现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
工程合同管理填空题篇一
(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.承包人和发包人共同
2、对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为( )。
a.合同解除
b.合同转让
c.合同变更
d.权利和义务同时转移
3、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于( )条款。
a.有效的合同
b.效力待定的合同
c.可变更、可撤销的合同
d.无效的合同
4、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。
a.欺诈而可撤销
b.胁迫而可撤销
c.胁迫而无效
d.显失公平而无效
5、无权代理的情况不包括( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.经过被代理人追认的.行为
c.代理权终止为代理行为
d.超越代理权限为代理行为
6、执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。
a.按原价格执行
b.按新价格执行
c.遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行
d.遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行
7、不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。
a.比例计算法
b.网络图分析法
c.分部组合估价法
d.定额估价法
8、下列关于合同法律关系的表述，错误的是( )。
a.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质
b.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织
c.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素
d.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系
9、监理合同自( )生效。
a.合同签字之日起
b.合同登记之日起
c.工程开工之日起
d.监理工程师进驻现场之日起
10、监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。
a.14
b.21
c.42
d.84
11、 甲公司欠某供应商1 000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l 000万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。
a.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任
b.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
c.应当由甲公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
12、 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
a.7
b.14
c.28
d.34
13、 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以( )来判定的。
a.约定的日历天数
b.完成正常监理工作预定的时间
c.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日
d.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务
14、 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是( )。
a.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见
b.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任
c.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用
15、 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。
a.费用索赔
b.工期索赔
c.工程加速索赔
d.工程变更索赔
16、 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由( )。
a.发包人明确双方职责，且无需做出通知 、
b.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人
c.监理单位明确双方职责，且无需做出通知
d.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方
17、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师发出暂停施工指示的起因不包括( )。
a.内外部条件的变化
b.发包人应承担责任的原因
c.协调管理的原因
d.承包人的原因
18、 合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为( )。
a.连带责任
b.违约责任
c.保证责任
d.缔约过失责任
19、 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。
a.指定代理
b.法定代理
c.转代理
d.委托代理
