当前位置:首页>工作报告>热门延期申请报告(模板12篇)

热门延期申请报告(模板12篇)

时间:2023-10-23 21:22:11 作者:文锋热门延期申请报告(模板12篇)

通过撰写竞聘报告,候选人能够展示自身的专业素养和职业发展目标。下面是一些实践报告的参考范文,通过查阅这些范文可以更好地了解实践报告的写作风格和结构。

工程延期申请报告申请报告【】

致:襄汾县百公里汾河生态城镇经济走廊襄汾段汾河中度治理和一般治理项目部北京当代园林工程监理有限公司襄汾监理部由临汾市沈达园林绿化有限公司承建的临汾市百公里汾河治理与生态修复工程襄汾县段一期堤内绿化工程07标工程合同工期为60天(开工日期20**年4月5日,竣工日期20**年6月3日),因以下原因导致工程未能按时完工。

1、曲亭水库上游泄水导致河道土建工程未能按时完工,直接影响草皮播种,不能按时施工。

2、6月份以后温度高,不适宜高羊茅、草地早熟禾、多年生黑麦草播种,影响发芽存活率低,只有在立秋后9月份以后进行播种。

特申请延期至20**年10月20日,望批准!

临汾市沈达园林绿化有限公司。

襄汾县汾河治理堤内绿化七标段项目部。

20**年5月25日。

工程延期申请报告申请报告

根据年月***公司与**监理公司签订的建设工程委托监理合同的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成,由于目前工程严重拖期,我公司按合同约定坚守岗位,尽职工作,并且工期延长带来的`经营压力日趋增大,在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度,便于整体工程监理工作的正常开展,双方就本建设工程监理工作事项经协商一致,订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。委托人(甲方):

监理人(乙方):

工程名称:

工程投资:

一。乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定。

二。本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的补充。

三。本协议有效日期为:年月日至年月日,费用按****结算的方式。

四。监理费用:总费用人民币。按计算,包干价格为*****元人民币。最后一月尾款在交工10日内一次付清。

五。如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造。

成,此后发生的监理服务及费用双方另行商议。

六。本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

委托人(甲方):。

法定代表人:。

监理人(乙方):法定代表人:年月日。

建筑工期延期申请报告

__研究院:

我单位承担的____工作,根据原设计要求,应于____年9月底提交联测报告等资料,以下原因导致无法按时完成:

(1)根据10月与贵单位的签订的关于可控源音频大地电磁测深的物探协议,物探工作将于____年底提交资料。

(2)针对8月专家对本项目的检查情况,还存在诸多方便需要整改。

依据以上原因,特申请提交报告的时间延期至____年12月底,望给予批准。

________。

20__年_月_日。

建筑工期延期申请报告

xx有限公司:

xx年10月,我单位与贵司签订了关于慈溪市梅林路保障性住房工程监理合同,实施过程中我司为贵司履行了相应的监理义务,应甲方要求,监理服务时间均考虑了施工合同工期。

慈溪梅林路保障性住房工程监理合同工期为xx年10月至4月,现工程实际工期已超出合同约定的204月,且工程延期非监理人原因造成,工程进度严重滞后,具体竣工验收实际时间还不能确定,超出合同约定期限,尽管如此,我单位监理人员始终坚守岗位,尽职工作。但由于工期将过度延长带来的`经营压力日趋增大,此项目将面临亏损状态,请贵方对监理服务延期事宜予以确认,并进行相应监理费调整。

鉴于以上情况,在本着相互理解、尊重及共持共融的态度,我方请求贵方适当增加监理工作报酬,便于后续工作更好开展。望贵司批示为盼,谢谢!

xx询有限公司项目监理部(xx)。

20xx年5月5日。

监理工作联系单。

工程名称:编号:

建筑工期延期申请报告

根据年月***公司与**监理公司签订的建设工程委托监理合同的规定,实际工期已经超出合同约定且工程延期是由于非监理人原因造成,由于目前工程严重拖期,我公司按合同约定坚守岗位,尽职工作,并且工期延长带来的经营压力日趋增大,在本着实事求是原则和相互理解与尊重的态度,便于整体工程监理工作的正常开展,双方就本建设工程监理工作事项经协商一致,订立本补充协议作为建设工程委托监理合同的补充并共同遵守执行。委托人(甲方):

