合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。
石材安装协议书 石材销售及安装合同篇一
承包方(以下简称乙方)：
按照《_合同法》、《_建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经双方协商一致，特签定如下条款，双方必须共同遵守执行。
一、工程概况
工程名称：大厂中央公园观景平台
工程地点：中央公园
二、承包内容及承包方式
2、承包方式：包工、包辅料、包机具。包含但不限于镀锌挂件、镀锌角码件、膨胀螺栓、云石胶、钢钉、铜丝等。
三、 合同价款(根据合同的具体情况决定)
、合同单价：地面铺装： 元(人民币)/平方米，墙面干挂： 元(人民币)/平方米，台阶及压顶： 元(人民币)/平方米。
、本合同价款包含税金，乙方负责出具正规发票。
、本合同按分包范围及内容单价一次包死，不因市场价格变化的影响，乙方报价单作为合同附件。
、有关合同价款的其他约定： 本合同单价包死 ，结算时按经双方计量认可的实际铺设面积乘以单价作为结算总价。
四、合同工期
开工日期：20xx年6 月 01 日
完工日期：20xx年6月30日
五、付款方式
乙方在石材施工完成后，甲方支付至工程款的95%，剩余5%作为质保金，一年后付清。
六、竣工结算
施工完成并经业主、监理、甲方验收合格后，一周内办理结算手续，双方办理完成结算后，支付至结算价款的95% ;一年质保期过后付清全部余款。
七、技术要求
1、严格按设计图纸(含干挂石材深化设计并经设计单位认可的节点、大样、辅材图)及甲方的交底内容施工，所用材料必须品质优良，符合国家施工行业标准，严格施工并达到国家验收规范需要的标准。
2、墙面石材龙骨及挂件需严格按照甲方的要求进行施工，墙面每排每个踢脚需安装两套挂件，墙面每排每块石材安装不小于一套挂件、地面石材拼花及坡度、标高严格按照图纸及甲方要求施工。
4、墙面柱子所焊龙骨需满焊，焊点饱满，焊点位置需做防锈处理。
5、乙方必须严格按国家现行有关标准规范施工，保证工程质量和安全，该楼在以后的使用过程中，因乙方施工质量原因而造成外墙石材脱落等事故，造成的一切责任及损失均由乙方负责。
6、本工程必须达到质量评定等级。
八、甲、乙双方责任
1、甲方责任
1)、应向乙方免费提供临时材料堆场及搭设临设的场地，具体位置现场协商确定。
2)、应向乙方免费提供水源、电源和垂直运输机械设备。
3)、甲方(含业主)对乙方所承包工程的质量进行监督检查，工程完成后甲方应及时对质量进行检评及验收。
4)、甲方有权对乙方的违章、违规作业提出整改意见，乙方必须按要求限期内整改完毕，否则按项目部有关罚则进行处理。
2、乙方
1)、必须遵纪守法，服从地方政府、业主、总包管理，乙方进场人员必须持有居民身份证等有效证件。进场后必须登记，接受本企业技术、安全交底和三级教育。乙方人员食宿自理。
2)、进场后应严格按照总包公司有关文明施工的要求进行施工，主动配合甲方做好文明施工管理工作，有义务对施工人员进行文明、安全施工教育，自觉遵守甲方现场的各种规章制度，挂牌上岗，做到工完场清，按甲方提供的地点堆放材料，搞好施工区域的安全、文明施工工作。
3)、在施工中应严格遵守安全操作规程，建立安全管理体系，完善安全管理措施，保证安全施工。如乙方违反安全操作规程，对所造成的安全事故应承担责任及其经济损失。出现重大安全责任事故，甲方有权要求乙方赔偿相应的经济损失。
4)、在施工中乙方必须控制好自己施工完区域的成品保护，由于乙方自己原因造成成品破坏的，由乙方自行解决。
5)、乙方必须按照甲方要求的工期，合理安排劳动力，保证工程的顺利竣工。
6)、乙方施工过程中须对周围环境进行一定的保护，严禁在沥青路上搅拌砂浆。
九、争议 甲乙双方应合同发生争议，双方协商解决不成，可向大厂县人民法院起诉。
十、保修
1、保修期为两年，从工程验收合格交付业主之日起计算。
2、保修期内如发生保修情况，由甲方通知乙方，乙方必须按照指定的时间到达现场处理，如拒不保修，甲方自行修理，其费用按甲方定扣保修金。
十一、合同生效与终止
本合同经甲乙双方签字并加盖公章立即生效，合同条款履行完毕后，本合同自动失效。本合同一式四份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份。
甲方： 乙方：
签字(盖章)： 签字：(盖章)
年 月 日 年 月 日
石材安装协议书 石材销售及安装合同篇二
乙方：
依照《xxx合同法》就其它有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、公开及诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，就外墙干挂石材安装达成以下协议，供双方共同遵守。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、安装日期