20、 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。
a.提前竣工的机器设备要求
b.发包人为赶工应提供的方便条件
c.提前竣工所需的追加合同价款
d.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
工程合同管理填空题篇二
定金给付在时间上要先于主债的履行期，以为定金罚则的适用提供现实基础。无定金的先行给付则无定金功能的实现，也即无预付款性质的产生。定金给付的时间决定定金合同成立的时间。定金是依定金合同、定金交付而设定的。定金合同是定金交付的凭据。定金合同是实践性合同，定金给付为定金合同成立的要件。因而，定金给付即宣告定金合同成立，两者为统一的过程。可见，定金给付与定金合同的关系，关涉到定金合同的成立，进而影响主合同，是定金制度中必须重视的一个问题。
1.定金未交付的后果。双方当事人自愿达成一方给另一方一定数额的金钱或者其他代替物作为定金的协议，该协议非为诺成性合同，须有定金交付始为成立，在定金交付之前该协议不具有法律效力，对双方无强制履行的可能。故付定金方于约定给付定金期限届满未给付定金的，不会构成违约，只能认定定金合同尚未成立而矣。设立定金是合同一方或者双方当事人在订立主合同时为保证自身债权实现的一种期待，因付定金方未给付定金从而导致定金不成立，显然违背当事人的真实意愿，对当事人将产生多样法律后果。
首先看定金未给付对定金合同关系的影响。定金未给付，则定金合同不成立，当事人之间无法形成定金法律关系双方对定金的期待便无法实现，因双方当事人有达成定金合同的合意，使双方处于缔约阶段，产生特定的缔约法律关系。付定金方因自己的原因未能给付定金的，违反了依民法诚实信用原则所负之法定义务，应当依法承担缔约过失责任，赔偿对方因其缔约过失而受有的信赖利益损失。但付定金方因不可归责于其本身之事由未给付定金的，不承担法律责任。因受定金方原因未能给付定金致定金合同未成立的，受定金方应承担缔约过失责任，赔偿对方因此所受损害。
其次，定金未交付还将对主合同产生一定影响。如果当事人特别约定定金为成约定金时，无定金交付则主合同不成立，自无疑问。在无特别约定定金种类时，定金未交付不会影响主合同的成立，定金未交付也不构成违约，主合同应当有效并须履行。但定金未交付使当事人期待的定金担保不能成立，对当事人利益影响甚巨，因无定金担保，所受的风险将大大提高。可见，定金不给付必然会对主合同的法律效力产生一定影响。因而有学者主张，定金不给付将构成默示的预期违约。只要存在定金不给付的事实，不论是故意拒绝或者客观不 能，除非是受定金方的过错，均得认定付定金方构成默示的预期违约。受定金方得请求未付定金方提供充分的履行债务的保证，并可暂时不履行合同。在未给付定金方于合理期限内提出了相应的担保的，受定金方应当履行主合同义务。若未给付定金方在合地期限内未能提供充分担保的，受定金方可以直接请求对方承担违约责任，也可以于主合同履行期限届满以后发生实际违约时再请求权利济。定金不给付产生预期违约的效果，可以弥补定金担保因定金未给付无法发挥担保作用，致债权人面临实际违约危险而无法采取补救措施之不足，避免致受定金方处于极端不利之境地，维护交易的安全。
再次，定金合同在定金未给付时，定金合同不产生法律效力。但在定金给付时间晚于定金合同约定的给付时间的，或者给付的定金数额或定金形态不同于约定的，则未必一定导致定金合同不成立。定金成立，于主合同履行期限届满前均无不可，所以有关定金给付时间的约定，不因定金交付时的变化而影响定金的担保功能，但可使定金的预付款的作用受到削弱。定金担保为定金的主在功能，也是当事人追求的主要目的，牺牲定金的预付款之利益有时也可以接受。定金给付的数额和标的物形态的改变，只要受定金方同意接受，可视为达成新的定金合同。若定金给付不能满足受定金方的要求，受定金方可以拒绝接受，按未交付定金情形处理。
定金合同无效或者被撤销的法律后果。定金给付使定金合同成立，但定金合同成立以后是否有效，尚须依定金的法定有效要件检视之。欠缺法定的有效要件时，定金合同则可能无效或者被撤销，自始失去法律效力，定金无效或者被撤销的情况比较复杂，其法律后果须具体分析。在主合同履行期之前，定金被宣告无效或者被撤销的，定金应当返还，有过错的一方或者双方应承担法律责任。仅有一方有过错的，另一方因定金无效或者被撤销而严重影响其利益的，有权按未给付定金情形处理，可以要求对方重新提供担保，对方在合理期限内未提供充分担保的，按违约处理。在主合同开始履行以后，定金因主合同履行已经返还或者抵作价款，而定金合同被宣告无效，受定金方有过错的，应当支付对方定金利息，付定金方有过错的，无权请求支付利息：此时，因定金合同已经履行，则当事人不再享有撤销权，如果有当事人请求撤销定金的，“则不予支持。因当事人不履行主合同适用定金罚则的，当事人不得请求撤销定金。定金合同被宣告无效的。定金应当返还。但定金合同无效一方有过错的，另一方有权以定金抵作赔偿金。
因此，这种情况，因支付票据无效而导致定金合同无效，另一方无权要求对方履行定金合同。
工程合同管理填空题篇三
（二）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）
1.下列不是业主的主要合同关系有（d）。
a.勘察设计合同b.施工合同c.监理合同d.运输合同
2.最典型的合同类型是（b）。
a.单价合同b.固定总价合同c.可调单价合同d.成本加酬金合同
3.业主与承包商之间的关系是（b）。
a.上下级关系b.合同关系c.经济管理关系d.领导与被领导关系
4.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，履行应在(b)。
a.支付货币一方所在地b.接受货币一方所在地
c.货币存放地d.货币使用地
5.现阶段最值得推行的工程合同担保是（c）。
a.保证b.抵押 c.银行保证 d.定金
6．建设工程项目施工总承包商承包的建设项目主体结构必须由（c）。
a.监理单位自行完成b.业主自行完成c.总承包商自行完成d.分包主体结构的分包商自行完成7.对整个合同实施过程进行全面检查、对比、分析、纠正的管理活动是（b）。
