随着人们法律意识的加强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同能够较为有效的约束违约行为。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。这里我整理了一些优秀的合同范文,希望对大家有所帮助,下面我们就来了解一下吧。
配电工程承包合同篇一
甲方(用人单位)
用人单位名称 :
法定代表人或负责人 :
乙方(劳动者)
姓 名 :
性 别 :
出生年月 :
文化程度 :
户籍所在地址:
现居住地址 :
居民身份证号码 :
联系方式 :
甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规规定,在平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。
劳动合同自 年 月 日起至 年 月 日止。并约定试用期自 年 月___日起至
甲乙双方约定劳动合同履行地为__________________。
(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事原则,可依法变动乙方的工作岗位。
(二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合国家法律法规规定的劳动基准和甲方依法制订的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务。
(一)甲方实行每月具体作息时间,甲方安排如下:每月工作____天,每月休息____天。
(二)甲方安排乙方的_________工作岗位,属于不定时工作制,双方依法执行不定时工作制规定。
(三)甲方安排乙方的_________工作岗位,属于综合计算工时制,双方依法执行综合计算工时工作制规定。
(一)甲方应对乙方进行劳动安全教育,防止劳动过程中的伤亡事故,减少职业病危害。
(二)甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品,安排乙方从事有职业危害作业的,应定期为乙方进行健康检查,并在乙方离职前进行职业健康检查。
(三)乙方在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。
甲方应当每月至少一次支付乙方工资。乙方在法定工作时间或依法签订劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动,甲方向乙方支付的工资不得低于当地最低工资标准。
(一)甲方承诺每月____日为发薪日。
(二)乙方在试用期内的工资为每月 元。
(三)甲方根据企业经营效益,合理提高乙方工资。乙方的工资增长办法按照 (协商协议、内部工资正常增长办法)确定。
双方依法参加社会保险,工作期满____后,经考核合格后,给予缴纳社会保险费,其中依法应由乙方缴的部分,由甲方从乙方工资报酬中代扣代缴。
(一)乙方工作涉及甲方商业秘密和与知识产权相关的保密事项的,甲方可以事前与乙方依法协商约定保守商业秘密或竞业限制的事项,并签订保守商业秘密 协议或竞业限制协议。
(二)由甲方对乙方进行专业技术培训,并要求乙方履行服务期的要求,应当事前征得乙方同意,并签定协议,明确双方权利义务。
(一)劳动合同期内,乙方户籍所在地址、现居住地址、联系方式等发生变化,应当及时告知甲方,以便于联系。
(二)本合同未尽事宜,均按国家有关规定执行,国家没有规定的,通过双方平等协商解决。
(三)本合同不得涂改。
(四)本合同如需同时用中文、外文书写,内容不一致的,以中文文本为准。
(五)本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份。
(六)本合同附件包括:
甲方签名:
法定代表人或负责人签名:
乙方签名:
甲方盖章:
签章日期:
签名日期:
配电工程承包合同篇二
发包方: (下简称甲方)
承包方: (下简称乙方)
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《xxx建筑安装工程承包条例》及相关法律、法规和管理办法,结合本工程的具体情况。经甲、乙双方友好协商,在平等、互利的原则基础上,甲方将湖南湘阴轻工业园志宇科技有限公司建设工程项目内的水电安装工种劳务任务交由乙方进行责任承包。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务,达成如下合同条款,望甲乙双方遵照执行。
一、 工程概况
1、工程名称:湖南湘阴轻工业园志宇科技有限公司
2、工程地点:湖南湘阴轻工业园(袁家铺)
3、结构形式:框架剪力墙结构
1.承包形式:以包工方式承包,包人工、包工期、包质量、包安全。以人工费组合,平方价为结算依据。
三、质量、安全要求
1、本工程按设计图纸、技术交底、设计变更等组织施工,施工质量按gb50300——20xx《建设工程施工质量验收统一标准》执行,竣工验收评定为“合格”工程,单位工程观感质量综合评价要求为“良好”。一次验收达到验收“合格”工程标准。
2、所有员工必须遵守安全操作规程,严格按相关规章制度组织施工。接受
四、工期
1、本工程施工总工期: 日历天,自 年 月 日至 年 月 止。
