现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
合作挂靠开发项目合同篇一
法定代表人：__________________
乙方：________________________
法定代表人：__________________
根据《^v^ 民法典》的有关规定，经双方当事人协商一致，签订本合同。
一、项目名称：________________________
在总投资额中：甲方占_____%;乙方占_____%。
(注：所谓投资，不仅包括以货币、设备、场地进行的物质投资还可以包括以专利技术、非专利技术进行的技术投资，采取货币以外的形式进行投资的，应当折算成相应的金额，明确当事人在投资中所占的比例。)
五、双方的具体分工
1.甲方负责：________________________________
2.乙方负责：________________________________
六、双方的违约责任
1.任何一方不按照合同约定进行投资，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，违约方应向另一方支付数额为项目总额____%的违约金。
2.任何一方不按照合同约定的分工参与研究开发工作或不按照合同约定与其他各方完成配合任务的，违约方应向另一支付数额为项目投资总额_________%的违约金。
七、成果归属与分享
在履行本合同中完成的研究开发成果的专利权归双方共有。
注1：当事人各方可以根据具体情况约定权利和义务：
(1)一方转让其共有专利权的，另一方或者其他各方可以优先受让其共有的专利申请权。
(2)合作开发各方中一方声明放弃其共有的专利申请权的，可由另一方单独申请，或者由其他各方共同申请。
(3)发明创造被授予专利权以后，放弃专利申请权的一方可以免费取得该项专利的普通实施许可，该许可不得撤销。
乙一方不同意申请专利的，另一方或者其他各方不得申请专利。
注2：合同开发所完成的非专利技术成果的使用权、转让权以及利益分配办法，由当事人在合同中约定。合同没有约定的，视当事人均有使用或转让的权利。除另有约定外，一方当事人使用和转让该成果所获得的收益，另一方或其余各方无权请求分享。
注3：在实践中，合作开发合同当事人以合同约定成果分享的情况主要有以下几种：
(1)约定研究开发成果的专利申请权不为各方共同，而归一方当事人所有。但享有专利申请权的一方当事人可按约定将由此取得的经济利益向其他当事人作适当补偿。
(2)约定向合同外第三人转让研究开发成果时，应经合作开发各方当事人协商一致，由此所取得的经济利益由各方分享。
(3)在特殊情况下，当事人各方还可以在合同中约定对技术成果权的分享份额以及各自享有的专利申请权。如对在技术开发的各主要阶段(实验室开发阶段、生产工艺开发阶段)产生的研究开发成果(或阶段性成果)约定各自独立享有的权利。
(4)约定由当事人一方享有对合作开发成果的独占使用权或转让权，但取得这一权利的当事人应向其他各方当事人支付约定的价金。
八、合作开发合同的风险承担原则
在履行本合作开发合同的过程中，因出现无法克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败的，其风险责任由当事人按如下比例合理分担：甲方负担____%;乙方负担____%。
九、合同争议的解决办法：____________________________
十、有关名词和术语的解释：__________________________
本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
甲方法定代表人
(或授权代表)签名：______________
公章：____________________________
签字时间： ______________________
签字地点 ： ______________________
开户银行：________________________
户名：____________________________
账号：____________________________
甲方担保人(名称) ：_____________
地址：____________________________
法定代表人
(或授权代表)签字：______________
公章：____________________________
签字时间：________________________
签字地点：________________________
开户银行：________________________
账号：____________________________
乙方法定代表人
(或授权代表)签名：______________
公章：____________________________
签字时间：________________________
签字地点：________________________
开户银行：________________________
账号：____________________________
乙方担保人(名称) ：_____________
地址：____________________________
合作挂靠开发项目合同篇二