a．合同评价b.合同控制 c.合同履行 d.合同变更
8.争端裁决委员会作出处理决定后，承包商对结果仍不满意。按照施工合同条件的规定，承包商(d)。
a.必须接受裁决委员会的决定b.可以将争议提交业主做决定
c.可以提交仲裁机构做决定d.可以再次提交工程师做决定
9.如果设计变更由业主承担责任，则相应的施工方案的变更也由（c）。
a.承包商负责b.设计单位负责c.业主负责d.监理单位负责
10．工期索赔分析的重点是（a）。
a.非承包商原因造成的延误b.分包商原因造成的延误
c.承包商原因造成的延误d.设备供应单位原因造成的延误
11．工程施工投标的主体是(c)。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.设备供应单位
12．当事人应当严格按合同约定的数量、质量、标准、价格、方式、地点、期限等完成合同义务，体现了（b）。
a．实际履行原则b．全面履行原则c．协作履行原则 d.情势变更原则
13.在开标前保密,衡量或择优选择投标人的依据是（c）。
a．招标文件b.投标文件c.标底d.标价
14．订立合同过程中，要约邀请是(a)。
a.招标公告b.投标书c.开标d.中标
15．确定对整个工程项目有重大影响的带根本性和方向性的合同问题是（c）。
a.合同订立b.招投标c.工程合同总体策划d.合同实施
16．对不利的异常地质条件所引起的施工方案的变更，一般作为（c）。
a.承包商的责任b.设计单位的责任c.业主的责任d.监理单位的责任
17．组织评标委员会评标，择优选择中标人的是（b）。
a.投标人b.招标人c.招标代理机构d.政府主管部门
18．承包商将要求索赔的意向通知监理工程师并抄报业主，应在索赔事件发生后的（d）。
a.7天内b.14天内c.10天内d.28天内
19．工程合同体系的主干为（c）。
a.勘察合同b.销售合同c.施工合同d.监理合同
20.合同总体策划反映工程项目的实施战略和（c）。
a．全局战略b．系统战略c．企业战略d．经营战略
21．合同中以及由合同引起的不确定性是（b）。
a.管理过程风险b.合同风险c.实施控制风险d.预测风险
22.合同进度、质量、费用等动态数据属于(c)。
a.合同前期信息b.合同原始信息
c.合同跟踪信息d.合同变更信息
23.承包商采取多方案报价的措施属于工程合同风险对策的（a）。
a． 经济措施b.合同措施c.技术措施d.组织措施
24．中华人民共和国招标投标法规定招标的方式有公开招标和（b）。
a.分阶段招标b.邀请招标c.议标d.两阶段招标
25．风险分配应该按照公平原则和（b）。
a． 合理原则b.效率原则c.适用原则d.目标原则
26．根据各国法律规定，损害赔偿的方法一般有金钱赔偿和（c）。
a.精神赔偿b.返回财产c.恢复原状d.继续履行
27．承包人未取得建设施工企业资质或者超越资质等级签订的建设工程施工合同为（c）。
a.效力待定合同b.有效合同c.无效合同d.无法判断
28．承包商在(d)合同中承担的风险最小。
a.可调总价b.不可调总价c.单价d.成本加酬金
29．一般合同价格调整的方法有公式法调价和（d）。
a.单价法调价b.综合法调价c.市场法调价 d.文件证据法调价
30．在工程施工过程中，工资和物价上涨属于（a）。
a.外界环境的风险
b.项目组织成员资信的风险
c.工程技术风险
d.管理过程的风险
二、多项选择题(本大题共5题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31．合同总体策划的过程包括（abcde）。
a.研究企业战略和项目战略
b.确定合同总体原则和目标
c.分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究
d.对合同的各个重大问题做出决策和安排，提出合同措施
e.准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。
32.一揽子承包的特点有(ace)
a.减少业主面对的承包商的数量,给业主带来很大方便
b.业主有大量的管理工作,项目前期需要比较充裕的时间
c.使得承包商能将整个项目管理形成一个统一的系统，避免多头领导，降低管理费；
d.业主必须负责各承包商之间的协调
e.业主必须加强对承包商的宏观控制，选择资信好、实力强、适应全方位工作的承包商。
33．联营合同的基本原则是（abcde）。
a．互相忠诚b.互相信任c.互相帮助d.共同承担风险e.共享利益
34.标底的主要作用包括（abc）
a． 确定工程合同价格
b． 核实建设工程规模的依据
c． 衡量、评审投标保级和理性的依据和尺度
d． 投标报价的依据
e． 制定标书的可靠信息
35.合同分析的要求有（abcd）。
a．准确客观b.简明清晰c.协调一致d.全面完整e.战略长远
36．工程变更的内容包括（abcde）。
a．任何工作质量或其他特性的变更
b．工程任何部分标高、位置和尺寸的改变
c．删减任何合同约定的工作内容
37.按索赔的依据分类的是(ade)。
a.合同内索赔b.总索赔c.工期索赔d.合同外索赔 e.通融性索赔
38.关于分包的法律禁止性规定中违法分包的内容有（abcd）。
a.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
39.建设工程总承包合同的主要条款有（abcd）。
a．词语涵义及合同文件，总承包的内容，双方当事人的权利义务
b．合同履行期限，合同价款，工程质量与验收
c．合同的变更，风险，责任和保险，工程保修
d．对设计、分包人的规定，索赔和争议的处理，违约责任
e．合同价款，合同工期开始日期，竣工日期
40.我国建设工程项目施工招标标底主要采用编制方法（bc）。
a．预算单价法b．工料单价法c．综合单价法d．生产指数法e．单位估价法
三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.分包合同 : 承包商把从业主处承包的工程任务中的某些分项工作分包给另一承包商，明确分包工程中各自的权利义务的合同。