监理人(乙方):

工程名称:

工程投资:

一.乙方必须按照建筑工程监理规范认真履行职责,继续执行甲、乙双方签订的建设工程委托监理合同的具体规定。

二.本协议为双方签订的建设工程委托监理合同的补充。

三.本协议有效日期为:年月日至年月日,费用按****结算的方式。

四.监理费用:总费用人民币。按计算,包干价格为*****元人民币.最后一月尾款在交工10日内一次付清。

五.如本协议期限内工程仍未竣工且拖期原因并非监理人原因造。

成,此后发生的监理服务及费用双方另行商议。

六.本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。

委托人(甲方):。

法定代表人:。

监理人(乙方):法定代表人:年月日。

工程延期申请报告范文

四会市住房和城乡建设局:。

我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月15日,工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成施工延期,致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期,造成未能按。

合同。

工期完成工程的原因如下:

因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平,场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。

原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力,经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划,造成工程延期30天。

该工程存在地下室,开挖深度为4.5米,场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。

在基坑施工过程中,遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工,采取一系列措施进行处理,以至于工程延期15天。

因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面,取消原地下室底板下的消防水池,按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。

在20xx年里经常出现停电停水现象,停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的进度计划,造成人力、物力、的相当损失,共延误工期10天。

因四会市春节后台风及雨水天气较多,为了保证施工质量与安全施工,机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。

以上问题造成工期严重延误,对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求,同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款,进行工期的顺延申请。综合上述因素,累计延误工期共400天,使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。

请贵局予以批复。

再次感谢贵局对我公司工作的支持。

此敬!

施工单位。

20xx年7月5日。

建设单位:北京信远筑诚房地产开发有限公司。

监理单位:北京建院金厦工程管理有限公司。

感谢贵公司对我公司的信任和支持,由我公司承建贵公司的“芍药居东区二组团园林景观工程”。为保证该工程优质高效的完成,我公司按合同条款于20xx年7月1日正式开工。然而,自我项目部进驻贵工地后,由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划:

因总包单位劳动力的缺乏造成其大面积未完工;使我部基本无作业面可施工,无法按原定施工方案组织有效施工,由此加大了我部的管理难度,并造成窝工、返工等引起的诸多损失;时至今日土建工序,仍未能全面达到我部施工条件的要求。

由于总包(南通三建)自20xx年7月21日上午对我部断水至今,造成我部生活用水困难,使我部无法对工人的生活予以保障,致使工人情绪浮躁,无法正常组织施工,请予以处理。

自7月中旬以来,北京正处于雨季,导致我方无法正常施工,打乱了对该工程的施工进度计划,造成人力、物力相当的损失。

鉴于以上情况,我部本着“想业主所想,急业主所急”的工程服务理念;多次组织召开内部分析讨论会,借鉴以往优秀工程的施工经验,结合本工程实际情况,采用迂回施工、交叉施工等作业方案,尽量让施工队伍投入施工工作,抢工作面施工;并采取了相应的成品保护措施,但也增加了工程管理成本和施工成本。

根据优质工程施工工艺和周期要求,同时也恳请业主为工程质量和安全着想,我部特向贵公司申请将该工程工期延长15天,将该工程竣工时间顺延至20xx年9月15日。

请贵公司领导予以批复。

再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

此致!

北京世纪恒远园林绿化工程有限公司。

20xx年7月22日。

工程延期申请报告

单位名称:

项目负责人:

计划完成日期:年

申请延长期限:20__年_月_日。

20__年_月_日。

致上级部门:

我单位于____年9月通过评审,成为首批__项目的学校。一直坚持“以示范校建设为中心,一手抓教学管理与课程改革,一手抓师资队伍建设”的基本思路,推动全面发展。现拥有机械加工技术、数控技术应用、模具制造技术、机电设备安装与维修,电工电子技术等多个骨干专业,在职教职员工300人,在校学生5000余人,办学规模和综合实力得到了提高。

学校目前拥有2个校区,占地面积,教学用房七八十年代的房屋,就地扩充和加盖教学用房的空间极为有限,已不能满足学校的发展及办学规模的扩大,因此学校大力投入新校区的建设,是学校发展的必然选择。经过多方努力,现学校新校区建设已动工开建,各项工作均有计划有部署的陆续实施。附件1,新校区建设计划及建设情况报告。

