随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编给大家带来的合同的范文模板,希望能够帮到你哟!
轻钢厂房合同篇一
合同编号:
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他法律、法规规定,经协商一致,本着自愿、平等、互利的原则,现就钢结构、安装事宜达成如下一致协议。
一、工程名称:_______。
二、工程地点:_______。
三、工程内容:_______。
四、工期:工程总工期天。
工程具体开工时间以合同签定为准。
五、工程造价:金额(大写人民币)_______元整。
六、承包及结算方式:
承包方式:包工包料。
结算方式:钢结构工程竣工验收合格后付97%,3个月后七天内付清总工程款。
1、固定总造价合同,现金结算,不含税收管理费用,如需开票,税金另计。
2、结算总价=固定总价+变更部分签证。
七、质量要求:
1、乙方应严格按照本合约和现行规范提供工程建设材料,安排组织本工程的施工作业。
2、质量验收等级:合格。
3、质量问题整改率:100%。
4、乙方应保证所有构成工程实体的材料是全新的、未曾使用过。
八、付款方式:
1、第一期付款:合同签订后,2日内甲方付给乙方工程款_______元,作为材料备料款。
2、第二期付款:主体钢架进场后,2日内甲方付给乙方工程款_______元。
3、第三期付款:主钢架安装完毕后,2日内甲方付给乙方工程款_______元。
4、第四期付款:3个月后付清总工程款
九、甲方责任:
1、负责工程的审批手续,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。
2、提供现场施工场地。
3、按本合同规定支付费用。
4、甲方提供现场施工的用电用水,提供现场的三通一平。
5、甲方负责与其他工程队协调。
6、甲方协助乙方选好材料堆放场地。
十、乙方责任:
1、严格按照甲方确认的施工方案图纸进行安装。
2、如现场条件与原定方案不符合,应及时报请甲方协商修改确定,经甲方确认后方可更改。
3、乙方施工人员在施工期间应遵循甲方区域的管理规定,服从管理、遵纪守法,如有违法违纪行为,甲方有权按照有关规定实施处罚,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。
4、非经甲方书面同意,乙方不得将钢结构部分进行转包,否则甲方有权拒付工程款。
十一、甲方认可的图纸及乙方工程项目报价清单,均作为本合同主要组成部分。
十二、违约责任:
1、甲方未能按本合同规定时间付款,每逾期一日,应以合同总金额的千分之一计算,向乙方支付违约金。
2、除如遇不可抗力因素(如暴雨、暴雪、七级以上大风等)或甲方原因造成停工,工期可相应顺延外,若乙方无正当理由未能按本合同按时安装,每逾期一日,乙方应向甲方支付合同总金额的千分之一作为违约金。
十三、争议解决方式:
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,按照以下方式解决:诉至甲方所在地人民法院。
十四、其他:
1、本合同经双方签字之日起生效。
2、本合同未尽事宜,可由双方约定后签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方: 乙方:
号码:______ 号码:_______
轻钢厂房合同篇二
乙方(承包方):____________
根据《_合同法》、《建筑工程合同法》法律法规等,为明确双方在履行合同过程中的权利、义务、程度,经甲乙双方协商后,一致同意签定本合同,并依照履行。
一、工程技术条件
1、工程名称:______
2、工程地点:______
3、工程范围及技术要求:
3、1工程范围:
甲方委托乙方进行轻钢结构部分的制造、安装(包括门、窗制作、安装)。
3、2技术要求:
以施工图为准(水、电和消防另行报价)。
二、工程范围
1、建筑面积:约______平方米。
2、本工程运输由______负责。
3、在工程实施过程中的所有文件,在与本合同没有冲突的前提下,具有同等法律效力;若与本合同有冲突,以本合同为准。
三、工程承包造价
1、工程单价为_____元/平方米。
2、工程承包总价为_____元;大写______元。
四、工期期限
1、本工程总工期,自甲乙双方签字和甲方支付预付款后起__个工作日完成。
2、如遇下列情况工期应顺延:
2、2由甲方提供的技术资料、技术条件、验收文件不准或发生变动;
2、7基础由甲方负责承担,由于甲方的延期或因基础工程质量不符合设计要求而影响乙方正常施工,或因甲方负责的其他工程项目因交叉而影响乙方正常施工,如有影响乙方要及时报告,如未报甲方不承担责任,不给乙方顺延工期,自影响开始日起,到影响消除日止,工期顺延。
五、工程质量
本工程质量要求要达到合格标准,力争优良。
六、工程价款的支付与结算
工程款的支付结算,结合钢结构的特殊情况进行如下的支付结算:
6、1合同签定后,甲主先预付总工程款的30%,即____元;材料及施工人员进入工地后,甲方再支付总工程款的50%;即___元,彩钢瓦进入工地后,甲方再支付总工程款的10%,即___元,余款___元,待工程完工后,七天内一次性付清。
6、2工程结算方式:________。