42.缺陷责任期 :一般也叫保修期，指正式签发的移交证书中注明的缺陷责任期开始日期（一般为竣工验收的日期）后一段时期（一般为一年或更长）。
44.工程担保: 建设工程合同的当事人双方为了全面履行合同，根据法律、行政法规定的规定或双方约定，经协商一致而采取的一种具有法律效力的保护措施。
45.固定单价合同: 合同合同单价时固定的，不因物价变动而调整。承包商承担物价上涨风险。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46.建设工程合同实施分为哪几个方面？？
合同分析；合同控制；合同变更管理；合同信息管理
47.在项目的开始阶段，业主必须就哪些合同问题做出决策？
承发包模式的策划；合同种类和合同条件的选择；合同主要条款和管理模式的策划；工程项目相关的各个合同在内容、时间、组织、技术上的协调。
48.在工程项目中有哪些主要的风险？
外界环境风险 ；工程技术和实施方法等方面的风险 ；项目组织成员资信和能力风险 ；管理过程风险。
49.固定总价合同应用的前提是什么？
工程范围必须清楚，工程报价的工程量准确；工程设计细、图纸完整；工程结构、技术简单，风险小，报价方便；投标期相对宽裕。
50.投标文件审查和分析的内容？
投标文件总体审查；报价分析；技术性评审；其他评标因素分析。
51．合同争议的种类有哪些？
合同主体的争议；工程款支付的争议；工程质量的争议；工程分包与转包的争议；设计变更的争议；工期进度和工程量的争议；合同竣工验收的争议；安全事故赔偿的争议；不可抗力的争议；其他争议。
工程合同管理填空题篇四
（一）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）
在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
1.下列不是业主的主要合同关系有（b）。
a.勘察设计合同b.施工分包合同c.监理合同d.贷款合同
2.最常见的合同类型是（a）。
a.单价合同b.固定总价合同c.可调单价合同d.成本加酬金合同
3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是(d)。
a.招标公告b.投标书c.开标d.中标
4.分包人必须在合同中约定或经（b）
a.监理单位认可，否则属于非法分包。b.业主认可，否则属于非法分包。
c.总承包商认可，否则属于非法分包。d.政府主管部门认可，否则属于非法分包。
5.合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用(a)。
a.补充协议b.合同有关条款c.交易习惯d.按照通常标准
6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为(b)。
a.不可抗力b.承包方的设备损坏c.设计变更d.工程量变化
7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（b）。
a．工程索赔b.工程变更责任分析c.工程变更控制d.工程合同风险分析
8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（a）。
a．实际履行原则b．全面履行原则c．协作履行原则d.情势变更原则
9.公开招标是指（b）。
a．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
b．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
d．有限招标
10.工程标底是工程项目的(b)。
a.中标合同价格b.招标预期价格c.施工结算价格d.工程概算总价格
11.建设工程合同实施不包括（d）。
a.合同分析b.合同控制c.合同变更管理d.合同审查管理
13.下列不是合同价款应规定的内容的是（d）。
a．计算方式b．结算方式c．价款的支付期限d．价款支付日期
14.业主将设计、土建、电器等工程施工分别委托给不同的承包商的承包模式称为（b）。
a.全包模式b.平行发包模式 c.设计施工总承包模式d.设计管理承包模式
15.依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交(b)。
a.现场同期记录b.索赔意向通知c.索赔报告d.索赔证据
16.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则(d)。
a.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效
b.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效
c.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效
d.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效
17.按索赔的依据分类的是(a)。
a.合同内索赔b.总索赔c.工期索赔d.总承包商与分包商之间的索赔
18.从工程开始到颁发工程的移交证书为止，对工程的照管负全部责任是（c）。
a.业主b.监理工程师c.承包商d.设计单位
19.合同总体策划的目的是通过合同保证项目（b）。
a.工期的实现b.总目标的实现c.质量目标的实现d.投资目标的实现
20.在国际上，一般情况下，业主都在合同签订后向承包商提供一笔无息开工动员费，成为（a）。
a.预付款b.暂定费c.保留金d.不可预见费
21.应当预见规则体现了损害赔偿的（d）。
a.完全赔偿原则b.诚实信用原则c.全面履行原则d.合理限制原则
22．负责协助业主监督承包商的履约行为，协调业主和承包商之间的关系是（b）。
a.金融机构b.监理单位c.设计单位d.建设行政主管部门
23．业主的项目决策错误属于（c）。
a.项目组织成员风险b.项目组织成员能力风险
c.管理过程风险d.实施控制风险
24．合同类型、商务条款、技术条款等静态数据属于(b)。
a.合同前期信息b.合同原始信息
c.合同跟踪信息d.合同变更信息