工期为____年____月____日到____年____月____日，安装日期从甲方把钢管架搭好并提供场地之日起计算。
四、工程价格：
外墙干挂石材安装单价按______/平方米元计算(此价格含人工费、辅材、税费、水电费、安全措施费等)，工程量按实际收方面积为准。
五、工程安装辅材及质量要求
1.辅材包含(角码、挂件、云石胶、结构胶、角钢、螺丝等)。
2.安装的辅材以甲方认可的样品为准，若乙方施工时所用辅材与样品质量不符合，甲方有权拒付工程款并终止合同，且追究乙方因此给甲方造成的一切损失。
3.工程质量必须达到国家石材幕墙统一技术标准，在施工过程中，若发现乙方的施工质量达不到国家的相关部门的验收标准，甲方有权责令乙方停止施工、终止合同，并且拒付工程款。
六、付款方式：
辅材到施工现场经甲方验收合格后5日内付____万元整。工程完工验收合格结算后5个工作日，付总工程款的____%，留取3%作质保金，质保期为一年，质保期内无任何质量问题，一次性付清质保金。
七、乙方责任
1、乙方在施工中出现任何安全责任事故由乙方自行承担一切经济损失及法律责任。
2、乙方施工前必须自行安装水、电表。
3、乙方必须配合幕墙的收边收口等工作，并且服从甲方现场管理。
4、乙方指派为现场代表。
5、乙方自行负责对成品的保护工作。
6、乙方负责石材排版并提供甲方所需石材详细下料单及准确方量，如出现错误乙方负一切经济损失。
八、甲方责任
1、负责协调外墙干挂石材与幕墙的收边收口工作。
2、甲方按照合同约定时间付款。
3、工程完工后及时组织人员验收。
九、违约责任
1、由于乙方责任未按合同约定的工期进度完工，乙方向甲方支付违约金，每逾期一天，按____元/天计算，以此累计计算。
十、本合同在执行过程中若发生争议，甲、乙双方友好协商解决;若协商不成，可向所在地的人民法院提起诉讼。
十一、以后如执行合同过程中需要增加内容，双方另订补充协议，具有同等法律效力。
十二、本合同签字后生效，合同执行完毕及款项结清后自动解除，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
乙方：
日期：
石材安装协议书 石材销售及安装合同篇三
供应方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包范围：
4、承包方式：承包。
5、工期：本工程自＿年＿月＿日开工，于＿年＿月＿日竣工。
6、工程质量：
7、合同价款(人民币大写)：
1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空场地，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的陈设物等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
3、负责保护好周围建筑及装修、设备管线等不受损坏。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。
1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。
2、指派
保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。
4、严格按照图纸或作法说明进行施工。
5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。(保护材料费甲方承担)。
1、本合同签订后，甲方付给乙方认可的报价单上确定的工程款总额的15%( 元)。
2、工程进度50%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的50% ( 元)。
3、工程进度80%时，甲方按进度支付乙方工程款总额的80% ( 元)。
4、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在 天内，结请尾款。
1、本工程甲方负责采购供应的材料及设备，(见附件清单)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
2、凡由乙方采购的材料及设备(见附件清单)，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天， 甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。
2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为奖励。
3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，甲方支付乙方 元，作为奖励。
