当前位置:首页>条据书信>专业人工结清协议书人工结清协议书(案例15篇)

专业人工结清协议书人工结清协议书(案例15篇)

时间:2023-10-21 18:19:36 作者:紫薇儿专业人工结清协议书人工结清协议书(案例15篇)

环保是实现可持续发展的必要手段。搭建一个清晰的逻辑框架,是写一篇完美环保总结的关键。下面是一些环保科技的应用案例,值得我们关注和学习。

工程余款结算结清协议书

乙方是甲方工程的`分供单位,双方已就工程结算达成协议,结算金额为______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方该工程最后一笔款项,金额为________元。

至此,甲方已付清全部结算款项,双方就该项目的债权债务关系完全解除,无任何遗留问题。乙方不得再就该项目款项问题向甲方提出任何要求及任何纠纷事宜。

本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。协议一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等的`法律效力。

甲方代表(签字盖章):_______________。

乙方代表(签字盖章):_______________。

__________年__________月______日。

工程款结清简单协议书

甲方:

乙方:

甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担_________工程造价结算审计的有关事宜,达成协议如下:

甲方委托的_________工程项目,具体项目以甲方委托的资料为准。

二、乙方结算审计人员的资格条件。

(一)具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。

(二)乙方结算审计人员必须为乙方在册人员,不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的造价员任职资格,精通造价知识,且从事本专业不少于3年。

乙方项目经理:

乙方主要审计人员:

(三)乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。

三、甲方的权利和义务。

(一)甲方的权利:

1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。

2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督,并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报,提出意见要求。

3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何费用。

4、结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核,如复核审减金额超过乙方审定金额的5%,则甲方不予支付此部分工程结算审计费用,且甲方有权另行委托其他造价咨询机构进行二次结算审计,乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。

5、乙方违反本合同第二条有关约定时,如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用,已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还,否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。

(二)甲方的义务:

3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便利条件,但费用由乙方负责。

四、乙方的权利和义务。

(一)乙方的权利:

1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的`必要的配合和协调。

2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。

3、有权按合同规定收取审计费用。

4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在5日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。

(二)乙方的义务:

1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。

2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则,按照国家有关规定实施审计工作。

3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_________天内出具最终审计报告。时间每超一天,支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。

4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子版各1份。

5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。

五、结算审计费用。

结算审计费用=甲方送审额_________×_________‰+乙方审减额_________×_________%,若乙方审减额低于:甲方送审额_________×_________‰,则按照审减额支付审计费用。

甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度,具体数据以甲方确认为准。

六、付款方式。

_____________________________________________。

七、其他约定事项。

(一)本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。

(二)若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等),甲方有权终止合同,另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。

(三)本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两份。

(四)其他:合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。

八、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方:

乙方:

日期:

个人工人工伤协议书

甲方:xx建筑安装有限公司乙方:身份证号:

本着公平合理、协商一致的原则,就乙方同甲方因工伤支付一次性伤残补偿金、一次性医疗补助费、一次性伤残就业补助金一事,经双方协商,达成以下协议内容:

1、甲方于xx年12月3日与乙方协议约定,针对乙方在甲方因工所受的伤残赔偿事宜达成协议,总计赔偿金额包括一次性伤残补偿金、一次性医疗补助费、一次性伤残就业补助金、将乙方工资补贴至11月底,共计124个工日,90元/日,合计金额为11160元整;以上赔偿金额,甲方在xx年12月31日支付乙方。

2、乙方领取上述费用后,双方劳动关系立刻解除。

3、甲、乙双方签订本协议后,乙方无权向甲方提出任何其他经济要求。

4、乙方自愿放弃基于双方劳动关系发生及解除所产生的各项权利;

5、甲、乙双方签订本协议后,乙方自愿放弃就工伤赔偿所享有仲裁、诉讼的权利。

6、甲、乙双方均已了解协议的法律含义,双方为完全自愿的情况下签定本协议。

7、本协议一式两份,双方各执一份。本协议自双方签之日起生效。

甲方:乙方:

工程款结清简单协议书

乙方:_____________。

经甲乙双方友好协商并共同努力,于____年____月____日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下:

1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的.责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。

保修期间乙方负责人。

姓名:_____________。

联系电话:_____________。

合同编号:_____________。

合同价:_____________。

结算总价:_____________。

3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。

甲方:

乙方:

日期:

个人工人工伤协议书

甲方:黄锦托,男,岁,住,身份证号:。

乙方:黄东海,男,岁,住,身份证号:。

乙方于xx年xx月xx日发生伤害事故,经治疗后复查,现已康复。为妥善解决乙方受伤事宜,甲乙双方本着平等自愿、互谅互让的原则,经友好协商达成如下协议:

1、自乙方受伤之日起截止本协议签订之日所实际发生的和其它应当由甲方支付的医疗费、交通费等各项费用共计元(大写:人民币),在本协议签订之前已由甲方全部付清,协议签订之后乙方不得再以任何理由向甲方主张前述期间发生的任何费用。

2、经甲乙双方协商同意,甲方再向乙方一次性支付依法应由甲方支付的全部费用(以下合并简称“一次性补助金”),合计人民币元(大写:)。

3、本协议签订后日内,甲方向乙方支付人民币元(大写:)。

4、乙方收到一次性补助金后,应当合理分配、处理,自觉留足可能发生的后续治疗、康复、生活等费用。乙方分配、处理前述费用的方式由乙方自行决定,后果由乙方自行承担。

5、乙方承诺不再以任何形式、任何理由就与劳动有关的事宜向甲方要求其他任何费用或承担任何责任。

6、本协议为双方平等、自愿协商的结果,是双方真实意思的表示,并且公平、合理。

7、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

8、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议自甲乙双方签字后即发生法律效力。

9、本协议为一次性终结处理协议,双方当事人应以此为断,全面切实履行合同,不得再以任何理由纠缠,并放弃再提起仲裁及民事诉讼的权力。乙方今后身体或精神出现任何问题均与甲方无关。

甲方签章:乙方签字:

时间:时间:

见证人:

工程款结清简单协议书

甲方:

乙方:

经xx物业管理(s)有限公司和承判人双方核对并同意:

一、最终结算工程款项如下:

1、完成合约工程金额:

2、额外工程金额:

3、代工金额:

4、其它金额:

共计总金额:

二、总金额中应扣除的项目:

1、公司代支付材料及垫付等金额:

2、其它扣款:

三、实际支付金额(总金额-扣除金额):

截至20年月日止支付承判金额:

其中:第一次:第二次:

尚有保固金额:

上述保固金额将于年月日保养期满验收后发还。

双方对上述结算数据今后不得提出异议,特立此据。

甲方:

乙方:

日期:

工程款结清简单协议书

甲方:

乙方:(以下简称甲方)(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务,切实搞好安全生产和实现双赢的目标,经甲、乙双方协商,达成以下协议,双方共同遵守执行。

一、甲方租用乙方______一台,用于马场河铁矿xx工作,时间为________年____月____日起至________年____月____日,另视工程进度可另行协商,如合同期内乙方的工程任务结束,该合同自行终止。

二、乙方机械必须适合、满足甲方的'生产需要,相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗,凡手续不齐全和证件不合格无效的,不予签订合同。

三、甲方租用乙方机械每月_______元计算,挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准,私自加班不计时间,须加班由甲方通知,超出每月规定时间240小时月,按_____元小时。

四、乙方在签订合同的同时,须一次性向甲方交纳安全保证金,每台______元。合同到期或终止时,由甲方查明违约等责任后,安全保证金一次性全额退还乙方。

五、自乙方机械进入工地后,经双方核算准确施工时间,确认无误后,满一个月结算租费。

六、在合同期内,乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果,均由乙方承担全部责任,与甲方无关。

七、乙方机械进入工地后,听从甲方现场负责人的指导,安全施工,如场地内有光缆、坟墓、管道等设施,甲方人员须告知并现场指导,不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。

八、本合同履行中任何一方如有违约行为,给对方造成损失的,对方除向违约方赔偿损失外,有权终止合同,如违约方不接受,对方可向人民法院主张权利。

九、本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,附合同与主合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。备注:乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关,由乙方全部承担。

甲方:

乙方:

日期:

货款结清协议书

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商并共同努力,于______年______月______日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下:

1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的`(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。

保修期间乙方负责人姓名:

联系电话:

合同编号:

合同价:

结算总价:

3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表人:

代表人:

日期:_____年______月______日

日期:_____年______月______日

人工费承包协议书

发包人:(以下简称甲方)。

承包人:(以下简称乙方)。

为完成贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司承建的常平绿道-常平大道段的`施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项订立如下协议:

工程名称:常平绿道-常平大道段工程。

工程地点:东莞市常平镇。

工程内容:常平绿道-常平大道段工程所有的人工费(包括路缘石安装、路平石安装、花岗岩铺地、树池大理石安装、车止石安装、混凝土浇筑、石粉平铺、路灯杆基础、拆除旧人行道板砖、人行道铺砖、自行车道补边、人行道上井升高与降低、人行道砖翻修、杂工等)。

包工(按交钥匙工程承包人工费,即扫地出门)。

开工日期:年月日

竣工日期:年月日

工程质量标准:按国家建筑工程质量验收标准。

由乙方交给甲方/万(大写:/)作为本工程安全保证金,安全保证金用于支付本工程施工中农民工工资纠纷、安全事故赔偿及社会治安的处罚等不安全因素造成的损失,安全保证金在竣工后和工程款一起结算。