对照学校申报项目内容,在学生宿舍、教学大楼和实训场地建设方面,由于现有场地条件限制,及新校区的投建,未照计划在原校区投入建设。

基于上述情况,特向上级部门申请延期验收我校__项目,根据新校区建设计划申请延期至____年。望予以批准。

20__年_月_日。

工程延期申请报告

四会市住房和城乡建设局:。

我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月15日,工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成施工延期,致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期,造成未能按合同工期完成工程的原因如下:

一、场地的“三通一平”的影响。

因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平,场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。

二、场地地质问题。

原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力,经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划,造成工程延期30天。

三、基坑支护项目增加的影响。

该工程存在地下室,开挖深度为4.5米,场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。

四、基坑出现管涌的`影响。

在基坑施工过程中,遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工,采取一系列措施进行处理,以至于工程延期15天。

五、消防水池移位。

因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面,取消原地下室底板下的消防水池,按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。

六、停水停电的影响。

在20xx年里经常出现停电停水现象,停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的进度计划,造成人力、物力、的相当损失,共延误工期10天。

七、台风及雨水季节的影响。

因四会市春节后台风及雨水天气较多,为了保证施工质量与安全施工,机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。

以上问题造成工期严重延误,对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求,同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款,进行工期的顺延申请。综合上述因素,累计延误工期共400天,使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。

请贵局予以批复。

再次感谢贵局对我公司工作的支持。

此敬!

施工单位。

20xx年7月5日。

工程延期申请报告

_________并________监理咨询有限公司:

由我方施工的______________,设计总数为9195棵,原计划工期为____年3月13日至____年6月12日;我方于____年3月22日正式开始施工,截止____年6月5日,累计完成碎石桩5040棵,尚未完成4155棵。

自我公司项目部于3月1日进驻该工地并组织施工后,由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划:

1、场地因素的影响:

(2)、因该工程施工场地分为多个平台,难以按原定施工方案及施工进度计划组织有效施工;根据现场施工条件,经三方讨论后将施工方式确定为:采用边平整边施工、分步分台进行;但这也给我方施工带来极大困难,由此也加大了我方的施工管理难度,并造成了窝工等引起的诸多损失。其中,____年3月5日至____年3月21日,建设方对施工场地下平台进行场地平整工作;____年4月24日至____年5月6日,建设方对施工场地上平台2号区域进行平整工作;____年5月23日至____年5月29日,建设方对上平台1号区域进行场地平整工作;场地平整期间,所有机组停机等待。时至今日,场地上平台与下平台中间不可施工区域,场地平整工作尚未完成。

(3)、因施工场地整体施工平面条件较差,土层较软、局部较陷,这给我方施工机械运行带来极大困难及严重的安全隐患,极大减慢了该工程施工进度。

2、天气因素的影响:因进入雨季,阴雨天气致使我方难以正常进行施工。从正式开工后,阴雨天气为15日。

为确保工期,应甲方要求,我方于____年5月1日增加一台桩机至该工地,完成上平台2号区施工后,因现施工上平台1号区无法摆放5台桩机同时进行施工,于6月1日一台桩机撤离施工现场。为此对该工程施工进度也产生了较大影响。

鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑,我方也积极采取了相应措施,调整了原有施工方案能打一棵就打一棵,以尽可能加快该工程的施工进度。但为了保证该工程的工程质量和施工安全,我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长38天,将该工程竣工时间顺延至____年7月20日。请贵公司领导予以批复。非常感谢贵公司对我公司工作的支持。

致敬!

云南_________有限公司。

____________________项目部。

20__年_月_日。

建筑工期延期申请报告

xx工程监理有限公司:

我公司承建的富强路(北江路至人民西路)道路工程于4月9日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月9日,工程合同总工期为548日历天。

然而,由于征地拆迁、拆迁遗留问题、施工图变更、海仔明渠工程和天气因素等原因造成工期延误,致使工程无法按要求正常竣工,特向贵公司申请该工程延长工期,具体情况说明如下:

一、征地拆迁问题。

第二阶段k0+090~k0+560于20xx年5月4日—20xx年8月12日完成,共计487天,期间有123天造成机械停滞和无法进行下步工序施工,因此造成总工期延误共计123天(详见附件施组进度计划横道图、cfg桩现场施工工程量确认表)。