25．评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（b），并标明排列顺序。
a．l－2人b．l－3人c．1－4人d．1－5人
26．业主按照合同规定的保留金比例保留承包商的工程款，属于工程合同风险对策的（b）。
a． 经济措施b．合同措施c ．技术措施d．组织措施
27．投标文件审查和分析的内容包括投标文件总体审查、技术性评审、其他评标因素分析和（a）。
a． 报价分析b．商务评审c ．标底评审d．合同评审
28．下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（d）。
a．《协议书》b．《通用条款》
c．《专用条款》》d．《建设工程质量管理条例》
29．招标人泄漏招标情况或标底，属于（b）。
a.中标有效b.中标无效
c.正常情况d.根据实际情况，中标效力待定
30．根据当事人履行合同的义务程度，合同履行分为全部履行、部分履行和（c）。
a.实际履行b.情势变更履行
c.不履行d.适当履行
二、多项选择题(本大题共10题，每小题2分，共20分。在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。
31．工程合同中最重要的主体是（abc）。
a.业主b.监理c.承包商d.设计单位e．政府
32.工程合同管理的目标包括（abcd）。
a.质量控制b.成本控制c.工期控制d.各方保持良好关系e． 现场控制
33.合同总体策划时，需要调研的资料包括（acde）。
a.环境信息b.市场信息c.业主信息 d.承包商信息e．工程方面的信息
34.分专业、分阶段分散平行承包的特点有（abcde）。
a．业主有大量的管理工作
b．业主必须负责各承包商之间的协调
c．接管理的承包商数量多
d．业主可以分阶段招标
e．项目的计划和设计必须周全、准确、细致
35.联营合同的特点有（abde）。
a.联营合同在性质上区别于承包合同
b.联营合同的基本原则是，各方应有互相忠诚和互相信任的责任，在合同中共担风险，共享利益。
c.联营即为一家人
d.联营合同受总承包合同关系的制约，属于他的一个从合同。
e.由于联营合同风险极大，承包商应争取平等的地位。
36.编制标底应遵循的原则（bde）。
a一个建设工程可以编制二个标底
b.应力求与市场的实际变化相吻合c.属于招标文件的组成部分
d.根据国家统一计量单位、统一计算规则确定工程量
e.应密封报送招标管理机构审定
37.无效建设工程施工合同的类型(abce)。
a．未取得资质或超越资质等级
b．借用他人资质签订的建筑工程施工合同
c．未依法进行招投标所订立的建设工程施工合同
d．违反企业计划的建设工程施工合同
e．违法分包、转包的建设工程施工合同
38建设工程总承包合同的履行内容有（acd）。
a．建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行
b．建设工程总承包合同通过招标投标方式订立
c．总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包
39.合同谈判的主要内容有（abcd）。
a．关于工程内容和范围的确认
b．关于技术要求、技术规范和施工技术方案
c．关于合同价格条款
d．关于价格调整条款
e．关于完善价格条款的问题
40.工程合同的adr方式通常包括（abcd）。
a．工程师裁定b．调解c．调停d．工程争议调解委员会 e．诉讼
三、名词解释(本大题共5题，每小题4分，共20分。)
41.工程索赔:指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。
42.固定总价合同: 固定总价合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变，即不再因为环境的变化和工程量的增减而变化。
43.合同风险: 合同中的以及由合同引起的不确定性。
44.缔约过失责任: 是指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任。
45.合同控制: 指承包商的合同管理组织为保证合同所约定的各项义务的全面完成及各项权利的实现，以合同分析的成果为基准，对整个合同实施过程进行全面监督、检查、对比、分析和纠正的管理活动。
四、简答题(本大题共6题，每小题5分，共30分。)
46.工程合同管理包括哪几个阶段？
合同签订阶段 ；合同实施阶段；索赔管理。
47.如果你负责公司的合同策划，应如何开展工作？
１）研究企业战略和项目战略，确定企业和项目对合同的要求。合同必须体现和服从企业和项目战略，项目总的管理模式对合同管理影响很大。
２）确定合同总体原则和目标。
３）分层次、分对象对合同的一些重大问题进行研究，列出可能的各种选择，综合分析各种的选择的利弊得失。
４）对合同的各个重大问题做出决策和安排，提出合同措施。在合同策划中，有时要采取预测决策方法等。
５）在项目过程中，开始准备每一个合同招标时，以及准备签订每一份合同时应对合同策划再做一次评价。
48.合同风险分配具体原则有哪些？
从工程整体效益的角度出发，最大限度发挥双方的积极性；公平合同，权责利一致；符合现代工程管理理念；符合工程惯例。
49.承包人如何进行的索赔？
1)承包人提出索赔要求。
2)工程师审核索赔报告。3)工程师与承包人协商补偿。
4)发包人审查索赔处理。
5)承包人是否接受最终索赔处理。
50.项目合同体系管理中注意做好哪几方面的协调？
工程和工作内容的完整性；技术上的协调；价格上的协调；时间上的协调；合同管理组织的协调。
51.工程变更的内容包括哪些？
对合同中任何工作工程量的改变；
任何工作质量或其他特性的变更；
工程任何部分标高、位置和尺寸的改变；
删减任何合同约定的工作内容；
进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务；改变原定的施工顺序或时间安排。
工程合同管理填空题篇五
第 1 题 (单项选择题)
《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。