1、人工费单价:单价见附表。

a、按业主每月拨付给甲方工程款的80%支付给乙方。

b、工程竣工后,按工程款的95%进行结算支付,其余5%的工程款待工程移交业主后半个月内全部支付。

3、结算计量:按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。

本工程中分项工程:消防、路灯、交通标识、交通监控从本工程中剔出,由公司以包工包料的形式包出。

合同签订时间:年月日。

合同签订地点:常平绿道-常平大道段工程项目经理部。

本合同双方签字、盖章后方可生效。

甲方:

乙方:

日期:

工人工伤协议书

乙方:身份证号:

本着公平合理、协商一致的原则,就乙方同甲方因工伤支付一次性伤残补偿金、一次性医疗补助费、一次性伤残就业补助金一事,经双方协商,达成以下协议内容:

1、甲方于20xx年12月3日与乙方协议约定,针对乙方在甲方因工所受的伤残赔偿事宜达成协议,总计赔偿金额包括一次性伤残补偿金、一次性医疗补助费、一次性伤残就业补助金、将乙方工资补贴至11月底,共计124个工日,90元/日,合计金额为11160元整。以上赔偿金额,甲方在20xx年12月31日支付乙方。

2、乙方领取上述费用后,双方劳动关系立刻解除。

3、甲、乙双方签订本协议后,乙方无权向甲方提出任何其他经济要求。

4、乙方自愿放弃基于双方劳动关系发生及解除所产生的各项权利。

5、甲、乙双方签订本协议后,乙方自愿放弃就工伤赔偿所享有仲裁、诉讼的权利。

6、甲、乙双方均已了解协议的法律含义,双方为完全自愿的情况下签定本协议。

7、本协议一式两份,双方各执一份。本协议自双方签之日起生效。

甲方:

乙方:

工程款结清简单协议书

甲方:

乙方:

________年________月________日,甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:____________),建设工程总价款为:________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工,已经甲方、乙方及________方验收,并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。

双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。

基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:

第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整,尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。

月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。

第三条强制执行条款。

1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。

2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起________个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。

3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起________个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的.联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。

4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。

5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:

(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;。

(2)《授权委托书》;。

(3)《强制执行申请》;。

(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;。

(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;。

(7)其他需要提供的材料。

6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:________________________.

第四条双方各自的承诺和保证。

1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。

2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。

3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:

甲方联系地址、电话及传真如下:________________________;收件人:____________.

乙方联系地址、电话及传真如下:________________________;收件人:____________.

北京市公证处联系地址:

承办公证员:____________。

甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。

第五条不可抗力。

1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后________日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。

3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方xx的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。

4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。

第六条保密。

除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。

第七条其他。

1、本协议自_____市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。

2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。

3、本协议正本一式________份,每份均具有同等法律效力,双方各持________份,一份留存于_______市公证处备案。

甲方:

乙方:

日期:

人工费协议书合同

为了规范项目施工管理,依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》。在施工过程中认真贯彻落实国家的规章制度,施工规范,确保工程质量、施工安全和文明施工等工作目标的实现;结合本公司对该工程的实际情况要求,本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,双方同意签订以下合同条款:

1、工程名称:_____________

2、分项工程名称:_____________

3、工程地点:_____________

4、分项工程内容:_____________

5、承包形式及承包单价:_____________

(1)包工不包料,采用单位单价一次性定价原则。

(2)采用单项工程人工费单价包干,所有图纸内的工程量以及变更的工程量,达到图纸设计要求及施工规范验收标准和发包方要求。

(3)承包单价一次性包死,所有变更增减量均按此承包单价核算。

(4)本分项工程承包单价:____元∕平方米。

(5)包含工具辅材:

6、工期

乙方按施工进度要求施工,不得延误,更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度要求完成计划工程量,严重影响其他工序施工,乙方必须采取赶工措施,赶工费用乙方负责,否则甲方有权要求乙方无条件解除合同和人员的即时退场,并有甲方另行选择施工队伍,乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。

7、驻工地代表

(1)甲方驻工地代表:____________;

(2)监理驻工地代表:____________;

(3)乙方驻工地代表:____________;

1、支付方式:____________

2、乙方每月际工程量,甲方按工程量清单日内组织甲方有关人员对本月完成工程量进行复查确认。甲方按实际进度的%支付进度款。(如验收不合格或跨结算期的量不予结算,拒付进度款)。

3、完工结算,单项工程完工后,含其全部技术资料齐全,由乙方提出书面结算申请并经项目部和相关部门签字同意,甲方及监理工程师和相关部门共同进行全面竣工验收,验收合格签发验收单,一个月之内按甲方审核工程量价款,扣除___%保修金,其他款项一次性付清。工期完成确认:工完场清后,以书面形式首先向监理方提出验收申请,监理签字同意。甲方在接到此书面申请一周内安排验收。经甲方和监理等相关部门验收通过,验收日期为工程实际完成日期。