4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担损失。
5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。
6、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。
1、石材价格清单、甲乙双方所需提供的材料及设备清单、施工图和经双方协商，达成一致的其他具体问题协议为合同的附件，与合同具有同等效力。
2、本合同经双方签章后生效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
石材安装协议书 石材销售及安装合同篇四
代表人：
代表人：
第一条 石材规格
以上板材合计： 规格板总面积 平方米，
规格板总面积 平方米，
规格板总面积 平方米。
第二条 石材质量以甲方封样样板为准，厚度误差小于2mm,对角误差小于2mm，无疵点。
第三条 甲乙双方商定 规格板材每平米单价 元人民币。
规格板材每平米单价 元人民币。
合计总价款 元人民币。
第四条 付款方式：签订合同当天甲方向乙方支付 元做订金，结算时订金抵作材料款，乙方按照甲方要求规定的时间将石材运至工地现场，经甲方现场员检验合格即支付所到材料款。
第五条 交货时间：乙方的石材加工总时间为 天即到 日之前必须分批次全部运至工地现场。首批石材运到工地现场时间为 日之前，第二批到场时间 日之前。
第六条 违约责任：甲方必须在石材到场检验合格当日支付所到石材款，如因甲方未及时付清石材款而导致加工周期延误由甲方负责，乙方必须按照合同规定的质量和数量按照规定的时间将石材运至工地现场，如因乙方的原因导致工地施工延误，乙方须双倍返还甲方所交订金作为赔偿。
第七条 运输方式：乙方负责石材包装及联系运送车辆，石材运至工地现场甲方负责卸车并支付车辆运费，甲乙双方商定石材运送单价 元/吨，如有变动乙方须提前电话联系甲方商定此事。
第八条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第( )项处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。
第九条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十一条 本合同共一式 份，由甲、乙双方各执正本一份。
订立合同人：
甲方：____________________ (盖章)
经办人：____________ 电话：____________
开户银行帐号：____________ ____年__月__日
乙方：____________________ (盖章)
经办人：____________ 电话：____________
开户银行帐号：____________ ____年__月__日
甲方：xx市华通建设有限公司
1、工程名称：博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆工程
2、工程地点：博爱县文化路北面
3、承包范围：青石栏杆
4、承包具体内容：包括原材料、加工、运输、安装及维修。
/ m , 元/m. 综合单价包括青石栏杆加工、包装运输、卸货到指定地点、安装及途中损耗、管理费、利润、税金、现场服务配合费及安装产生的相关费用（如：水、电等）等，运输到施工现场的安装验收合格的成品的最终价格。施工期间不进行价格调整。
1、材料质量要求及验收标准
2、安装要求及验收标准
立柱及横梁、图案板要求方正、垂直，厚度一致。横梁、图案板与立柱链接，采用榫接，立柱必须预留榫口，立柱入榫长度不小于10cm，横梁、图案板入榫长度不小于3cm。安装立柱、横梁、图案板必须垂直，不得污染（如有污染，乙方自行清理，费用自理）。
按甲方整体要求进度计划进行，如乙方自身原因在甲方要求的时间内材料不能到场、未完成安装，每推迟一天，罚款1000元。
五、付款方式：
1、按进度付款；
2、每安装成品300米，验收合格支付80%的工程款；
3、栏杆工程竣工验收合格，付款至95%；
4、留5%质保金，栏杆工程竣工验收合格后两个月内无息返还（如在质保期内有质量问题，甲方通知乙方进行维修，如不及时维修，所产生的维修费用将在质保金内扣除）。
2、经现场负责人签字认可后报项目部核准。
1、负责与建设方的协调；
2、负责工作面的提供；
3、负责栏杆样式的确定与提供；
4、负责工程款的支付与工程初步验收；
5、负责乙方施工用水、电、路三通及沙子、水泥的提供。
1、施工期间，乙方必须派驻一名负责人长期驻工地全面负责承包范围之内的各项事务，并具有决定一切事务的权利，乙方严格按施工规范、技术交底内容进行施工。
2、施工期间出现质量验收不合格部位，乙方要进行返工、返修，直到验收合格为止，所产生的一切费用由乙方承担。
