最新违法分包承诺书（模板13篇）

民族团结是中国特色社会主义事业的必然要求，是中华民族凝聚力和战斗力的集中体现。如何处理好民族关系，是实现社会和谐发展的必然要求。接下来，我们将向大家介绍一些富有启发性的民族团结演讲稿。

不违法分包承诺书

附件3：

承诺书。

四川邮科通信技术有限公司：

我公司承诺：不将我公司承接的[室内分布系统工程、传输线路工程、机房配套工程、美化天线安装工程、主体设备安装、优化工程、b/c类项目工程、ftth工程等通信类工程]工程项下的劳务作业转包或违法分包给他人，以确保该工程的安全和质量。

我公司同意，如在任何检查中每发现一次违反承诺现象，即扣罚该项工程款的2～5%。

负责人（签字）：

公司签章：

签订日期：

不违法分包承诺书精选_

**电网公司：

我单位响应贵公司习水县20**年农村电网升级改造工程9标项目招标要求参加投标并最终中标，为了维护我单位商誉，并充分保证承接项目的施工安全、工程质量，我单位自愿作出以下郑重承诺：

严禁非法转包、违规分包1、严禁细项。

1）严禁承包单位非法转包：

a)严禁承包单位在承包基建工程后，将其承包的全部工程转给其他单位；

b)严禁承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义发包给其他单位。

2）严禁承包单位、分包单位违规分包：

a)严禁承包单位将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质单位；

c)严禁承包单位将基建主体工程的施工专业分包给其他单位；d)严禁专业分包单位再次进行专业分包；e)严禁劳务分包单位再次进行分包。

备注：1、送电线路（包括直流换流站的接地极线路）工程项目的主体工程，是指送电线路工程的杆塔组立、架线和附件安装，电力电缆的敷设和电缆头制作、安装；变电（包括换流站）工程的主体工程是指构支架组立，一次、二次等电气设备安装等工程。

2、允许专业分包的非主体工程包括土建工程和消防、计量、特殊调试、通信等要求特殊专业资质的工程。

二、严禁以包代管1、严禁细项。

1)严禁建设单位工程建设管理缺位，任由承包单位施工。如缺失业主项目部等；

2)严禁监理单位工程建设项目部不到位，任由承包单位施工。如现场监理缺位；

3)严禁建设工程承包单位以包代管，不配置施工项目管理机构和派驻相应人员（项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等必须是本单位的人员），施工安全、质量、进度和造价管理不到位，任由分包单位施工。

三、严禁“皮包公司”、挂靠和借用资质施工队伍承包工程和入网施工。

3)严禁不具备资质的企业借用他人的资质承揽工程。建设工程承包单位不得将中标项目让无资质的单位以自己名义施工。

四、严禁未落实安全风险控制措施开工作业1、严禁细项。

3)严禁承包单位作业人员在未接受安全技术交底的情况下开工作业。

2)严禁未经过安全教育培训、并考试合格的作业人员上岗作业，包括未经政府相关安全主管部门或南方电网公司安全规程考试的人员。

承诺人：湘潭潭州电力建设有限公司法定代表人：20**年11月15日。

不违法分包承诺书精选_

我公司在该项目实施过程中，我们除了响应该工程所有条款履行合同内容外，并郑重承诺：在此工程施工中，一定要精心组织，确保工期和质量，并保证不转包工程，不违法分包工程，并随时接收建设单位的监督。

若我公司在项目实施过程中出现转包，分包等违反规定的行为，甘愿收法律法规处罚。承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任。并赔偿由此造成的一切经济损失，自动撤出现场。

承诺单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日期：年月日

不违法分包承诺书

贵州电网公司：

我单位响应贵公司习水县2012年农村电网升级改造工程9标项目招标要求参加投标并最终中标，为了维护我单位商誉，并充分保证承接项目的施工安全、工程质量，我单位自愿作出以下郑重承诺：

一、严禁非法转包、违规分包。

1、严禁细项。

1）严禁承包单位非法转包：

a)严禁承包单位在承包基建工程后，将其承包的全部工程转给其他单位；

b)严禁承包单位将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义发包给其他单位。

2）严禁承包单位、分包单位违规分包：

a)严禁承包单位将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质单位；

c)严禁承包单位将基建主体工程的施工专业分包给其他单位；d)严禁专业分包单位再次进行专业分包；e)严禁劳务分包单位再次进行分包。

备注：

1、送电线路（包括直流换流站的接地极线路）工程项目的主体工程，是指送电线路工程的杆塔组立、架线和附件安装，电力电缆的敷设和电缆头制作、安装；变电（包括换流站）工程的主体工程是指构支架组立，一次、二次等电气设备安装等工程。

