范文为教学中作为模范的文章,也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考,也可以作为演讲材料编写前的参考。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧
小产权房屋买卖协议受法律保护吗篇一
卖方(甲方):
身份证号码:
买房(乙方):
身份证号码:
甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,诚实守信,协商一致前提下订立本合同条款如下:
一、甲方自愿将其位于的房屋以人民币 拾 万 仟元整( )的价款出售给乙方(一次性付清,附收款收据,其中含甲方转交安装煤层气20xx元在内),甲方将所交村委出具购房款收据一并转交于乙方,由村委、公证人见证,更正为乙方名下。
二、本合同签订后,甲方对该房屋的`相关权益(使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等)随该房屋一并转让给乙方。甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。
三、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。立字为据,由村委,中证人见证。
四、本合同自双方签字或盖章之日起生效。
甲方: 年 月 日 乙方: 年 月 日 见证人: 年 月 日
本合同一式5份,甲乙方各执一份,见证人各一份。
小产权房屋买卖协议受法律保护吗篇二
卖方(甲方)姓名(签字捺印):
身份证号码:
联系电话: 买方(乙方)姓名(签字捺印):
身份证号码:
联系电话:
见证人:姓名(签字捺印)
姓名(签字捺印)
姓名(签字捺印)
姓名(签字捺印)
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,共同信守执行。
号楼五单元二楼西户住宅壹套(建筑面积
平方米)及配套车库壹间(建筑面积
平方米)。甲方保证对其所售房屋拥有完全的所有权,没有抵押、贷款等各种负担。
第二条 上述住宅及车库交易价格为人民币
万元整(壹拾柒万伍仟元整),此价格由甲乙双方签订协议书之日起生效不得变更。
第三条 付款方式:乙方一次性交清购房全款人民币
万元整(壹拾柒万伍仟元整)甲方应于收到乙方全额房款之日起将交易的房屋全部交付给乙方所有。甲方不再拥有产权及使用权等和此房屋相关的任何权利。
第四条
房屋交易完成后,乙方办理房屋相关手续,需甲方出面配合协助办理的,甲方需在规定办理期限内积极配合乙方办理各种手续,所需费用由乙方承担。
第五条
房屋交易前所产生的水电费及其他费用由甲方结清,交易后所产生的水电费及其他费用由乙方承担。
第六条
自房屋交易完成之日起,如遇拆迁等与此房相关的权利、义务等均由乙方享有和承担,在此之前由此房产生的权利、义务均由甲方享有和承担。
第七条
违约责任
元违约金。
元。
第八条
本协议经甲乙双方共同签字后生效,本协议一式四份,甲乙双方各执两份。本协议具有法律效力。
第九条
本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的可申请仲裁或依法向人民法院起诉。
第十条
本协议中未规定的事项均遵照中华人民共和国有关法律法规执行。
签订日期:
****年**月**日
小产权房屋买卖协议受法律保护吗篇三
甲方签字:
乙方签字:
本协议与《商品房买卖合同》(以下简称本合同)具有同等法律效力。房屋买卖双方就《商品房买卖合同》未尽事项达成如下协议:
第一条、合同签订前,出卖人已向买受人明示了《商品房预售许可证》和《商品房买卖合同》示范文本及《合同补充协议》、《商品房销售管理办法》、《城市商品房预售管理办法》、《前期物业管理服务合同》、《业主临时管理规约》等文件;买受人已细读并完全理解上述文件的内容;并就本合同以及本补充协议与出卖人进行了充分的协商,双方对各条款的意思表示理解一致。
第二条、为了鼓励购买商铺业主自主经营,出卖人特施行优惠政策,具体内容如下:
1、购买本项目商铺的业主在使用所购商铺经营一年后(以业主办理营业执照时间为准)的`第一个月15日获得开发商给予的________元(人民币大写:)创业基金奖励。
2、《商品房买卖合同》签订的第三年后,业主可以将商铺返租给开发商使用1年,届时开发商将一次性支付买受人________元(人民币大写:)租金。
第三条、买受人充分了解房地产市场潜在的风险,在任何情况下,出卖人有权在法律允许的范围内对未售房源进行价格调整,买受人不得以此为由向出卖人提出任何方式的索赔或解除本合同。
第四条、本补充协议为合同不可分割的组成部分,补充协议与本合同正文不一致之处,以本合同约定为准。
出卖人:买受人:
法定代表人(委托代理人):
日期:日期:
小产权房屋买卖协议受法律保护吗篇四
出卖人:________(以下简称甲方)
买受人:________(以下简称乙方)
甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商,一致同意订立合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方愿将自有坐落____市____路____号房屋____间,建筑面积____平方米售卖给乙方。
二、甲方出售给乙方的房屋东至____,南至____,西至____,北至____(附四至平面图一张)。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、厨房、地下室及其他设备。
三、上列房屋包括附属设备,双方议定房屋价款人民币____万元,由甲方售卖给乙方。
四、房屋价款由乙方在本合同签订之日起___日内一次性付清。
五、甲方应自本合同签订日起____天内将房屋腾空,连同原房屋所有权证等有关证件点交乙方,由乙方出具收到凭证。