二、征地后遗留问题。

本工程于20xx年2月28日前完成k0+560~k1+880右幅沥青路面,于20xx年4月19日进行k0+000~k0+560段征地,并分两次交付用地后,仍存在许多问题未解决:

1、第一次k0+160~k0+560段于20xx年4月19日交付用地,存在的问题主要是k0+460~k0+500右幅有4栋居民楼未征地拆迁(其中有2栋居民楼在主车道上)、k0+460~k0+500左幅有2栋居民楼未征地拆迁和k0+480处通信电线1条未迁移,因以上问题无法进行软基处理和排水工程施工,造成工期延误共30天(详见附件施工单位工作联系单015、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。

2、第二次k0+000~k0+160段于20xx年7月10日交付用地,存在的问题主要是:k0+000~k0+030段树木(绿化)未征地迁移;k0+030~k0+080左幅养鸡场未征地拆迁;k0+080~k0+180段坟墓若干个未征地拆迁;k0+170处有高压线1条、家用电线(弱电)1条;k0+060~k0+120左幅房地产开发地块未征地拆迁,因以上问题无法进行施工,造成工期延误共35天(详见附件施工单位工作联系单014、关于富强路(北江路至人民西路)道路工程存在问题情况汇报、工程例会周报55期—70期)。

三、施工图变更问题。

重复施工,造成工期延误共184天,(详见附见富强路变更(签证)汇总表)。

四、海仔明渠改造工程问题。

海仔明渠改造工程位于富强路(北江路至人民西路)道路工程东侧(具体桩号:k1+200~k1+880左幅),于20xx年8月15日正式开工。由于富强路k1+260~k1+880左幅必须等海仔明渠挡墙工程完工后才能进行雨水管道、路基工程和路面工程施工,造成工期延误共30天(详见附件富强路道路工程k1+200~k1+880施工图设计)。

五、天气因素。

因清远市春节后雨季天气较多,造成工期延误共105天(详见附件施工月报)。

综合上述因素,累计延误工期共507天,现根据合同条款第31条,进行工期顺延申请,使竣工日期从原来的20xx年10月9日延迟到20xx年2月27日。

请贵公司予以批复。

广州市xx建设工程有限公司。

20xx年5月15日。

更多。

工程延期申请报告申请报告【】

我公司投标的苍南县矾山镇饮用水工程施工,20**10年2月9日正式开工。于20**年11月9日全面竣工,合同期限为180天,工程施工历时达为990天。扣除下雨天、春节假期及变更项目审批事项和政策处理没到位等原因造成停工749天,实际有效施工241天,延期61天。

1.由于本工程施工管线长、分散广,工程施工期间正值“梅雨”期降雨较多,受天气影响停工累计下雨天48天。

2.本工程正值水池项目施工,由于受苏力台风影响,计停工15天。

3.净水厂基础《www.》开挖由于厂址调整和政策处理没及时到位等原因,致使基础开挖水从2010年9月2日至2011年9月10日施工延迟368天。

4.沉淀清水池、无阀滤池制水能力调理和生产用房变更等审批事项,从2011年9月2日至20**年7月20日施工延迟318天。

5、雨天、春节假期和政策处理未到等其他原因,影响工期延期合计749天。

6.由于施工组织欠缺造成停工61天。

鉴于上述情况,恳请建设单位给予延迟完工日期批复为感!

特此报告。

温岭市金江水电工程有限公司。

二o**年十一月。

工程延期申请报告申请报告

四会市住房和城乡建设局:

我公司承建的四会市20xx年度保障性住房利民楼建设项目于20xx年8月30日正式开工,计划竣工时间为20xx年10月15日,工程总工期为410日历天。我司于20xx年8月30日正式收到开工通知开始局部进场施工,因多种重要因素造成施工延期,致使工程无法按要求正常竣工。特向业主申请该工程工程延长工期,造成未能按合同工期完成工程的原因如下:

因甲方提供施工场地不能满足施工要求未能达到“三通一平”存在鱼塘需要填平,场地各种树木需要清理;临水临电未接通。因此造成工期延期30天。

原施工场地地质不能承受静压桩机的承载力,经协商原施工场地需要换土施工。打乱了对该工程的施工进度计划,造成工程延期30天。

该工程存在地下室,开挖深度为4.5米,场地四周为住宅;因此需要增加基坑支护项目工程。基坑支护项目时间为20xx年12月15日至20xx年3月29日共计105天。

在基坑施工过程中,遇到不可抗力的管涌;导致不能正常施工,采取一系列措施进行处理,以至于工程延期15天。

因甲方要求将原地下室底板下的消防水池移至地下室侧面,取消原地下室底板下的消防水池,按修改图位置增加一消防水池;因些延迟工期20天。

在20xx年里经常出现停电停水现象,停电时间又正好是我部进行主体结构高峰期。使我部无法对该工程进行正常的施工安排,打乱了对该工程的进度计划,造成人力、物力、的相当损失,共延误工期10天。

因四会市春节后台风及雨水天气较多,为了保证施工质量与安全施工,机械台班停工;台风期间暂停施工。例如20xx年4月2日暴风雨导致外墙瓷砖铺贴滑落需要重新铺贴等现象延误了60天的工期。

以上问题造成工期严重延误,对本工程的施工进度造成大大的影响。根据工程施工工艺要求,同时也恳请业主根据施工实际情况;现根据合同有关条款,进行工期的顺延申请。综合上述因素,累计延误工期共400天,使竣工日期由原来的20xx年10月15日延迟到20xx年11月30日。

请贵局予以批复。

再次感谢贵局对我公司工作的支持。

此敬!

施工单位。

20xx年7月5日。

相关范文推荐
  • 10-23 热门ps教学设计教案(案例17篇)
    中班教案可以提供教师们对教学活动的整体把握和思路引领。请大家阅读以下二年级教案案例,以便更好地了解如何编写教学计划。新课程标准实验教材人教版二上《假如》教学设想
  • 10-23 实用申请书写特此申请(案例19篇)
    低保申请书这份文件可能会改变我们的未来,因此我们要尽心尽力写好每一个细节。以下是小编为大家收集的学生会申请书范文,希望能给大家提供一些参考。尊敬的领导:曲指算来
  • 10-23 实用学校党建培训心得体会总结(通用18篇)
    知识点总结是对学习过程中所掌握的知识进行归纳和概括的重要方式之一。随着考试总结的要求越来越高,下面是一些范文供大家参考和借鉴。学校培训是每年开学前必不可少的一项
  • 10-23 2023年外研版高中英语新教材培训心得(通用18篇)
    军训心得是对指导员和教官的工作和教学方法的思考和总结,可以为他们提供改进和优化的建议。以下是小编为大家收集的工作心得范文,仅供参考,大家一起来看看吧。这些范文包
  • 10-23 最新竞聘通过通知范文(15篇)
    人生路上的挫折并不是终点,而是迈向成功的台阶。总结要客观公正,既要肯定成绩,也要指出不足,寻找改进方向。以下是小编为大家整理的励志名言警句,希望能给大家带来一丝
  • 10-23 最新英语寒假日记词范文(16篇)
    青春是梦想闪耀的季节,我们应该追逐自己的理想。如何平衡学业、社交和健康的生活,使青春充实而有意义?这里有一些青春心理学的研究成果,让我们更好地理解青春期的心理变
  • 10-23 热门监理例会监理发言(汇总17篇)
    信任与合作,助力共赢,我们的团队标语。如何加强团队的学习能力的标语。以下是一些具有启发性的团队标语,值得一看。大家晚上好!看到各位兄弟姐妹们热情似火、摩拳擦掌,
  • 10-23 实用申请数字证书的请示(案例14篇)
    学生会申请书在撰写过程中应注意结构完整、内容有重点,以突出个人的综合素质。请大家参考以下劳动仲裁申请书范文,详细了解如何清晰陈述纠纷事实和阐明合法权益。
  • 10-23 实用行车实训心得体会(汇总13篇)
    工作心得是对自己在工作中的体会和经验的总结和概括,是提高工作效率和质量的重要手段。以下是一些优秀的培训心得范文,供大家参考借鉴。第一段(前言):作为一名大学生,
  • 10-23 热门谈客户失败的总结大全(16篇)
    学习总结可以帮助我们规划下一阶段的学习目标和计划。接下来是一些考试总结的经典范例,供大家参考并从中汲取经验和教训。新产品销售失败的十大原因据统计,在美国,新产品

猜你喜欢

热门推荐