2、允许专业分包的非主体工程包括土建工程和消防、计量、特殊调试、通信等要求特殊专业资质的工程。

二、严禁以包代管。

1、严禁细项。

1)严禁建设单位工程建设管理缺位，任由承包单位施工。如缺失业主项目部等；

2)严禁监理单位工程建设项目部不到位，任由承包单位施工。如现场监理缺位；

3)严禁建设工程承包单位以包代管，不配置施工项目管理机构和派驻相应人员（项目负责人、技术负责人、质量管理人员、安全管理人员等必须是本单位的人员），施工安全、质量、进度和造价管理不到位，任由分包单位施工。

1、严禁细项。

3)严禁不具备资质的企业借用他人的资质承揽工程。建设工程承包单位不得将中标项目让无资质的单位以自己名义施工。

四、严禁未落实安全风险控制措施开工作业。

1、严禁细项。

3)严禁承包单位作业人员在未接受安全技术交底的情况下开工作业。

五、严禁未经安全教育培训并合格的人员上岗作业。

1、严禁细项。

2)严禁未经过安全教育培训、并考试合格的作业人员上岗作业，包括未经政府相关安全主管部门或南方电网公司安全规程考试的人员。

承诺人：湘潭潭州电力建设有限公司法定代表人：

2012年11月15日。

不违法分包承诺书

浙江勤业建工集团有限公司：

（即业主）直接选定我公司承包工程，并与我公司签订了承包合同。应业主及我公司的要求，年月日我公司与贵司签订了工程的《分包合同》，合同造价万元。在此我公司确认及承诺：

1、上述分包合同仅作为办理相关手续之用，不作为实际履行和结算的依据。凡与本承诺书不一致之处，对双方均无约束力。我公司和贵司均直接与业主签订承包合同，双方是并列的承包人，只存在施工配合关系而不存在分包合同关系，由我公司向贵司支付总包配合费。我公司与业主直接建立工程承发包关系。

2、本分包工程的施工质量、工期、安全、人工工资等，由我公司直接对业主负责。由于我公司因施工质量、工期、安全、人工工资等各种原因导致贵司损失的，我方应全额赔偿贵司由此造成的一切损失；由此导致业主损失的，由业主直接向我公司要求赔偿，贵司无需承担任何责任。我公司承包的工程在质量保修期内如出现质量问题，均由我公司承担责任，与贵司无关。

3、若业主方未能及时支付工程款时，我公司不得向贵司催讨工程款，与贵司无涉，也不会因业主原因等因素造成影响而起诉贵司。

4、若我公司与贵司在本分包工程上产生争议时，由双方协商解决，协商不成时，依法向贵司住所地人民法院起诉。

承诺人：（盖章）。

代表（签字）：

业主意见：同意该承诺书全部条款。

（盖章）。

业主代表（签字）：

分包承诺书

乙方：____________

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保施工现场施工人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议：

施工现场安全要求：

1、乙方必须虚心接受项目部和公司的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期的安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施；否则造成的罚款等损失均由乙方全权承担。

2、乙方必须严格个人劳动防护用品定期定量供应。

3、各班组必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有施工场所的安全，保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由乙方负责。

4、施工时，乙方严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。对在正在使用的设备上施工的，应与甲方一起制定详细的施工方案才能施工。施工中一旦发现有安全隐患的，乙方应立即停工，并报告甲方及其他有关职能部门，采取措施整治后确保万无一失再施工。施工人员进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品，切实保证施工中的人身、设备安全。

5、凡重要劳动防护用品，必须购买符合国家标准。如：安全帽、安

全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆等；班组方应给现场施工人员提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备；由于班组防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均有班组自行负责并承担处罚。

6、每班组必须指定至少一名有经验的专职或兼职安全人员负责安全方案和防护措施得到实施。并跟项目部安全管理人员进行对接。禁止使用未成年人及老弱、残人员。对施工现场的新入人员，转岗人员，必须进行三级安全教育及交待现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场作业。

7、班组应严格按照甲方的消防安全管理制度以及施工现场的特殊要求组织施工，并接受项目部及相关单位的安全检查，对项目部所签发的隐患整改通知，班组应在项目部指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合项目部的要求，项目部有权按规定对班组进行经济处罚。

