出为万元，占村集体可用收益；余下到户金额为万元，其中，直接受益万元，公益岗工资及劳务报酬为万元，共计受益15463户。第二批村集体可用收益万元，其中公益岗工资及劳务报酬支出为万元，占村集体可用收益；余下到户金额为万元，其中，直接受益万元，公益岗工资及劳务报酬为万元，共计受益16215户。
创新实施“光伏+板下”管理模式。按照“板下无闲置，种养增收益”的思路，充分利用板下土地资源，实施“因地制宜、一站一品”行动，发展板下经济，增加村集体和脱贫户经济收入。近年来，通过土地出租给特色种植专业合作社、电站管护人员、脱贫户及一般农户等方式，探索发展农业种植、药材栽培、苗木花卉培育等产业，引导承租对象种植瓜果、花生、蔬菜、低矮苗木，以及白芍、知母、白芷等中药材，延伸收益链条，最大限度发挥了光伏电站效益。
农村安装光伏电站合同
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《^v^合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注：本项目屋面防水由发包方施工)。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
开工日期：
竣工日期：
合同价格。
本合同为固定总价合同(含税)，不做工程决算。合同总价格为人民币(大写)：元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
1、工程质量。
(1)、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
(2)、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
1起诉讼。
(1)调解要求停止施工，且为双方接受。
(2)、法院要求停止施工。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
光伏电站维修合同
出租方：（以下简称“甲方”）。
承租方：（以下简称“乙方”）。
根据《_合同法》及有关规定，为明确设备租费双方的权利和义务，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守：
第一条设备名称、型号、规格及数量。
第二条租赁期限。
合同期满如需要继续租用，应在本合同期满前3日内，重新签订合同或办理续租手续，否则出租方有权将设备另行安排。租赁期间本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。
第三条租赁价格计费时间及租费的签认。
1、租赁计费。
设备租赁日期从共月日。每月租金元（大写：）。不足整月部分按每日计算，每日租赁费元（大写：），不足12小时按l天计算租赁费。甲方如需24小时运转，每天应有1—2小时检查保养时间。连续运行15-30天，应进行一次例行保养，每次不超过6小时（市内）。设备租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的设备停工，也计入使用累计天数，按正常使用收费。
2、本合同所产生的一切费用均为税后价格，若承租方需出租方提供_，需要提供合同总金额百分之的税费元。
3、若承租方要求租赁期间零故障率，需要租赁方增加供备用机器，另外收费。
4、费用明细。
5、设备租用期间，若乙方因故提前解除本合同，应提前2天发出通知，出租方接到通知并认可的退租日期为本次的计费结束时间。
第四条付款方式。
1、设备发运之前，承租方须先预付给出租方总租金额的百分之（大写：整）作为定金，若乙方违约，定金不退。
2、租期不足一个月的，设备运输到乙方指定地点，调试正常运转，乙方应立即支付租赁总费用的50%，剩余部分在租赁结束后一次性结清，否则甲方有权不予开机。若租用时间若超过一个月，按月度支付租金，每次支付须提前五日预付下一个月租费。
第五条双方义务和责任。
1、出租方的义务和责任。
1-1密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。
1-2负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保设备技术状态完好。用时设备发生故障，乙方积极派员抢修。解决不了的故障，乙方负责在最短时间内换机，但不承担检修停机给甲方所造成的直接或间接损失。因换机停机超过4个小时以上的，扣除当日租金的20%，停机12个小时扣除租金的50%，停机24小时，扣除当日租金。
2、承租方的义务和责任。
2-1负责工作期间租赁设备和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。（出租方不配备操作工）。
2-2免费提供出租方操作司机的食宿，提供合格的燃油及润滑油。
第六条违约责任。
1、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金20%的违约金。
2、承租方如不按期支付租费或违反本合同的任何条款时，出租方有权采取收回租赁设备，并要求承租方赔偿出租方的一切损失。
甲方：
乙方：
日期：
光伏项目协议书合同
随着法律观念的深入人心，合同的地位越来越不容忽视，它可以保护民事法律关系。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我为大家收集的户用光伏合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
设计安装单位（epc总包）：_________________（以下称甲方）。
业主方：_________________（以下称乙方）。
根据国家有关光伏发电的相关政策和《^v^合同法》的有关规定，为了确保户用分布式光伏电站项目顺利进行，在互利、平等和充分表达各自意愿的基础上，经甲乙双方共同协商达成以下合同，双方愿意共同信守。
第一条甲乙双方责任和义务。
1、甲方负责对乙方提供的安装现场进行实地勘测，并制定设计和施工方案及发电容量。
3、甲方负责为乙方办理银行贷款相关手续和担保事宜。
4、乙方负责提供房屋的产权证明、身份证及电力部门有关户用光伏发电申请所需的相关资料。
5、乙方负责提供银行贷款相关资料及签字事宜;。
6、乙方银行贷款未还清之前，屋顶光伏电站的产权归甲方所有。
光伏电站施工合同
发电工程按照大纲审查会讨论结果，将工程划分为土建工程、安装工程、绿化工程、安全防范工程、消防工程五大类，每大类可有一至多个单位工程。
准时，依据相关行业标准进行。其中围栏（围墙）的验收应按设计图纸进行。