2、因甲方原因和人力不可抗拒的自然灾害造成的误工,其工期可以顺延。
3、对项目部下达的施工进度计划应积极应对和执行,严重滞后工期、影响其他班组施工进度计划给予罚款处罚。
五、承包价格
1、本工程综合承包单价为 拾 元/平方米( 元/m2),(含管理费用,含税金),劳务资质由甲方负责。
3、设计变更发生的经甲方认可按实计算, 工地发生的计时工综合按150元/工日结算。
六、付款方式
2、之后每月支付一次,数额按75%承包单价乘以已完工程量;
5、工程竣工验收合格后按85%(扣除原已付的75%)承包单价支付已完成工程量的承包款项,办理工程结算后,余款在结算双方签字认可后三个月内付清。
七、双方职责
甲方职责:
2、甲方提供2套施工图纸给乙方;
5、安全生产方面,严格按“安全管理目标操作实施细则对乙方进行管理,
6、文明施工方面,按企业规章制度及各项管理规则,对乙方的违章进行管理和处罚。
7、督促乙方人员遵守国家法律、法规、法令,重视精神文明建设,制止刑事犯罪。乙方若有违反行为,甲方将配合xxx门予以严罚,直至追究刑事责任。
8、坚持执行计划生育的基本国策,督促乙方从业人员办理相关证件手续;乙方从业人员须持身份证、计划生育证和相关证件,并填表登记,否则不能进入施工现场。
9、工程付款时,甲方有权监督乙方按时发放民工工资。
乙方职责:
3、乙方应厉行节约,合理使用材料,爱护工地设施,不得浪费各种材料,不得浪费水、电;在施工中,乙方应保护好各分部分项工程已完成的成品及半成品。
4、乙方进场人员必须带好身份证、计划生育证、特种作业人员证。乙方应对从业人员严格审查,必须杜绝有犯法行为的人员进入工地,以确保项目正常施工。如若乙方人员偷窃工地财产,一经发现,乙方则承担所盗窃价值十倍的罚款。
5、乙方在施工过程中所有的劳保用品及费用自理,向甲方领取的部分在承包款中扣除
8、工地禁用55岁以上及18岁以下员工,严禁有心脏病、高血压、残疾等工人上班,每个工人必须有安全意识和自我安全保护能力。
9、乙方必须做到施工操作前,坚持每天交底,检查确保无安全隐患,操作
10、工程所需的水、电材料,甲方根据工程实际用量分批交由乙方签字保管使用,乙方必须合理使用。超出标准损耗部分乙方负责赔偿。剩余部分由乙方负责清理成堆放到甲方指定位置。
八、安全
1、甲方负责办理本工程所有员工的安全保险;
3、医药费、陪护费、误工费的计算以正规医疗发票和国家标准计算。
九、履约
合同签订后乙方交付履约保证金 万元,工程完成正负零时履约保证金退还乙方50%,主体完成后履约保证金全部退清。双方约定履约保证金交付之日起15天内开工,超过1个月后甲方支付乙方所交履约保证金3%的月息。
十、奖罚:
3、乙方必须达到合同约定质量验收标准,施工中甲方对于乙方存在的质量、安全事故和管理违规,按项目部制定的质量、安全、管理处罚条例进行处罚。
4、如甲方材料供应不及时或手续不全,引起乙方施工班组停工两天以上造成误工损失,甲方负责每人每天100元工资补助。
十一、本合同一式叁份甲方两份乙方一份,自双方签字履约保证金到位后生效,工程完工工程款付清后失效。未尽事宜双方忇商解决,忇商不成提交项目所在地劳动职能部门仲裁解决。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
配电工程承包合同篇三
甲方: (以下简称“甲方”) 乙方: (以下简称“乙方”)
根据《_合同法》以及相关法律、法规,并结合本项目实际情况,经过充分协商,甲乙双方就 消防系统维护保养事宜达成一致意见,订立本合同,以资共同遵守:
第一条 项目概况
1、项目名称:消防系统维护保养项目
2、建设地点: 。
第二条 项目内容及承包范围
1、项目内容:按照国家有关规范对消防系统执行定期维护保养内容并参照本合同约定的其它条款执行维修。
2、承包范围:
第三条 维护保养合同期限
自本合同签订之日起,本合同开始执行,具体保养期限为: 年 月 日 至 年 月 日。
第四条 承包方式、造价及造价调整
1、 承包方式:
1).在维护保养期内,乙方按照国家有关规范对消防系统执行定期维护保养内容并参照本合同约定的其它条款执行维修,并认真填写相关记录。
2).设备维修时所发生的材料费由甲方支付,但甲方不支付维修时所发生的人工费用。
2、本项目造价为人民币 元整。
第五条 双方义务
甲方义务:
1、开工前向乙方进行现场情况交底。
2、向乙方提供设备图纸(包括技术说明)等资料,并组织技术交底。
3、处理现场有关维护保养质量等事宜。
4、监督维护保养进度计划。
5、负责现场相关部门的协调工作。
6、负责按照合同及时付款。
7、甲方应指定专人负责与乙方的工作配合。
乙方义务:
1、 在维护保养期限内,乙方保证甲方消防系统设备的正常工作。
2、 消防系统设备出现问题,乙方8小时内到达现场,并直至问题解决后离场。
3、 对于突发事件,乙方接到甲方通知后4个小时内到达现场,并根据现场情况采取相关措施协助甲方解决问题。
4、 乙方应确保维护保养过程的安全,因乙方原因造成的损失将完全由乙方承担。
第六条 安全施工
1、乙方应按有关规定作好安全教育、安全防护(包括为所属人员配备个人防护用品)等工作,保证施工安全和人身安全;发生事故,应积极采取有效措施防止损失扩大;发生重大伤亡事故,乙方应按规定立即书面报告甲方及有关部门。