8、协议书的份数本协议书一式两份，由双方各持一份。9、有效期自年月日生效至（合同书的截止期）施工结束同时截止。

项目部：_________班组：_________

______年___月___日

分包承诺书

作为总承包方，为保证本工程能顺利、及时、保质、保量的完成，我公司承诺：

1、在工地现场完全服从贵公司的管理，积极配合贵公司关于项目进度、质量计划，认真遵守相关制度、规定。

2、工程所有使用的'原材料全部合格并满足施工要求，施工工艺满足国家、行业等规范要求，相关的质保、维修等义务均由我公司承担。

3、如发生由我公司原因造成的安全事故，责任全部由我公司承担。

4、我公司按照贵公司的要求做好份内的文明施工工作。

5、相关的工程资料由我公司完成，并由贵公司验收合格后交付。

6、如有其它事项，双方协商解决。

施工单位。

分包承诺书

致：中铁十三局集团公司云鹏水电站工程项目部通过对云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》的认真研究后，我单位郑重承诺：完全接受云鹏水电站左岸泄洪（兼导流）隧洞土建及安装工程《工程施工邀请招标文件》、《施工合同书》及《施工合同协议条款》、《补遗书》、《答疑书》等全部内容。保证在投标期间和中标后的施工过程中，坚决执行上述文件所确定的原则和规定，承担相应的责任并全面履行义务。

此承诺。

投标单位：

授权代理人：

2.对拟上场的人员、设备物资的承诺。

至：

我单位若中标本标段，承诺如下：

一、保证按招标文件进场通知书的要求，以本投标书中所拟投入的人员、设备、物资的安排准时上足劳动力和机械设备、物资，保证全部工程不分包、不转包。如我方未达到贵方要求和自身承诺接受贵方废止中标或解除合同的处理。

二、保证按投标书中的施工组织机构安排___________同志任项目负责人，全权负责本工程建设。保证不让此人兼任其他任何项目的负责人。没有你单位许可，不更换他人，不随意离开现场，确保项目负责人尽职尽责，自始至终地抓好整个项目建设。如有违约愿受贵单位处罚。三、在签订合同前，保证交纳履约保证金五十万元(现金、支票均可)和机械设备进场，如机械设备未按招标文件和投标书的需求进场，招标单位有权根据标书中的机械设备表，用履约保证金直接给中标单位采购，同时处以十万元罚金。

此承诺。

投标单位：

授权代理人：

3.对现场文明施工的承诺。

至：

我单位若中标本段，对现场文明施工承诺如下：

一、保证按招标单位要求，建两层砖混结构的'宿舍楼，布置合理，外表美观。同时保证为现场工程师和监理工程师提供三间现场办公室，每间不小于10m2，并提供必备的办公和住宿设施。

二、业主和有关上级部门临时检查现场，保证按招标单位或驻现场工程师有关要求执行。

三、施工现场保证按招标单位的要求，设置宣传管理栏，标语、彩旗和工程公告牌等。

四、砂、石料场保证硬化地面，库房、加工厂布置合理，符合物资设备管理规定。

五、保证办公宿舍场所地面平整，有排水、防水措施，食堂、厕所卫生做到干净、文明。

此承诺。

投标单位：授权代理人：

4、对工程质量和内业资料管理的承诺。

致：

我单位若中标本标段，对工程质量和内业资料管理承诺如下：

对本工程质量实行法人负责制、终身负责制。接受贵单位质量管理，确保全部工程达到业主规定的工程质量验收标准。工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95％以上，并满足全线创优规划要求。内业资料达到业主及贵单位的管理规定标准。如达不到工程质量标准和内业资料管理规定标准，我方愿接受处罚，其经济损失自行承担。

此承诺。

投标单位：

授权代理人：

致：

我单位若中标本标段，对工程工期做如下承诺：

保证本标段的工期满足合同规定的要求。如工期滞后，每天自愿受罚20000元，或接受解除合同退场的处理，由此造成的经济损失自己承担。

此承诺。

投标单位：

授权代理人：

分包承诺书

我单位在项目合同段工程招标中若有幸中标，在这项工程实施过程中，我们除响应招标文件的所有条款，认真履行合同规定的'各项义务，并郑重承诺：

在此项工程施工过程中，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并保证不违法转包、不非法分包中标工程，并随时接受业主及其代表监督。我单位计划分包的均已在投标文件中列明分包项目和分包单位。在工程实施阶段，我单位保证不进行此分包计划以外的分包，并对所分包工程的实施管理和工程质量等负全责。若因特殊原因确需调整，必须报经业主及其代表批准同意，且在分包总金额不超过合同总价的30%的前提下，调整总额不得超过合同总价的15%，否则，应视为我单位非法分包行为。