3、按甲方要求负责栏杆的加工制作、运输、安装。
4、因乙方自身原因造成的工期延误，由乙方负责，给甲方造成损失的由乙方负责。
5、乙方要注意安全文明施工，在供货、安装施工等过程中的一切安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。
1、施工过程中如出现不明事宜，由双方协商。
2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。望甲乙双方共同遵守。未尽事宜双方协商解决。
1、质量保修书
2、栏杆图纸大样图
以下空白无内容
甲方（供货方）：
代表签字：
联系电话：
年月日
乙方（供货方）： 代表签字： 联系电话： 年月日
石材安装协议书 石材销售及安装合同篇五
乙方：
甲、乙双方就“ 建设有限公司”工程大理石供货、制作，本着互惠、友好合作的原则，签订本协议。
一、供货品种、价格(不含税金)
电梯套：进口黑金沙(包含安装1700元/套);
窗台石：灰银菲，45元/米，不含安装。
二、供货安装时间
按甲方需要的时间进行供货及安装，具体数量、供货时间以甲方通知为准。
三、产品及安装质量
乙方提供的产品必须合格产品，严禁不合格产品进入甲方施工现场，同时乙方应保证安装质量。如发现安装质量问题，乙方无条件返工并承担甲方的工期损失。
四、工程款的结算
工程安装完工后，付总价的 %，余下 %待工程竣工验收合格后，无质量问题时付清。
五、本合同壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。
甲方签字： 乙方签字：
年 月 日
石材安装协议书 石材销售及安装合同篇六
乙方：
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容：外墙干挂石材(包工包料及施工)。
4、工程钢材、石材等规格型号：
自 年 月 日至 年 月 日止。
按国家建设主管部门规定及甲方相关要求进行施工，遵守国家相关规定，做到文明施工，服从甲方领导。
按实际发生面积每平方米 元。
1、甲方付给乙方总工程款的 %。(约 元)
2、乙方将材料进入施工现场后，甲方须付给乙方总工程款的 %(约 元)，施工完毕后，扣除3%的质保金，其余的工程款3日内付清。
3、3%的质保金在 年 月 日后3天内无质量问题一次性付清。
乙方在施工过程中按国家相关规定保证安全生产，加强现场安全管理，按要求施工，杜绝发生一切安全问题，如造成安全问题由乙方自负。
1、乙方必须按要求及现行施工规范标准施工，达到验收标准。未达到标准的及时采取补救措施或返工，否则造成损失乙方自负，乙方须按时完工。
2、甲方须按协议要求及时付款及配套辅助工作，如因甲方原因造成一切损失由甲方负责。
3、此协议签订后双方均应认真履行，否则按合同法有关规定视为违约。
乙方：
日期：
石材安装协议书 石材销售及安装合同篇七
石材做为我国的重要建筑材料，供货安装时需要格外注意，那么签订石材供货安装合同需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的石材供货安装合同范文，感谢您的阅读。
甲方：
乙方：
甲、乙双方就“ 建设有限公司”工程大理石供货、制作，本着互惠、友好合作的原则，签订本协议。
一、供货品种、价格(不含税金)
电梯套：进口黑金沙(包含安装1700元/套);
窗台石：灰银菲，45元/米，不含安装。
二、供货安装时间
按甲方需要的时间进行供货及安装，具体数量、供货时间以甲方通知为准。
三、产品及安装质量
乙方提供的产品必须合格产品，严禁不合格产品进入甲方施工现场，同时乙方应保证安装质量。如发现安装质量问题，乙方无条件返工并承担甲方的工期损失。
四、工程款的结算
工程安装完工后，付总价的 %，余下 %待工程竣工验收合格后，无质量问题时付清。
五、本合同壹式贰分，甲、乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
购货方(全称)： (以下简称甲方)
供货方(全称)： (以下简称乙方)
注：本合同金额均含税价格，本合同只固定单价，产品数量以现场实际发生量计算、石材以平米结算。
第二条 产品的质量要求(产品技术标准要求)及检验
1、乙方保证所提供产品的技术质量及规格符合国家标准及行业标准以及甲方对产品质量的的要求，在甲方对产品验收时，乙方应出具包括产品合格证书。
2、产品在抵达目的地后，由乙方配合施工队向甲方报验，经相关人员对产品的数量、 品种、型号、规格、颜色、外观质量进行及时检验，检验无异议的，甲乙双方代表签署验收证明文件，若发现任何质量问题，双方签署备忘录，乙方应在约定的时间范围内实现替换货。
3、本合同附甲乙双方确认图纸，乙方依据图纸需派技术员及设备进驻现场进行放线、加工安装，以确保工程的顺利开展。如甲方提供图纸发生变更，甲方应及时发图纸变更单通知乙方，由于未能及时通知，所造成工程损失，乙方应写签证单经甲方确认后工程做结算时付合理补偿。