4、保修款支付,验收合格后,满年后,30日内支付。

2、材料按图纸实际数量计算,材料进场后乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(材料节约,按材料节约的50%奖励给乙方;材料超出2%部分由乙方承担50%;材料超出2%以上全部由乙方自行承担)。因保管不善发生丢失、损坏,乙方照价赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的`一切经济损失(甲方变更按实际材料量计算)。

3、材料进场后乙方未及时使用,闲置存放超过15天而未使用的,乙方每天按闲置材料总额的1‰承担罚金。

1、施工、验收均按照国家规范、技术规程、行业标准、工程技术交底等要求,达到合格标准。

2、乙方应严格执行“三检”制度。每道工序必须经过严格自检,自检合格后方可申请班组长验收,在经班组长验收合格后,报甲方或监理验收。

3、乙方对工程质量全面负责,因乙方原因质量不合格造成返工的,所发生的材料费、人工费均由乙方承担。

4、因其他承包人损害乙方完成的工程、设施或设备的(以书面证据为准),由甲方负责分清责任协调处理;或因乙方原因造成其他工种返工的或者影响其他工种施工的,由乙方承担返工费用。

1、甲方负责乙方施工人员的临时住房或搭建临时设施时的场地及临时用电、水引取点。

2、负责解决工程所需物料的调配和供应工作。帮助乙方及时处理和协调施工中遇到的疑难问题。

3、对乙方合同的施工任务、施工质量、工程进度、施工安全、文明施工、劳动力安排等有协调、监督、检查、处罚的权利。

4、负责向乙方进行质量技术、安全技术交底和法律法规企业规章制度教育。

5、负责督促协调监理对乙方隐蔽工程,单项、分部分项工程的复核验收。

6、负责审核,审批乙方报送的月进度计划表,完工结算书,按合同支付工程款。

1、服从甲方安排和统一指挥,保证足够的劳动力,按时完成甲方下达的周、月进度要求。

2、自带相关工具用具,并做好自有物资、设备的存放与保管工作。

3、按技术、安全技术交底要求,工程质量验收规范,施工规范,工艺流程和工序交接标准进行施工。

4、承担因自身管理不善、技术不到位、不按施工程序施工造成的返工,材料浪费的损失并承担相关费用。

5、承担因计划不及时造成材料不到位停工、窝工的责任及损失。

6、按文明施工规范要求组织施工,教育,管理好施工人员,因乙方人员发生治安、安全事故,由乙方承担全部责任和相关费用。

7、提供自身的施工资质和相关经营证书,对进场工人进行实名登记造册,并将操作人员上岗证(特种人员必须持证上岗)和身份证复印件等资料一并交存监理、甲方备案;将逐月发放工资表上交甲方,如与实际情况不符或没有提供,甲方有权拒绝支付进度款。

8、每进行下一道工序之前或者进行初步施工前,必须对工人进行技术、安全交底,并做好相关资料。

9、乙方做到“安全第一、预防为主”对班组施工人员进行经常性安全生产教育,严禁私拉乱接电源,发现隐患及时排除,如违规操作引发的一切安全事故由乙方承担。

10、必须做到工完、场清,各种甲方提供的设备、设施由乙方负责领用保管、养护;按要求堆放整齐,在工程完工后对设备进行清理、保养后完整、无损坏、如数移交甲方,并将所住临舍清理干净后,方可结算。

11、乙方负责安排施工人员的生活和承担《劳动法》所规定的一切福利待遇,劳动保护用品。

12、在保修期内如有质量问题,乙方安排专人现场维修。乙方未及时维修的,则由甲方另行安排人员维修,所发生的费用在乙方保修金中扣除。

1、甲乙双方必须严格履行本合同,如有违约,违约方给守约方赔偿。违约金按总承包价的__%计算。

2、在合同期内未完成分包的施工任务或中途退场,按验收合格的工程量的70%一次性结算,再不补差,并承担一切相应的损失。

3、履行合同争议,甲乙双方协商解决,如达不成共识,由属地仲裁委员会仲裁。

4、合同未尽事宜,双方另行协商增补,与本协议同等法律效力。

5、本合同一式五份,甲方叁份,乙方二份,双方签字生效,款清失效。

1、乙方人员进入现场前,必须进行“三级安全教育”,用好“安全三宝”,采取严格的安全措施,听从安全指挥,服从项目经理部安全和工程质量管理,遵守相关的规章制度;在施工过程中既不能伤到自己也不能伤到别人,如因自身原因发生人身、机械、交通等事故以及给他人或社会造成的人身及财产损失,所有责任和费用均由乙方全部承担;同时还要做好各种成品保护工作,对于自身原因所引起的各种安全质量事故负全责并承担由此而产生的全部经济损失费。

