合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。
采购签施工合同篇一
若工程质量问题并非施工单位原因导致，施工单位在完成返工后，应及时提交索赔报告，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料，证明材料应包括：
（2）返工过程中发生的所有费用及延误工期的凭证，包括供货供料单据、签证、发票、工人工资支付凭证、机械台班费用凭证、施工日志等。
需要注意的是，对于以工程总承包模式实施的项目，由于承包人同时也负责工程项目的全部或部分设计以及采购工作，承包人还需收集工程项目设计、采购方面并未导致工程质量问题的证明材料。
百年大计，质量第一。但在确保和提升施工质量，响应国家建筑产业转型升级政策的同时，面对建筑行业高发的返工问题，作为弱势一方的施工单位也时常感到无所适从。但只要施工单位能够准确认识工程返工问题出现的根本性原因，提前部署做好准备，并在工程质量问题发生后，能够准确判断工程质量问题发生的原因，积极收集证据材料，进行针对性安排，面对建设单位的返工要求，就能够在最大限度内保护自身合法权益，与建设单位共同推进和提升工程项目质量。
[1] 《合同法》第二百八十一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”
[2] 《民法典》第八百零一条规定：“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。”2021年1月1日起施行。
[3] 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十一条规定：“因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。”
[4] 《民法典》第七百九十六条规定：“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。” 第七百九十八条规定：“隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。”
[5] 马雪峰：《雨季基坑混凝土施工而引发的后续质量问题研究》，城市建设理论研究（电子版），2013, (22)。
[6] 第项约定：“承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。”
采购签施工合同篇二
七、设备及工程验收：
乙方完成工程施工，即书面通知甲方验收;经甲方组织相关单位按国家和行业的相关规范进行验收，以合格为准。
八、设备及工程付款：
1、合同签字生效后，甲方按乙方合同总量的进度，在乙方完成合同所有基础设备安装到位后，经甲方代表验收确认后，由甲方支付合同设备款总量的50%共计 元作为工程备料款给乙方。并同时退还乙方投标时交付的履约保证金。
2、工程竣工验收合格后，甲方在五个工作日内付至实际核定的工程结算款(本款项由甲乙双方代表在本工程结束后实际结算的工程总结算单上签字确认为准，计算方式为：工程总结算价款-50%工程备料款-3%保修金，即工程总结算价款- 元- 元)给乙方，并同时付给乙方本工程施工承包价款项 元整，乙方同时按工程结算总价和工程施工承包价款项足额开具发票给甲方。
3、在本合同设备到甲方场地后，如因为甲方的原因造成安装调试工作无法正常进行的，甲方需在一个月内付给乙方本合同设备款总量的50%共计 31500元作为工程备料款给乙方。并同时退还乙方投标时交付的履约保证金。
4、余下3%的工程款为保修金，保修期限为壹年，期满后若无质量问题，甲方在五个工作日内把 元保修金支付给乙方。
九、甲方责任：
1、按合同约定如期支付工程款。
2、甲方提供材料堆放场地。
3、甲方提供现场施工用水、用电条件，水电费及其他费用由乙方支付。
十、乙方责任：
1、乙方施工期间遵守甲方的管理制度，注意保护甲方原有建筑成品，并接受甲方委派的监理员对质量的检查与监督(如有损失，由乙方自行修复并承担由此发生的费用)。
2、乙方自带施工机械、工具，并对加工、安装施工过程中的安全生产负责。
3、严格服从甲方项目部的管理，熟悉要求及各工序的操作规范，掌握工期、质量，合理调配劳动力。
4、严格按要求及质量标准、施工规范进行施工。
5、认真学习安全规范，做好安全防范工作，遵守现场安全管理要求，严格按照安全规范进行操作，杜绝事故的发生，若发生事故，由乙方自行承担。
十一、违约责任：在本合同履行过程中，如发生单方违约，违约方必须向对方偿付总工程款的 10%的违约金，以弥补损失。
十二、争议的处理：在本合同履行过程中，如双方发生争议，先由双方进行协商解决;协商不成的，依法向工程所在地人民法院提起诉讼。
十三、合同的修改和补充：本合同如有未尽事宜，由双方协商一致后以书面方式再作补充或者修改。
十四、合同有效期限：本合同自双方签章之日起生效，结清工程尾款后失效。
十五、其他：
1. 经甲、乙双方签章确认的施工图，是本合同的有效附件。本合同正本一式四份，双方各执两份。经甲、乙双方授权代表签字之日起生效。
2. 本合同附件是本合同不可分割部分。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲乙双方经过友好协商，在平等、自愿、诚实信用的基础上,就 项目材料采购及施工订立本合同。
一、工程名称和内容
二、工程地点
三、工程范围及造价
工程总造价为： 元，人民币(大写)： 。上述工程款包含材料采购、运输、装卸、施工、税费等工程相关费用。
四、质量标准及验收方法
1、以甲方签字确认的设计图及封样件为准。
2、制作、施工质量要求参照相关国家标准、地方标准或行业标准。
3、材料制作完成后乙方负责提前 天通知甲方组织验收并至期送达指定现场，如材料部分不符合约定，甲方有权拒收部分材料并拒付相应款项，且乙方应承担逾期违约责任。
4、工程完工，甲方对施工质量进行书面确认作为验收结束。
五、工程期限
2、工程施工期为 年 月 日- 年 月 日，从甲方发出开工通知之日起计，乙方应在该期限内施工完毕并通过甲方验收。施工中所需运输费用、保险费、包装费、装卸费、保管费及施工前/时发生的材料及设备损坏损失等有关费用均由乙方承担。
3、如发生以下情况，工期顺延：
a、因甲方原因引起设计方案发生重大变更，导致制作和施工无法正常进行;
b、工程施工过程中，非因乙方原因停电 小时以上的;