若我单位在项目实施过程中违背上述承诺，出现违法转包或非法分包等行为，我单位甘愿接受处罚，无条件撤出现场，并放弃二年投标资格。

投标人：(全称)(盖章)。

投标人法定代表人：(签字)。

或被授权的代理人：(签字)。

日期：年月日

企业违法承诺书

违法建设承诺书

查处违法建设工作是市委市政府的统一部署，也是休宁实施“休屯同城”战略，打造“中国休闲养生之都”，加快全县经济社会发展的重要举措。作为一名党员、干部，我一定全力支持配合查处违法建设工作。按照《党章》和党员先进性以及党员廉洁自律的有关要求，结合自身实际，我以党员、干部的身份作如下公开承诺：

1、本人坚决不做任何形式的违法建筑。如果有已经建成的违法建筑，本人将带头自行拆除。

2、如果亲属有违法建设行为的，本人将积极做好他们的思想工作，督促其停止违法建设和拆除违法建筑。

3、对于有关部门组织的拆违行动，本人要积极做好群众的思想工作，化解矛盾，维护稳定，确保拆违行动平稳有序进行。

4、带头学习、宣传有关查处违法建设的政策、法律、法规，提高自身和群众的依法建设意识。一旦发现违法建设行为，主动制止并第一时间向有关部门报告。

5、如果本人有带头建设违法建筑、阻挠依法拆违等行为，本人接受组织处理并切实予以整改。

承诺人（签名）：2011年月日。

分包承诺书

致：

我单位根据总包单位的管理要求，本着“以人为本”的原则，进场后在安全、文明、环保、质量、消防、生活卫生等方面向总包单位作出以下承诺：

我单位应服从总包单位的安全管理。负责人必须对本单位职工进行安全生产教育，增强法制观念，提高职工以安全为核心的文明、标化、绿色、节能施工意识及自我保护能力，增强工作责任感和现场自控能力。根据清、双包等不同形式，工作量多少，配备专职安全员，安全员纳入总包管理范围。

我单位应认真贯彻执行项目部有关安全生产、消防、综合管理、宿舍卫生等规章制度，做好各类施工安全技术交底工作。负责具体检查落实情况，并进行督促、指导，确保施工安全。严格执行各级政府的法律、法规和有关规定，严格执行总包对安全和标化管理等有关规定，并承担由分包原因造成的财产损失和伤亡事故的责任且由此发生的.一切费用，并妥善处理好善后工作。对非分包原因造成的财产损失和伤亡事故，由责任方承担责任和相关费用，并妥善处理好善后工作。

我单位应对所属施工及生活区域的施工安全、文明施工等各方面工作全面负责。负责人离开现场，应指定专人负责，办理书面委托管理手续。负责人和被委托负责管理的人员，应经常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作。

我单位应按规定认真开展班组安全教育等活动。负责人应定期参加工地、班组的安全活动，以及重大危险源、安全、文明、环保、质量、防火、生活卫生等方面的检查，并做好检查活动的有关记录。在施工期间必须接受总包和监理单位的检查、督促和指导。同时总包方应协助各分包单位搞好安全生产、防火等方面的管理。在巡查过程中发出的安全整改通知书，分包必须在规定的时限内整改完毕，发出的罚款通知，须说明罚款理由（具体见处罚告知牌内容）并由分包全额承担。

违法建设承诺书

区人民政府：

本人，身份证号。住在区镇（办事处）村（居委会）组。本人于年建有（房屋基本情况），座落于。

一、本人所建，面积为平方米，属违法建设。

二、城市建设需要拆除时，本人自行无条件拆除该违法建设，实行零补偿。

三、城市建设需要拆除时本人若不自行拆除该违法建设，由政府组织强拆，强拆所需费用由本人承担。

四、本人不转让不租赁所建的违法建设。

五、因不遵守上述承诺造成的法律责任，由本人承担。

承诺人：（签名、手印）。

监督执行单位：区镇（办事处）村（居委会）。

（主任签名、盖村委会公章）。

监督执行单位：区镇（办事处）。

（镇长签名、盖镇公章）。

二〇一一年月日。