a.恢复建设项目
b.利用国际援助资金的项目
c.涉及秘密项目
d.使用专有技术项目
正确答案：b,
第 2 题 (单项选择题)
某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。
a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止
c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：a,
第 3 题 (单项选择题)
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。
a.违约金
b.继续履行
c.赔偿损失
d.赔偿价差损失
正确答案：a,
第 4 题 (单项选择题)
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。
a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
d.监理人的'过失导致合同终止
正确答案：d,
第 5 题 (单项选择题)
依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。
a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
b.索赔处理应尽可能协商达成一致
c.只能向有合同关系的对方提出索赔
d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
正确答案：d,
第 6 题 (单项选择题)
fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。
a.不计入合同价格之内
b.用于不可预见项目使用
c.由工程师或承包商代表控制使用
d.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案：b,
第 7 题 (单项选择题)
工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案：b,
第 8 题 (单项选择题)
建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。
a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延
b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求
c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工
正确答案：b,
第 9 题 (单项选择题)
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。
a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担
c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担
正确答案：a,
第 10 题 (单项选择题)
某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。
a.发包人
b.设计单位
c.承包人
d.监理单位
正确答案：b,
第 11 题 (单项选择题)
按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。
a.本该进行竣工检验日
b.缺陷通知期内补充检验通过日
c.工程实际移交日
d.业主实际使用日
正确答案：a,
第 12 题 (单项选择题)
承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。
a.竣工验收合格后14天内
b.竣工验收报告经发包人认可后28天内
c.自发包人收到竣工结算报告后28天内
d.收到竣工结算款14天内。
正确答案：d,
第 13 题 (单项选择题)
供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。
a.查点法
b.理论换算法
c.衡量法
d.经验鉴别法
正确答案：a,
执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。
a.原价格
b.市场价格
c.新价格
d.原价格和新价格的平均价
正确答案：c,
第 15 题 (单项选择题)
因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。
a.发包人
b.设备采购方
c.设计单位
d.承包商
正确答案：b,
第 16 题 (单项选择题)
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。
a.发包人
b.监理人
c.设计人
d.承包人
正确答案：a,
第 17 题 (单项选择题)
建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
a.工程所在地
b.仲裁申请人所在地
c.纠纷发生地
d.双方协商选定
正确答案：d,
第 18 题 (单项选择题)
暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。
a.工程师
b.发包人
c.承包人
d.分包人
正确答案：a,
第 19 题 (单项选择题)
将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。
a.索赔目的
b.合同条款
c.索赔事件性质
d.索赔客体
正确答案：a,
第 20 题 (单项选择题)
在施工合同履行过程中，()是错误的。
a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
d.承包人对工程师的错误指令不承担责任
正确答案：c,