原告与桂友深公司签订的《内部合作管理协议书》实际上是工程挂靠协议书，该案的讼争标的仅为挂靠人和被挂靠企业的工程挂靠协议是否无效以及管理费返还，并不涉及建设工程合同项下工程工验收、工程款结算支付、工程保证金返还、发包人在欠付工程款范围内承担连带责任等内容。该案实为工程挂靠合同纠纷，而非建设工程合同纠纷，应适用一般合同管辖原则，不应由建设工程所在地法院专属管辖，并裁定驳回原告的起诉。
——（2018）琼0107民初8173号《民事裁定书》
吴某与重庆市某建设公司合同纠纷一审民事裁定书
起诉人吴某虽以挂靠经营合同纠纷为由起诉，但诉请的具体诉讼请求和事实均以建设工程施工合同纠纷为基础，其所诉应属建设工程施工合同纠纷案件，故应适用专属管辖的法律规定。
——(2016) 渝02民初376号，重庆市第二中级人民法院
被上诉人与原审被告签订一份《内部责任制承包合同》，约定由罗某某承包长江建设公司所在新疆地区设立的分公司（即五家渠分公司），罗某某可在新疆承揽建设工程，实行自主经营、自负盈亏、独立核算，每年向长江建设公司支付管理费5万元。后罗某某与上诉人签订一份《办分公司合作协议》，约定由贺某某为新疆分公司农六师地区（即五家渠地区）业务负责人，贺某某可对外承接业务，自负盈亏，每年向罗某某支付管理费10万元。后贺某某负责经营的五家渠分公司与上诉人朱某某签订一份《工程项目目标管理协议书》，约定由朱某某作为格里芬堡工程项目负责人，五家渠分公司收取该工程造价总额1%的利润。该工程后又转包给原审被告陈某某。因陈某某拖欠工程项目中的劳务、工资等款项，被多人起诉，造成长江建设公司承担连带经济损失。长江建设公司诉诸衡阳市雁峰区人民法院，要求法院判令向原审被告追偿在企业承包期间给长江建设公司造成的经济损失。本案系企业承包经营合同纠纷。
——(2017) 湘04民辖终69号，湖南省衡阳市中级人民法院
姚某、四川省某建筑公司追偿权纠纷管辖民事裁定书
上诉事由：本案系因建筑工程挂靠关系产生纠纷，应当适用相关建设工程专属管辖的规定。请求将案件移送工程所在地成都市金牛区人民法院处理。
原审原告称，原审被告合伙挂靠原审原告对外承包工程，原审原告向有关债权人支付了款项，根据原审被告签订的《协议书》，原审被告应承担上述款项，现原审原告起诉原审被告支付代偿款及利息，本案系追偿权纠纷，被告住所地人民法院对本案有管辖权。原审被告游惠住所地位于成都市龙泉驿区，故原审法院对本案有管辖权。
——（2020）川01民辖终849号，四川省成都市中级人民法院
姜某、江西某建设公司合同纠纷二审民事裁定书
上诉人认为：上诉人于2012年12月21日及2016年4月6日两次作出书面承诺实为上诉人与被上诉人之间因建设工程挂靠关系的结算或为补充协议，不产生新的法律关系，原审认定产生新的合同关系，系明显认定事实错误，根据最高人民法院关于适用《民事诉讼法》的司法解释第二十八条“建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖”的规定，本案应由浙江省淳安县人民法院专属管辖。
被上诉人江西某建设有限公司在履行了连带清偿责任后，有权向其他责任人即上诉人姜维祥进行追偿，由此上诉人姜某与被上诉人江西某建设有限公司之间形成了追偿权法律关系。故本案不属于建设工程合同纠纷，而应为合同纠纷，不适用《xxx民事诉讼法》第三十三条第一项关于专属管辖的规定。
——（2021）赣11民辖终3号，江西省上饶市中级人民法院
合作挂靠开发项目合同篇三
为发挥甲方(管理方)的宏观调控职能，提高企业的经济效益，甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商，一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书：
一、合同标的
乙方承揽的__________工程，属于甲方经营资质范围，乙方以甲方名义及其提供的经营、资质文件承揽施工，并接受甲方的行业指导意见，甲方向乙方收取项目管理费用。
二、合作期限
本合同项下合作期限为：自该工程施工合同签署生效起至该工程履行完毕止。
三、管理费
1.管理费用为该工程施工合同所反映的总金额的____ %计收。
2.该管理费用，若乙方从甲方账面过账的，甲方可以从到账金额中扣除;或甲方开具委托收款书由乙方收款时，由乙方交付给甲方。
四、税费及权益
1.凡由施工单位负责交纳的税费等有关费用，均由乙方负责;
2.需由甲方开具发票的，税金包括：营业税_____%。
3.除涉及甲方的税金及管理费外，工程所获权益均属乙方;
五、甲方的权利义务：
1.甲方有权向乙方收取管理服务费。
4.甲方应协助乙方办理工程项目协议的签订、盖章等相关手续;
5.对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
六、乙方的权利和义务
2.享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。
3.充分甲方资质，完全自主的开展相关产品经营业务。
4.经营上实行内部独立核算，自负盈亏。一切正常利润归乙方所有，不受干涉。
合作挂靠开发项目合同篇四
甲方：
乙方：
经双方友好协商，就甲方委托乙方开发项目事宜，为保障双方合法权益，特制定本协议。
一．合作意向：
甲方委托乙方开发软件、电路设计及布板，在满足甲方系统功能要求及相关设备工作环境等要求的前提下，可采用乙方指定的芯片进行设计。项目的具体功能规格由甲方提供。
二．合作方式
1．甲方负责元器件采购及打板、提供样机；乙方负责原理图、画pcb板、软件开发及测试。
开发时间为30个工作日（不包括甲方pcb打板的时间）。开发时间从甲方交付开发保证金，并且到帐后开始算起。
2．甲方必须提供详细项目功能规格书(见附录)，双方进行软件功能及原理图确认。