2、乙方不得将工程分包,否则甲方有权终止合同,并在二十四小时内无条件退场。

3、材料装卸车和二次搬运不再计费用,材料进场不及时卸车(给司机造成损失由乙方承担),甲方另行安排其他人员卸车费用从乙方工程款扣除。

4、乙方必须根据进度需要配足劳动力,如未完成甲方下达的周、月进度要求延误一天罚款20__元,连续两周未完成甲方周进度要求,甲方有权终止合同,并承担甲方损失。

5、乙方结构工程每层施工完毕以后报监理及甲方验收,达不到规范要求,乙方无条件对本层不合格部分及时补救,否则甲方可以组织其他施工人员维修,处理费用由乙方承担。

6、爱护公共财物、保护安全防护设施,如有破坏行为发现一次处500—1000元罚款。

7、严禁打架斗殴,发现一次处班组20元,(不管有无道理)。若乙方人员发生偷盗行为,由乙方负全部责任,并承担所盗材料10倍罚款。

8、严禁酒后上岗、赌博,违者每次罚班组500元,并承担后果。

9、乙方必须服从甲方指定临时住宿,不得带家属、小孩同住施工现场,否则甲方每次处罚班组200元。

10、乙方施工人员在甲方食堂就餐,不得私自开灶做饭,特殊情况需要自己开灶,不得在甲方临时或施工现场做饭,发现每次处罚班组200元。

11、乙方必须按时参加监理或项目部每周例会和各种安全、质量、生产会议,缺席一次处罚200元,迟到一次50元。

12、严禁使用18岁以下60岁以上作业人员,发现每人/次处罚班组500元。

13、班组没有对工序进行自检或不认真检查、没经班组长验收合格就报甲方验收的,或者经三次验收不合格的,每次处罚班组200—500元。

甲方代表:____________乙方负责人:____________

甲方监管人:____________

签订日期:___年__月____日

货款结清协议书

乙方(简称乙方):________________

丙方(简称丙方):_________________

1、丙方为乙方下属分公司,承接总公司委托的业务。

2、甲方和乙方签定的_____________工程分包施工协议内容全部有效,全部内容由乙方委托丙方实施。如有任何经济纠纷或法律纠纷,仍由乙方承担责任。

3、原甲方应付乙方该工程的全部款项现由甲方直接支付给丙方并由丙方开具相应的____________发票给甲方。

本协议双方签定即生效,款项全部结清即失效。如有任何争议,三方约定由_______________仲裁委员会仲裁。

乙方(简称乙方):________________

丙方(简称丙方):_________________

___________年_________月_______日

人工费承包协议书

发包人:xxxxxxx(以下简称甲方)承包人:xxxxx(以下简称乙方)为完成xxxxxxx有限责任公司承建的常平绿道-常平大道段的施工,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项订立如下协议:

一、工程概况。

工程名称:xxxxxx工程。

工程地点:xxxxxx。

工程内容:常平绿道-常平大道段工程所有的人工费(包括路缘石安装、路平石安装、花岗岩铺地、树池大理石安装、车止石安装、混凝土浇筑、石粉平铺、路灯杆基础、拆除旧人行道板砖、人行道铺砖、自行车道补边、人行道上井升高与降低、人行道砖翻修、杂工等)。

包工(按交钥匙工程承包人工费,即扫地出门)。

三、合同工期。

开工日期:xxxx年月日

竣工日期:xxxx年月日

四、质量标准。

工程质量标准:按国家建筑工程质量验收标准。

五、安全保证金。

由乙方交给甲方万(大写:)作为本工程安全保证金,安全保证金用于支付本工程施工中农民工工资纠纷、安全事故赔偿及社会治安的处罚等不安全因素造成的损失,安全保证金在竣工后和工程款一起结算。

六、合同价款。

1、人工费单价:单价见附表。

a、按业主每月拨付给甲方工程款的80%支付给乙方。

b、工程竣工后,按工程款的95%进行结算支付,其余5%的工程款待工程移交业主后半个月内全部支付。

3、结算计量:按竣工现场实测面积和现场实测长度计算方法计量结算总人工费。

七、补充条款。

1、本工程中分项工程:消防、路灯、交通标识、交通监控从本工程中剔出,由公司以包工包料的形式包出。

2、

八、合同生效。

合同签订时间:年月日。

合同签订地点:xxxxxxx经理部。

本合同双方签字、盖章后方可生效。

第二部分通用条款。

一、双方一般权利和义务。

1、甲方的工作:

(1)、提供设计图纸、技术规范和各项技术指标等各种要求;

(2)、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验;

(3)、对工程质量进行监督和检查;