检测跟踪系统能否运转至正确位置。在跟踪系统跟踪时间段内，手动方式改变跟踪系统方位角和高度角位置，然后切断主电源不少于30分钟再开启主电源，检测跟踪系统能否运转至正确位置。第4款第10项检测跟踪精度：测量跟踪系统光伏组件平面相对于阳光光线的位置偏差。测试将在跟踪系统的准确跟踪全范围内进行，连续一周的最大高度角和方位角偏差应符合产品手册的规定。
4.6.1~4.6.2依据《消防法》和有关国家标准确定了验收应检查项目和应具备的条件。4.6.3消防工程验收是建设单位组织的验收，最终工程质量还需当地消防部门进行认定。5工程启动验收5.1一般规定5.1.1~5.1.2光伏发电工程启动验收是对已安装完成的光伏阵列及其电气设备进行全面性的试运行和检查验收。根据工程完成情况，光伏阵列可以单个单独验收，也可以多个同时验收。
6.2.1第3款，在工程试运过程中，有些设备需要调试。
三个阶段的检查。7工程质量评定，评定标准是合格或是不合格。8存在的主要问题及处理意见，是对本次验收中发现的主要问题提出处理意见。9验收结论，包括对工程质量、能否按批准的设计标准运用及发挥效益、工程档案资料，以及是否同意通过验收等，均应有明确的结论。10有保留意见时，应当明确记载。11鉴定书应当力求简明扼要。
将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。
光伏电站维修合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依照《_合同法》及相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地*整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
开工日期：
竣工日期：
合同价格：
本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地*整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及*各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
1、工程质量：
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
（1）调解要求停止施工，且为双方接受。
（2）法院要求停止施工。
甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
合资建光伏电站合同
依据《_合同法》的规定，合同双方就中小型企业反馈式能量增强型发电机组样机项目的技术开发，经协商一致，签订本合同。
项目名称：中小型企业反馈式能量增强型发电机组样机。
出资方(甲方)：____________________________。
开发方(乙方)：____________________________。
5，合作进展过程中，如有更加理想的合作伙伴，经双方一至同意后，可转入下一轮合作;。
2，如双方终止合作后，甲方所受损失自行承担，乙方不承担任何责任。
2，如双方终止合作后，甲方不得自行起动或变相起动该专利开发项目，时间从乙方公开90%专利技术供甲方专业技术人员审核日算起。
3，反馈式能量增强型发电机组的专利权属乙方所有，乙方在其他领域有开发权支配权。
1，违反本合同约定，违约方应当按《_合同法》规定承担违约任;。
2，在本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可以请求________进行解决。
2，本合同一式六份双方签字盖章后生效。
____年____月____日_____年____月____日。
光伏电站维修合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
一、依照《_合同法》及相关法律、行政法规，遵循*等、自愿、公*和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
1、基础施工部分包括：场地*整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）。
2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。
二、工期。
开工日期：
竣工日期：
三、合同价格和付款方式。
合同价格。
本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务（包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地*整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的.价差、税金、风险、保险及*各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。
四、施工质量和质量检查。
1、工程质量。
（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。
（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必须返工重来，费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成计划。
2、质量检查：
五、解决争议的办法起诉讼。
（1）调解要求停止施工，且为双方接受。
（2）法院要求停止施工。
六、违约。
1、甲、乙双方约定，违约应承担以下经济责任：
（1）、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应承担违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。
（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应承担违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。
七、合同的生效及终止。
1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。
2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。
八、合同份数。
本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承包方执贰份，具有同等效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（签字）：_________。
_________年____月____日。