2、 乙方应制定安全防护措施;若乙方未做防护或防护不力而发生安全事故,由乙方承担有关责任和因此造成的一切经济损失。
第七条 价款结算方式
第八条 违约
1、 在施工过程中,如果甲方发现乙方维护质量达不到合同和规范要求,乙方应视情节至少赔偿甲方总合同额3%的经济损失;如情形严重的,甲方在获得赔偿的同时,有权单方解除合同。
2、 乙方未经甲方许可更换材料设备或人员,造成系统不能正常运行的,则乙方应赔偿甲方合同额3%的经济损失;因乙方服务不及时的,乙方应当根据情节的程度至少支付甲方合同总金额3%的违约金,同时,甲方有权直接获得第三方的服务,对于所产生的费用甲方有权在未支付的款项中予以扣除,造成甲方其他损失的,乙方应予赔偿。
第九条 不可抗力
发生诸如自然灾害、突发事件、政府行为等人力不可抗拒的情况,乙方应积极采取措施,减少损失,并及时报告受害情况和修复费用,人员的伤亡和机械设备的损坏以及停工损失均由乙方承担。
第十条 争议的解决
双方就合同条款的解释或执行以及与项目密切相关的事项发生争议,应友好地协商解决。协商不成,任何一方可向北京仲裁委员会申请在当地进行仲裁,仲裁将根据当地仲裁委员会的仲裁规则进行,仲裁裁决是终局的,对双方都有约束力。除非另有裁决,仲裁费用由败方承担。
第十一条 其它
1、本合同一式贰份,双方各执一份,经双方签字盖章之日起生效。
2、本合同未尽事宜或有补充、变更的,双方应经友好协商,签订补充协议。
甲方: 乙方:
签字盖章: 签字盖章:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
配电工程承包合同篇四
甲方:
乙方:
依照_经济合同法》和《建筑小安装工程及维修承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方签订合同如下:
第一条工程概况
1、工程名称:
2、工程建设地点:乌恰县文化体育广播电视和旅游局
3、工程内容:施工维修
5、承包形式:包工包料
第四条合同价款(大写):____(小写):合计:____元
第五条甲方权利和义务
1、发现质量问题可单方终止合同并责令乙方赔偿一切损失。
2、在乙方保证质量完成全部工程后支付工程款的义务。
第六条乙方权利和义务
1、要求甲方提供图纸和施工方案,协同办理开工前的手续。
2、所有的施工材料必须是合格产品。
3、工程项目价格造价具体以建筑工程预算书为准。
4、乙方必须按要求施工、如期完工、保证工程质量达到优质。工程完工后及时清除场地内的全部杂物。
第七条付款方式
1、竣工后经验收合格一次性付清。
第八条未尽事宜甲乙双方协商解决
以上合同除不可抗力外和自然灾害无权无过失单方解除合同。
合同份数:一式三份
后附详细清单
发包方(盖章):
承包方(盖章):
合同订立时间:
配电工程承包合同篇五
甲方:
乙方:
经甲乙双方共同协商,就______公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议,为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务,根据《_经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲、乙双方协商,达成以下条款,以资共同遵守。
一、工程名称:
______公司职工住宅小区配电房安装工程
二、工程地点:
__________
三、工程范围:
______公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。
四、工程价款及工程结算:
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价,合同总价为人民币:____ 。工程结算以施工图工程量为基础,根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期:
配电工程承包合同篇六
1 词语涵义
除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:
1.1 有关合同双方和监理人的词语
(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。
(2)承包人:指与发包人签订本合同协议书的当事人。
(3)分包人:指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。
(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。
1.2 有关合同组成文件的词语
(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸,以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。
(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料),以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。
(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。
(6)中标通知书:指发包人正式向中标人授标的通知书。