6、3如因甲方原因造成难以支付的情况发生,即预期不付款,乙方有权单方将合同顺延,直至终止合同的履行。
6、4确因甲方拖欠工程款而影响工程进度,造成乙方的停工、窝工损失的,应由甲方承担相应的经济损失,对延误工期做相应的延长。
七、违约责任
乙方的责任:
1、合同签定甲方支付定金后,乙方应严格履行合同,如果出现延期施工、停止施工等现象的,乙方应承担给甲方造成的一切损失。
2、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工、改建,经过修理或返工、改建后,造成逾期交付的,乙方应承担违约责任。
3、如甲方为按合同规定支付进度款,乙方在权停止施工,并在工程进度款收到后十日内在开工,工期顺延。
甲方的责任:
1、因甲方的原因造成工程中途停建、缓建或由于要变更设计而造成的停工、返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,工期作中断并赔偿乙方由此停工、窝工、返工、材料构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料或构件积压的实际损失。
2、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而失去工程质量异议权并工期异议权,依法视为验收合格。
3、乙方验收通知书送达甲方十日后不组织验收,视为工程验收合格。
4、不按合同规定拨付工程进度款,则按银行有关预期付款办法的规定以其所延付金额每年按万分之五偿付给乙方,并允许乙方停工,工期相应延期。
八、附则
1、本合同一式贰份,甲、乙双方各执正本壹份,本合同所属的合同条款、协议条款、方案图纸,履行本合同通过中双方现场代表签署的联系单、指令单、会议纪要等都具有法律效力,但合同具有最高效力。
2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章并收到预付款后即生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款支付完毕后终止。
3、本合同签定后,甲、乙双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签定补充合同或协商作为本合同的补充合同,并与本合同一并具有法律效力。
4、本报价不包括土建及土建总、承包服务管理费,不包括水电部分和相关的社会福利,劳保统筹等,不包括报建产生的各种费用。
甲方(盖章):______乙方(盖章):______
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
轻钢厂房合同篇三
甲方:
乙方:
经甲、乙双方本着自愿、公平的原则,就xxx房屋的建修事项承包给乙方,并签订以下条款:
一、甲方自愿将位于xxx的房屋承包给乙方施工。
二、工程地点:
三、工程结构为:(砖混、框架),该房屋为 层,房顶选择(盖机制瓦、砼斜坡屋面)。
四、本工程工期为xx天,从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日止。
五、工程承包方式:(单包或双包)
六、质保期为xx年,质保金为xxx元,乙方必须保证该房屋保质、保量完成施工。
七、工程款支付方式:签定合同时支付进场付xx元;一楼主体完工支付总金额的xx%;二楼主体完工支付总金额的xx%;……;房顶完工时支付总金额的xx%;剩余工程款待质保期满7个工作日内全部一次性付清。
八、乙方进场前甲方必须保证水、路、电畅通,材料进场。
九、如乙方在施工期间与周边邻里发生争执,甲方必须
十、施工期间如发生不安全事故,所有责任由乙方自行处理,与甲方概不相关。
十一、如该房屋在质保期内发现质量问题,甲方则有权让乙方进行维修处理,并不逾退还质保金。
十二、未尽事宜,双方协商解决。
十三、本合同一式二份,甲、乙双方签字盖章后生效,并具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
年 月 日
轻钢厂房合同篇四
雇主(甲方):
住址:
雇员(乙方):
住址:
为明确双方的职责,甲乙双方以《劳动法》《建筑法》《民法通则》为依据,本着*等、互惠互利的原则协商一致,签订本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:
二、工程质量
乙方严格按图施工,工程按国家现行有关验收规范进行验收,工程并符合达到甲方要求工程质量等级。
三、劳务期限
1、本工程开工日期为________年_______月_______日,整体工程竣工交付时间为_______年_______月_______日。
2、乙方的劳务期限从________年_______月_______日起,到________年_______月_______日止。
3、乙方应根据施工进度的需要,合理组织施工,若非乙方原因造成的工期延误或停工,与乙方无关。
四、施工要求
1、乙方完成本工程承包内容材料卸运至甲方指定的地点堆放整齐。
2、乙方负责每个工序完成后要及时进行垃圾清理。
五、劳务报酬
1、甲乙双方约定,乙方的劳务费为_____________元。