六、本合同签订生效后___日内,甲方应协助乙方办理产权过户手续。如因甲方延误办理,影响产权过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。
七、本合同签订前,该房屋如有应缴纳的一切税、费,概由甲方负责。本合同发生的过户登记等有关税费由___方负担。
八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价的总额3‰计算违约金给付乙方。逾期超过3个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应向乙方支付所付房价款同额的赔偿金。
九、乙方不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时,乙方应按日3‰计算的违约金给付甲方。逾期超过3个月时,甲方有权解除本合同。
十、甲方保证其出卖给乙方的房屋,产权清楚,绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,致影响乙方权利的行使,由甲方负责解决,按本合同第八条逾期交房的规定处理。
十一、交屋时,乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符,甲方应于1个月内予以修理,如逾期不修理,乙方可自行修理,费用由甲方承担。
十二、本合同一式4份,甲乙方各执2份,自双方签字之日起生效。
甲方:_______乙方:_______
____年___月___日____年___月___日
小产权房屋买卖协议受法律保护吗篇五
卖方(甲方)姓名(签字捺印):身份证号码:联系电话: 买方(乙方)姓名(签字捺印):身份证号码:联系电话:
见证人:姓名(签字捺印)姓名(签字捺印)
姓名(签字捺印)姓名(签字捺印)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,共同信守执行。
第一条 经甲乙双方共同协商,乙方同意购买甲方拥有的座落在枣庄市薛城区陶庄镇尚马福巢号楼五单元二楼西户住宅壹套(建筑面积平方米)及配套车库壹间(建筑面积平方米)。甲方保证对其所售房屋拥有完全的所有权,没有抵押、贷款等各种负担。
第二条 上述住宅及车库交易价格为人民币万元整(壹拾柒万伍仟元整),此价格由甲乙双方签订协议书之日起生效不得变更。
第三条 付款方式:乙方一次性交清购房全款人民币万元整(壹拾柒万伍仟元整)甲方应于收到乙方全额房款之日起将交易的房屋全部交付给乙方所有。甲方不再拥有产权及使用权等和此房屋相关的任何权利。
第四条房屋交易完成后,乙方办理房屋相关手续,需甲方出面配合协助办理的,甲方需在规定办理期限内积极配合乙方办理各种手续,所需费用由乙方承担。
第五条房屋交易前所产生的水电费及其他费用由甲方结清,交易后所产生的水电费及其他费用由乙方承担。
第六条自房屋交易完成之日起,如遇拆迁等与此房相关的权利、义务等均由乙方享有和承担,在此之前由此房产生的权利、义务均由甲方享有和承担。
第七条违约责任
(一)房屋交易完成后,甲方违约不出售上述住宅及车库的,甲方除必须按乙方规定的时间退还已收到的乙方购房款外,必须另行支付给乙方元违约金。如房屋出现增值,则甲方还需向乙方支付增值金额;如乙方已付款但终止购房的,乙方需承担元违约金。
(二)自乙方要求甲方协助办理房屋相关手续之日起,甲方未在合理时间内协助乙方办理手续的,甲方除必须及时配合乙方办理外,按日支付违约金元。
第八条本协议经甲乙双方共同签字后生效,本协议一式四份,甲乙双方各执两份。本协议具有法律效力。
第九条本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的可申请仲裁或依法向人民法院起诉。
第十条本协议中未规定的事项均遵照中华人民共和国有关法律法规执行。
签订日期:年月日
小产权房屋买卖协议受法律保护吗篇六
乙方:__________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以此共同信守执行。
第一条乙方同意购买甲方拥有的坐落在
第二条上述房产的交易价格为:_____单价:_____人民币/平方米,总价:人民币_____元。本合同签定之日,乙方向甲方支付人民币_____元整,作为购房定金。
第三条付款时间与方法
1、甲乙双方同意并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首款(含定金)人民币拾剩余房款人民币待乙方申请住房公积金贷款后一次性支付给甲方。
2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款,并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款(含定金)人民币万拾剩余房款人民币毕当日付给甲方。
第四条甲方应于收到乙方全额房款之日起天内将交易的房产全部交付给乙方使用,并应在交房当日将等费用结清。
第五条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的.税费。
第六条违约责任:
经双方商定,有下列情形之一的,应承担违约责任。
1、无正当理由解除合同的;
2、与他人私下串通,损害甲、乙双方利益的;
3、其他或是影响甲、乙双方交易的。
第七条本合同发生争议的解决方式:双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决,协商不成可以依法向人民法院提起诉讼。
第八条本合同一式二份。甲方产权人一份,乙方一份。
第九条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力,以上协议自双方签字之日起生效。
甲方:__________乙方:__________
日期:__________日期:__________