第三条 产品的交货方式、运输方式、交货日期、交货地点
1、交货方式：乙方负责运输并卸货至甲方指定地点。
2、运输方式：由乙方负责运输并承担相应费用。
3、交货日期：甲方根据工程需要，分批进货，乙方在接到甲方通知书后3天内到货。
第四条 工程概况、承包范围、合同工期
工程名称：江北产业集中区天门山公园工程 工程地点：江北产业集中区
工程内容：包人工费、机械费、石材(按甲方要求花岗岩;水泥、砂、电由甲方提供)。 合同工期：以甲方通知的开工日期计起 个日历天完成。
第五条 验收标准、方法
石材到场或在施工安装过程中及竣工验收经工程部、材料部、监理部、造价部按合同第二条标准及样品验收，验收合格由乙方提供有效验收单经甲方代表签字确认。产品如验收不合格，乙方必须于 5天内无条件退换、补足，因退换造成交货期延误的，按逾期交货处罚;产品验收交付前灭失、毁损风险由乙方承担。
1、本合同采取分批交货、安装，分批转账付款的方式。
2、合同暂定铺装总面积40000㎡(实际面积按实计量)。
3、工程进度款。工程进度款按如下方式支付：
(1)本合同签后 24 小时内，乙方须向甲方支付50万人民币履约保证金。
(2)铺装面积完成10000㎡且经验收合格后结算一次工程款，乙方须向甲方提供有效税务发票，甲方在7日内支付本次工程款的70%，余款待工程结束后40日内一次性结清，以此类推。(其验收标准参照上述第五条)。
第七条 产品的质量保证和售后服务
1、乙方保证按本合同提供的产品是优质的，无损的且应符合本合同规定的技术规格和质量、性能要求。
2、在安装、使用方无误的前提下，自保修期内发生的所有故障均适用本合同保修条款。
3、自工程验收合格之日起，乙方对所供货物提供一年质量保证。如出现以上问题均属于质量保修内容。
4、在质量保修期内，不因该产品的所有权变更而变更保修责任。
5、在保修期内，因乙方提供的产品的质量问题而引起的财产及相关损失，则乙方应承担相应的法律责任及相关损失。
第八条 甲、乙双方的权利和义务
1、在施工过程中，乙方自负一切安全责任。
2、乙方应按合同施工工期竣工，如不能按时竣工，每拖延一天罚金1000元;如乙方按合同施工工期提前竣工，甲方应给予乙方每天500元的奖励。
4、乙方逾期供货，每逾期一天应向甲方支付逾期货款0.5%的违约金，违约金不足以赔偿甲方误工损失的，以实际损失赔偿，逾期交货超过10天，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
5、因甲方原因，乙方不能依据合同供货的，责任由甲方承担。乙方必须根据甲方的要求保质、保量进行供货，否则，甲方有权单方面终止合同的执行。
6、如在试验段施工过程中其质量不能满足工程质量要求的，甲方有权解除合同。
7、乙方对于工程期间影响甲方的突发事件，应提前通知甲方，并与甲方达成共识。
8、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门的证明后，允许延期履行，部分履行或不履行合同，如不可抗力时间超过3个月时，甲乙双方均可终止本合同。
9、不论甲方所购产品所有权是否发生转移，乙方未按合同规定在质保期内按时按质提供保修服务的，甲方将视情况扣除乙方部分或全部质保金。
第九条 解决合同纠纷的方式
在执行本合同过程中发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
第十条 其他
1、本合同未尽事宜，甲乙双方可以补充协议方式予以规定，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同的附件均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
4、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
需 方：(以下简称甲方)
供 方：(以下简称乙方)
一、产品名称、规格、数量、加工要求、单价、安装单价：
二、工程地点：
三、施工工期：
四、结算及付款方式：
五、质量标准：
六、双方责任：
1、需方如需调整订料的数量、规格，应在供方备料前通知供方;
2、需方按相关验收标准验收供方所供材料及施工质量;
3、供方按需方要求的供货时间供货，并确保的施工工期及施工质量;
4、石材运输费用由供方承担;
5、石材到达交货地点由供方负责卸货。
6、供方进场的开办费用则由需方负责承担
七、违约责任：
若需方未按本协议要求支付供方材料款、人工费及工人生活费等，供方有权停止施工，并向需方索赔造成的一切经济损失。
未尽事宜双方协商解决或另签补充协议。
本协议壹式 贰 份，需、供方双方各执 壹 份，具同等法律效力
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________