2、经甲方验收的每个工序及阶段合格后,每月按所完成工程量的7%支付劳务费,甲方以法定货币的方式委托________银行转账支付给乙方。工程验收合格后付至总价的95%,留5%保修金一年后付清。
六、质量保证及保修期限
1、乙方须对提供劳务范围内的所有工程质量负责。
2、质量保修期从实际竣工验收交付之日起计算。
3、在国家规定的工程合理使用期限内,因乙方原因致使工程合理使用期限内造*身和财产损害的,乙方应承担损害赔偿责任。
七、甲方责任
1、甲方应按照合同的规定向乙方提供合适的工作环境。
2、甲方应对工程的质量安全进行把控,一旦发现质量问题,可以要求乙方返工。
3、甲方在收到乙方验收通知时,应及时组织人员验收。
4、甲方应按照合同的规定及时向乙方支付劳务费。
八、乙方责任
1、乙方必须自行组织足够的劳动力及技术力量,保证安装的形象进度,由于安装工程的劳动力或技术素质不能满足施工进度造成的损失由乙方承担。
2、除业主认可外,乙方不能以任何形式转包、挂靠。
3、乙方必须保证甲方所付出工程款的专用并设立专门账户。
4、乙方必须严格按照建筑施工规范施工,不得违章作业。做好安全文明施工,严格把关安全,按照安全防护措施、规范搭设安全防护措施,保证施工安全。如由于乙方造成施工范围内、外任何质量、安全事故所引起的一切后果(包括赔偿金)均由乙方全部负责,与业主、甲方无关。
5、如乙方管理人员在施工过程中不能与甲方及监理方能很好协作。无法满足合同要求质量、工期、甲方有权要求更换管理人员。
6、乙方应积极准备、相互协调做好各阶段的工程验收工作,凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项保建、报批、报验、质检、质监、安检等手续工作时,须积极配合。
7、乙方不按时发放劳务工人工资,引起劳务纠纷。对本项目造成不良影响的,甲方有权单方解除本合同,并从应付乙方的工程款项中质检扣除支付给所欠的民工工资。
九、违约责任
在合同的履行过程中,任何一方违约给对方造成损失的,均应承担责任,违约金按照具体损失额确定。任何一方无故要提前解除合同,均应提前________天通知对方,由此给对方造成的损失,应承担赔偿,赔偿金________元。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效。
2、本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
3、因履行本合同发生争议,双方协商解决,协商不成的,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院**。
4、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方:
代表人:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
签订时间:________年_______月_______日
乙方:
联系方式:
合同签订地:
合同履行地:
签订时间:________年_______月_______日
轻钢厂房合同篇五
发包单位:__公司(以下简称甲方)
施工单位: (以下简称乙方)
经甲乙双方*等协商,甲方将下列工程任务委托乙方进行施工,为明确双方权利和义务,特制定本合同,共同遵守。
一、工程名称及建设地点:
1、工程名称:________公司厂房钢结构油漆涂料涂装工程
2、建设地点:_____经济开发区
二、工程范围:
所有钢结构厂房所含工程(钢柱、钢梁、檩条、拉条、套管、柱间撑、屋面撑)。
三、工程总造价:
按图纸面积计算,每*方__元。
四、工期: 年 月 日至 年 月 日,共计 天 。
五、承包方式:包工包料。
七、乙方负责完成的工作:
保质、保量,按时完成所承包的工程项目,服从甲方现场人员及监理的指导。
自觉遵守甲方和业主现场的有关规定,爱护公物,不损坏甲方设施。
负责施工人员保险的购买。
八、乙方必须严格按照设计施工图纸,施工技术规范进行施工。因乙方擅自变更设计发生的费用及由此造成的损失均由乙方负责。
九、工程验收:
工程竣工后,甲方根据双方确认工程预算,设计施工图纸及国家相关施工技术规范进行验收,如有出入或施工质量问题,由乙方负责无偿返工,直到符合要求为止。
工程竣工验收通过后,同时乙方将全部技术档案资料(产品合格证)移交给甲方。
如在质保期内出现质量问题,甲方立即通知乙方,由乙方在接到通知三天内派出人员进行处理。
十、 其他事项:
在施工中,乙方应建立安全防护措施,安全施工、文明施工,否则,因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。 乙方负责办理进出的一切手续,其他对外手续由甲乙方共同办理。
十一、本合同自签订之日起生效,到甲乙双方履行所有合同义务,竣工结算价款支付完毕乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。
十二、本合同未尽事宜,共同协商解决,双方签订的其他条文同具法律效力。 本合同一式两份,双方各执一份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲 方: __________________________公司 乙 方:
代 表: 代 表:
签订时间: 年 月____日