3、双方约定开发保证金为(rmb10000)元。
4、如果甲方在该项目开发完成的一年时间内，向乙方订购所采纳的芯片数量累计达到10k，乙方将开发保证金充当甲方的货款，否则不给于退回。
5、本协议的技术所有权归甲方所有，乙方不得自用与转让。
6、在开发周期内乙方如未能按照协议要求完成设计规格要求，甲方有权收回全部开发费用，并且权终止协议。
7、本协议和项目功能规格书(见附录)一起生效。
8、其他未尽事宜，双方可在友好协商的基础上签定补充协议。
甲方：
乙方：
地址:
地址：
电话：
电话：
日期：
日期：
合作挂靠开发项目合同篇五
甲方：
乙方：
本着友好合作的精神，公平交易的原则，经甲乙双方友好协商，就“ ”整合推广事宜达成如下协议：
一、 项目名称:
“ ”
二、 工作内容：
甲方委托乙方为“ ”唯一指定广告推广公司，并全程负责“ ”房地产项目广告的全程整体推广策略、创作、实施建议、制作执行及产品监管等服务。（具体事项见合同附件）
三、 工作时间：自合同签定日起至 年。
四、 服务费用
根据甲乙双方协商，确定工作期间乙方的广告整合推广服务费为用为
万元/月，共十二个月，合计费用为：人民币 元整。
五、付款方式：
甲方每月 日前支付当月服务费用，即 万元/月。
六、 权利与义务：
1、 甲方须向乙方提供与设计相关的各种必需资料，以确保乙方准确地
掌握有关设计要素；
2、 合同签署后，乙方迅速组建项目小组和拟定该项目的工作进程表，
并在规定时间内完成各项工作内容；
3、 代理期间，甲乙双方应委派专人负责对接工作并定期工作例会及举
4、 双方须积极配合进行不定期交流，甲方有权对乙方提交的策划思
5、 项目进行过程中未涉及内容并需要由乙方完成的，双方另签单项工作
合同予以确认；
6、 代理期间双方各项行动须遵守《中华人民共和国广告法》及地方法规的规定；
8、 乙方承诺工作期间严守甲方经营机密，恪守应有的职业道德。
七、违约责任：
1、 乙方必须按双方约定的时间、内容，完成合同规定的设计、发包工作，如需变更内容时，必须经过甲方同意。由于时间延缓，阻碍项目相关工作进行，甲方有权终止合同并向乙方提出相应的赔偿。
2、 双方便于合同内容沟通及调整预留相应长的时间为前提，乙方按甲、乙双方确定的内容时间表，提前三天交给甲方；如遇特殊情况，双方视具体情况而定。
3、 在乙方如期履行协议的前提下，甲方按照协议中的付款办法如期向乙方支付费用。如甲方无故拖延付款，乙方有权终止合同并向甲方提出相应的赔偿。
4、 如有其它因素甲乙双方需终止合同，需由甲乙双方达成一致方可终止。
八、其它事宜：
1、 合同未尽事宜，可经甲、乙双方协商另行签定补充合同；
3、 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方： 乙方：
签署： 签署：
日期： 日期：
合作挂靠开发项目合同篇六
项目名称：_________项目
委 托 方：_________ (甲方)
承 接 方：_________科技有限公司 (乙方)
为充分利用internet商业效用，开展电子商务活动，_________(甲方)委托_________科技有限公司(以下简称乙方)设计开发_________工程，双方本着公平友好的原则，签订本合同，以兹信用。
第一条合同内容和技术要求
1.合同内容：
(1)合同内容为_________项目。
2.技术要求：乙方应该采用目前流行和先进的技术设计开发整个_________项目，各项功能的实现程度和性能指标应该达到现阶段的先进水平，并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性。
第二条合同价款与工期
1.合同价款：合同总价为 ：人民币_________元整(rmb)。
2.工程工期：
(1)工程开工之日起_________个工作日内，甲乙双方共同完成_________开发项目。
合作挂靠开发项目合同篇七
项目名称：___________________
委托方（甲方）：_____________
受托方（乙方）：_____________
甲方委托乙方研究开发_________项目，并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《^v^合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
第一条 本协议研究开发项目的要求如下：
1.技术目标：___________________________；
2.技术内容：_____________________；
3.技术方法和路线：_____________________.
第二条 乙方应在本协议生效后_________日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：______________.
第三条 乙方应按下列进度完成研究开发工作：___________________________.
第四条 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：
1.技术资料清单：_____________________；
2.提供时间和方式：___________________________；
3.其他协作事项：___________________________.本协议履行完毕后，上述技术资料按以下方式处理：___________________________.