(4)、有权调配工地所有的施工人员;

(5)、有权责令乙方清退工地不适宜人员;

(6)、对不合格工程有权要求返工,其返工费用由乙方承担,同时因返工而延误工期及给甲方造成的损失由乙方承担。

(7)、派驻管理人员对工地的所有事务进行管理;

(9)、当乙方施工人员明显不足,影响工程进度时,甲方有权派施工人员进场施工。施工所需一切费用由乙方承担,并从乙方工程款中扣除,扣除分项工程的单价按双方协商的分项工程单价计量并计算扣除费用。

2、乙方的工作。

(1)、严格按照设计图纸、技术交底及现行施工规范和甲方的书面要求进行施工;

(5)、乙方必须为本班组的所有施工人员购买工伤保险,如有未买工伤保险的施工人员一经查出,每人支付违约金500元,并清除出施工现场。

(6)、乙方必须听从项目部管理人员分配、调动,服从项目部管理人员的.管理,项目部管理人员有权更换不服从管理的施工班组和人员。

二、安全施工。

(2)、乙方一律不得雇用五十五岁(包括五十五岁)以上的工人(以身份证为准);

标准组织施工,由于乙方安全措施不到位造成事故的,乙方应承担一切责任。

(5)、乙方必须对在施工现场施工的工作人员进行经常性的安全教育,并将安全教育的资料及时上报项目部及公司,每周至少三次,如有缺漏,按违约处理,且每次支付给甲方违约金200元。

(6)、乙方必须做好充分准备随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查及每次质量安全大检查,如由乙方原因造成经济及名誉的损失,则由乙方承担全部责任并赔偿甲方的经济损失。

(7)、乙方必须与甲方签订安全生产责任书,乙方也必须与自己的每个职工签订安全生产责任书,不签订不得进入施工现场。

三、工程质量。

1、工程质量应按照国家现行的规范、标准或行业的质量检验评定标准为依据,同时应遵守贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司的质量、安全管理规章制度的要求,由于乙方原因造成工程质量不达标,乙方应承担违约责任。

2、乙方必须严格按照设计图纸、技术交底及现行施工规范和甲方的书面的要求进行施工,同时严格遵守公司的质量、安全管理规章制度的相关规定。

四、检查和返工。

1、乙方必须认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师和甲方依据合同发出的指令施工,随时接受监理和甲方的检查检验,为检查检验提供便利条件。

2、工程质量达不到约定标准的部分,监理和甲方一经发现,可要求乙方拆除和重新施工,乙方应按监理和甲方的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准,因乙方原因达不到约定标准造成返工的,其返工造成的材料浪费和花费的人工费全部由乙方承担,且工期不予顺延,并给予相应的处罚。

3、无论监理和甲方是否进行验收,当其要求对已隐蔽的工程重新检验时,乙方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。

1、乙方必须严格按进度计划组织施工,接受甲方对进度的检查监督。

2、乙方应及时进行调整,保质保量完成工程进度,如拖延工期3天以上(包括3天)者,甲方将扣除乙方已完工程进度工资款的3%作为违约。

3、如未按期完成工程进度2次以上者(包括2次)或拖延工期10天以上(包括10天)者,甲方有权派其他施工人员进场施工,甲方将扣除乙方已完工程进度工资款的20%作为违约。

4、乙方必须及时按甲方的要求提供年、季、月、周的进度计划并遵照完成,否则承担相应的责任。

5、乙方每施工一个分项项目前,必须提前一星期前上报材料计划和工地的设备及用具。以便甲方提前组织送货到场,否则造成的工期延误,由乙方负责。

六、工程验收。

1、乙方完成的每道工序必须经现场项目经理、技术人员按公司的管理汇编进行严格验收,凡是不符合要求的一律按管理汇编的相关规定进行处罚并进行整改,直至达到规范要求并经现场项目经理、技术人员签字认可方可结算。

2、乙方因质量问题给甲方造成损失,需向甲方加倍赔偿造成的经济损失。

七、违约责任。

1、乙方如工程质量达不到约定标准,甲方不付给乙方任何费用。

2、乙方如工程进度达不到要求而延误甲方工程完工的,应赔偿给甲方因此而造成的所有损失。

3、乙方如未经甲方许可中途停止施工或撤离现场的或中途不干的,甲方不付给乙方任何费用,也不予以结算工作量。

4、工程完工后,甲方按所有人工费总额的5%扣做工程保修金,按工程竣工验收之日起,一年后返还;如出现问题,乙方应及时负责维修,所有费用从保修金中扣除。

5、工程完工后,施工现场必须清扫干净,做到工完料尽场地清,将所有剩余材料及设备装卸至甲方指定地点,否则按违约处理,且甲方派出的工人进行清理的费用从乙方工程款中扣除。

甲方(盖章):乙方(盖章):

法定代表人:法定代表人:

债权债务结清协议书

上诉人(原审被告)徐州某某建筑安装工程有限公司。

被上诉人(原审原告)闫某某。

委托代理人韩某。

原审被告王某某。

原审第三人闫某。

委托代理人鹿某某。

上诉人徐州某某建筑安装工程有限公司(以下简称某某公司)因债权债务转让合同纠纷一案,不服徐州市号民事判决,向本院提起上诉。本院于20__年9月14日立案受理后,依法组成合议庭公开开庭审理了本案。上诉人某某公司的委托代理人王某某、被上诉人闫某某的委托代理人韩某、原审被告王某某、原审第三人闫某的委托代理人鹿某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明:20__年8月24日,闫某某与某某公司签订建筑工程施工合同,合同约定某某公司开发的本市号楼土建等工程由闫某某承包,承包形式为包工、包料、包工期。20__年12月26日经某某公司、闫某某、闫某三方同意,该工程又转包给了第三人闫某。工程完工后,闫某因欠案外人陈某雷钢模租赁款,被陈某雷起诉至徐州市云龙区人民法院,该院随后以某某公司尚欠闫某工程款为由,冻结了某某公司帐户存款170000元。后该院在执行中依法扣划132500元,余款37500元闫某于20__年1月25日以债权转让的形式转给闫某某所有,同日,闫某与某某公司约定,某某公司被冻结的170000元资金,除法院执行给陈某雷的132500元外,余款请交给闫某某。为此,闫某书写便条一份,内容为:公司留的170000元资金除给陈某雷132500元外,余款请交闫某某。上诉人某某公司的副经理王某某在该便条上书写:剩余37500元,同意付18000元,余款19500元待水泥款和质量问题协商后方可支付。后因某某公司一直不向闫某某支付上述37500元,闫某某遂持该便条诉至法院,要求依法判令某某公司予以给付。

原审法院经审理认为:债权转让合同是指债权人将合同的权利全部或者部分转让给第三人,第三人取得债权,向债务人主张的合同,债权人转让权利的应当通知债务人,该案从原、被告提供的证据来看,系债权转让合同。原债权人为闫某,债务人为某某公司,受让人为闫某某。闫某承包某某公司工程,某某公司欠闫某170000元工程款,闫某欠陈某雷钢模租赁费132500元,法院执行完毕后,闫某于当天办理了两份手续,第一份为债权转让手续,意思是将存在某某公司17万元支付给陈某雷132500元外,余款37500元转给闫某某,手续已办完,该手续由王某某签字认可,如果闫某某领走了37500元,闫某的另一份借据就发生了效力,两份手续办完后,截止到起诉之日止,仅有案外人陈某雷通过法院执行132500元,余款37500元没有领款手续,加起来应当是170000元,显然不符合财务的规定,因此双方当事人提供的证据形成了证据的锁链,原告的诉讼请求成立,对原告的诉讼请求法院予以支持。被告的抗辩观点不能成立,法院不予采信。遂判决:一、本判决发生法律效力之日起10日内被告徐州某某建筑安装工程有限公司一次性支付原告闫某某工程款人民币37500元。二、驳回原告闫某某的其他诉讼请求。

上诉人某某公司不服上述民事判决,向本院提起上诉称,被上诉人仅仅依据便条起诉没有法律依据,且该便条附加条件是水泥款和质量问题解决以后才能支付,因此该债权不能转让。另外闫某又出具了其他条子证实170000元已经支付,故不能再向闫某某支付。

被上诉人闫某某答辩称,一审法院认定事实清楚,适用法律正确,审理程序合法。上诉人提出的债权转让法律没有规定具体形式,只要通知到债务人就生效。另外上诉人提出拖欠水泥款和房屋质量存在问题作为债权转让的条件是不成立的,法律规定只要债权存在,在通知到债务人就已经生效,欠款和房屋质量不影响债权的成立,如果上诉人认为有欠款和存在房屋质量问题可以另案起诉。请求驳回上诉,维持原判。

原审第三人闫某答辩意见同闫某某的答辩意见。

原审被告王某某答辩意见同上诉人某某公司的意见。

经各方当事人共同确认,本案的争议焦点是:闫某向闫某某的债权转让是否成立,某某公司是否应该向闫某某支付37500元款项。

为支持其上诉观点,上诉人某某公司向法庭出具如下证据:

1、职工工资分配表一份。形成时间为20__年4月12日。原审第三人闫某在该分配表签字,要求予以支付工资款。

上诉人认为,该分配表可以证实闫某在向某某公司出具便条要求将37500元工程款转让给闫某某后,又向公司要求将尚欠的上述工程款支付工人工资,而且公司亦已经实际支付,因此公司已经不欠闫某工程款,不应再向闫某某支付。