第五条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：
1.研究开发经费和报酬总额为_________.其中：_____________________.
2.研究开发经费由甲方_________（一次、分期或提成）支付乙方。具体支付方式和时间如下：_____________________.
3.双方确定，甲方以实施研究开发成果所产生的利益提成支付乙方的研究开发经费和报酬的，乙方有权以_________的方式查阅甲方有关的会计账目。
第六条 本协议的研究开发经费由乙方以_________的方式使用。甲方有权以_________的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况，但不得妨碍乙方的正常工作。
第七条 本协议的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更协议权利与义务的请求，另一方应当在_________日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。
第八条 未经甲方同意，乙方不得将本协议项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。但有下列情况之一的，乙方可以不经甲方同意，将本协议项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担：
乙方可以转让研究开发工作的具体内容包括：_______________________________________.
第九条 在本协议履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：
1.双方确定，本协议项目的技术风险按_________的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：
（1）本协议项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；
（2）乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。
2.一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时，应当在_________日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。
第十条 在本协议履行中，因作为研究开发标的的技术已经由他人公开（包括以专利权方式公开），一方应在_________日内通知另一方解除协议。逾期未通知并致使另一方产生损失的，另一方有权要求予以赔偿。
第十一条 双方确定因履行本协议应遵守的保密义务如下：
甲方：
2.涉密人员范围：___________________________；
3.保密期限：___________________________；
乙方：
2.涉密人员范围：___________________________；
3.保密期限：___________________________；
第十二条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：
2.研究开发成果交付的时间及地点：___________________________.
第十三条 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：___________________________.
第十四条 乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当__________________________.
第十五条 双方确定，因履行本协议所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第_________种方式处理：
（甲、乙、双）方享有申请专利的权利。
2.按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：
（1）技术秘密的使用权：___________________________；
（2）技术秘密的转让权：___________________________；
（4）_______________________________________.专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下：___________________________.双方对本协议有关的知识产权权利归属特别约定如下：___________________________.
第十六条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。
第十七条 乙方完成本协议项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。
第十八条 乙方利用研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备、器材、资料等财产，归_________（甲、乙、双）方所有。
第十九条 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。
1.技术服务和指导内容：___________________________；
2.地点和方式：___________________________；
3.费用及支付方式：___________________________.
第二十条 违约责任
1.甲方
（1）甲方迟延支付研究开发经费，造成研究开发工作停滞、延误的，乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额_________％的违约金。逾期一定期限不支付研究开发经费或者报酬的，乙方有权解除协议，甲方应当返还技术资料或者有关技术成果补交应付的报酬，支付数额为项目投资总额_________％的违约金。
（2）甲方未按照协议约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷，导致研究开发工作停滞、延迟、失败的，甲方应当承担责任，但乙方发现甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的，应当承担相应的责任。甲方逾期二个月不提供技术资料、原始数据和协作事项的，乙方有权解除协议，甲方应当支付数额为项目投资总额_________％的违约金。
（3）甲方逾期二个月不接受工作成果的，乙方有权向协议外第三方转让或变卖工作成果。
2.乙方
（1）乙方未按计划实施研究开发工作的，甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的，甲方有权解除协议。乙方应当支付数额为项目投资总额_________％的违约金。
（2）乙方将研究开发经费用于履行协议以外的目的，甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的，乙方应当支付数额为项目投资总额_________％的违约金并赔偿损失经甲方催告后，逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的，甲方有权解除协议。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。
（3）研究开发成果部分或者全部不符合协议约定条件的，乙方应当返还部分或者全部研究开发经费，支付数额为项目投资总额_________％的违约金。
第二十一条 双方确定，甲方有权利用乙方按照本协议约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由_________（甲、乙、双）方享有。具体相关利益的分配办法如下：_________.乙方有权在完成本协议约定的研究开发工作后，利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归 _________（甲、乙、双）方所有。具体相关利益的分配办法如下：___________________________.
第二十二条 双方确定，在本协议有效期内，甲方指定_________为甲方项目联系人，乙方指定_________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：___________________________.一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本协议履行或造成损失的，应承担相应的责任。
因发生不可抗力或技术风险；
第二十四条 双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第_________种方式处理：
1.提交_________仲裁委员会仲裁；
2.依法向人民法院起诉。
第二十五条 双方确定：本协议及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：___________________________.
第二十六条 与履行本协议有关的下列技术文件，经双方以_________方式确认后，为本协议的组成部分：
6.其他：_________________________________.
第二十七条 双方约定本协议其他相关事项为：___________________________.
第二十八条 本协议一式_________份，具有同等法律效力。
第二十九条 本协议经双方签字盖章后生效。协议有效期限为_______年______月_____日始至_______年_____月_____日止。
甲方（盖章）：__________________
乙方（盖章）：__________________
____________年_______月_______日