被上诉人闫某某质证称,该分配表形成时间在债权转让之后,因此与本案没有关系。

原审第三人闫某质证意见与闫某某相同。

原审被告王某某质证称,该工资款支付后,某某公司已经不再对闫某负有债务。

xx小区xx室住户王淑梅出具的请求、承诺和收条以及xx小区物业管理部门和维修组出具的证明。

上诉人认为,上述证据可以证实由闫某承建的xx小区2期8-1-301室由于出现质量问题,由某某公司向房主进行了6000元的赔偿,因此应在尚欠闫某的37500元中扣除上述款项。

被上诉人闫某某质证认为,上述请求等四份证据均为案外人书写,与本案没有关联性。

原审第三人闫某质证意见同闫某某的意见。

原审被告王某某没有发表质证意见。

3、案外人张冬梅书写的收条一份。载明收到xx小区12号楼水泥款13125元。案外人闫成华书写的收到75吨水泥的收据。

上诉人认为该款项应当从尚欠闫某的37500元中扣除。

被上诉人闫某某质证认为,上述两案外人与其没有任何关系,因此水泥款不应扣除。

关于上述3组证据,本院认为,闫某要求支付工资的工资分配表形成于其将债权转让给闫某某之后,由于债权转让已经实际完成,因此该证据不能对抗其之前书写的债权转让的便条,不能从闫某某已经接受的债权中扣除;某某公司与王淑梅就质量问题达成的赔偿意见由于没有实际施工人闫某参与协商,该事实的成立与否不能得以证实,故对该证据本院不予采信;由于闫某某不承认案外人张冬梅、闫成华与其有隶属关系,且某某公司亦不能证实闫某某委托张冬梅、闫成华接收水泥和水泥款,故张冬梅、闫成华的行为无证据证实应由闫某某承担责任,故该证据本院亦不予采信。

相关范文推荐
  • 10-21 实用劳动日记扫地大全(17篇)
    小心驶得万年船,安全回家再深圳。在制作安全标语时,要注意言简意赅,突出主要要点。家中有毒品,绝对不要摸一摸。假期的一天,我做完作业没事干,想想应该为大人干点什么
  • 10-21 热门幼儿园园长开学致辞稿(通用12篇)
    梦想是我们心中的明灯,可以照亮前进的道路,让我们不再迷失。培养良好的习惯和积极的心态,能够帮助我们更好地追求和实现自己的梦想。接下来是一些实现梦想的成功实例,希
  • 10-21 最新体育申请书(案例16篇)
    党员转正申请书是党员自我评价的一个机会,通过写作可以更好地反思自己的成长和进步。如果你对写工作转正申请书感到迷茫,不妨参考一下以下的范文,看看是否能够帮助你。
  • 10-21 专业学年鉴定登记表班主任评语(案例18篇)
    总结范本可以帮助我们学习如何清晰地表达自己的观点。在撰写范文范本时,我们应该注意写作的逻辑性和条理性,通过合理的结构和连贯的表达来使文章更具说服力。以下是小编为
  • 10-21 热门研究生工作总结及展望(案例13篇)
    公司企业在全球化进程中发挥了重要作用。以下是小编为大家收集的卫生工作总结范文,供大家参考和学习。201x年,在学院党委和行政的坚强领导下,深入贯彻党的xx届三中
  • 10-21 2023年租车公司经营管理制度(汇总14篇)
    爱国标语展现了国家的形象和精神风貌,对塑造公民意识起到积极的引导作用。在写作过程中,要注重语义的准确性和表达的清晰度,避免歧义和模糊性。现在让我们共同赏析一下优
  • 10-21 2023年《艺术与审美》心得体会大全(14篇)
    军训心得是对军训生活的回顾和总结,通过总结我们能够更好地发现自己的优势和劣势,为今后的学习和生活制定合理的目标。希望以下这些实习心得范文能够给你提供一些写作思路
  • 10-21 实用观看药材心得体会总结(模板16篇)
    考试总结是对自己学习成果的检验和总结,更是对未来学习方向和方法的思考和规划。知识点总结:体育中的篮球基本技术近年来,随着电影、电视剧、纪录片等影视作品的不断涌现
  • 10-21 优秀政府办年度工作计划范文(16篇)
    教学工作计划的实施过程需要及时进行反馈和调整,确保教学效果的提升。这些范文中的幼儿园工作计划充分考虑了幼儿的特点和需求,具有一定的可操作性和可借鉴性。
  • 10-21 实用工程施工三方协议范文(20篇)
    总有一天,你会感激曾经让你痛苦的苦难,因为那是你成长的催化剂。合理结构总结文档,将重点和核心内容突出展示。在下面的励志总结中,我们可以看到许多成功者的经验和智慧