c、甲方未按合同规定支付应付款项;
六、付款方式
1、合同签定后 周内，甲方向乙方支付 元作为定金;
2、每次付款前乙方须向甲方提供真实有效的正规发票。
3、另行约定付款方式：其余款项待工程结束，按照审计金额扣除前期支付的工程款后 周内一次性支付乙方。
七、质保期限
工程质保期为 年，自甲方发出书面验收合格通知之日起计算;质保期内工程存在任何质量问题的，乙方应负责维修并承担相应费用，如果乙方不及时维修，甲方可自行或委托第三方进行维修，维修费用将从质保金中扣除，不足部分由乙方承担。如果工程因质量问题给甲方造成损失的，乙方还应赔偿损失，甲方可先从质保金中扣除相关损失赔偿额，不足部分再向乙方追讨。每次发货时，乙方应将以下技术资料一整套与产品一起交给甲方：
(1)质量保证书
(2)产品合格证书
(3)相关产品检测报告产品技术资料的交付并不代表甲方认可乙方的技术资料是乙方货物状况的真实反映，也不代表乙方已当然提交了符合本合同约定的货物。
八、违约责任
1、如乙方不能按合同规定的时间交货或未按期通过验收，除不可抗力外，每逾期一天，应向甲方支付合同造价的 作为逾期违约金。
2、乙方逾期交货或未按期通过验收超过 天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价的 作为违约金。
3、乙方交付货物或者工程质量不合格的，应无条件在甲方指定的时间内采取整改、更换、重做等补救措施，如乙方拖延采取补救措施或经补救后仍不符合质量要求的，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同总价的 作为违约金，不足弥补甲方因此遭受的损失的，乙方还应补足承担。
4、如甲方不能按合同规定的时间付款，每逾期 天，应向乙方支付欠付金额的 作为逾期违约金。
九、施工管理
1、乙方要服从甲方及现场监理对其施工质量、进度的监督、检查，并为监督、检查提供一切方便。
2、乙方应对本工程的技术、质量、安全等一切活动全面负责，任何安全生产事故以及施工中的人身伤亡所引起的损失和赔偿，应全部由乙方承担。
3、乙方施工人员必须严格按操作规程规范施工，遵守工地管理制度，做好施工安全管理和防范工作，杜绝事故发生。如有违纪违规，一切责任由乙方自负。甲方有权按工地管理规定对乙方施工人员的违章违纪行为处以经济处罚。
4、乙方应服从甲方的施工管理和协调，配合其它工序的施工，并在施工暂停或结束后做好现场清理工作。如乙方在施工质量、进度或施工配合方面发生严重问题，甲方有权中止或者终止合同。因此而影响工程进度造成损失的，甲方有权要求乙方予以赔偿，赔偿额可从进度款中扣除。
5、甲方现场代表： ，乙方现场代表： 。
十、解决争议的方法
凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，双方应通过友好协商进行解决。如协商不成，则任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十一、其他
1、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章后生效。
2、本合同所列地址系履行合同期间的双方有效送达地址，任何一方地址发生变更时，均应当提前至少 天通知对方，否则所有通知自发送之日起 天内视为送达。
3、本合同附件与合同正本具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购签施工合同篇三
>关于道路施工采购合同范本2发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
甲方将____________村内道路及周边环境景观绿化工程确定给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
一、工程地点：
____________村内道路及周边环境景观绿化
二、工程总造价：。
三、工期：
乙方确保在 年月日开工，于 年月日完工，工程标准达到甲方提供的绿化施工图设计标准。
四、开工准备：
甲方前期为施工现场具备施工条件，甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后，尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划呈报给甲方。
五、工程款支付：
苗木栽植完毕，经初验合格后，支付合同价款的40%;工程全部完工经复验合格后支付合同价款的30%; 年月再次验收合格后付清余款。
六、工程质量：
3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;
4、乙方要施工现场清洁，及时清理废弃物。
七、养护管理和质量要求：
1、大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮;
2、栽植后及时封堰浇透水;
3、及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;
4、苗木要及时防治病虫害;
5、苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;
6、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木至年月底，养护标准达到苗木成活率100%，规格符合施工图要求。养护管理费用由乙方承担。
八、工程验收方法：
1、根据乙方申请，甲方组织____________村两委进行验收;
2、经验收合格由____________村两委签字后视为该段工程合格。
九、违约责任：
甲方责任：
1、甲方接到乙方的.验收通知书后，三日内组织验收，甲方推迟验收的，每推迟一天赔偿给乙方逾期违约金300元。
2、甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，每推迟一天按应付工程价款的万分之五偿付给乙方逾期违约金。
乙方责任：
1、工程质量不符合绿化施工图设计的要求，负责无偿修补或及时返工。苗木成活率不达标，需补植的苗木，由乙方承担补植费用，还应赔偿甲方经济损失，损失计算标准以该类苗木的投标报价的两倍计算。
2、乙方必须确保在工期内完成施工任务，不能按期完成的，每推迟一天承担1000元违约金。
3、本工程不得分包、转包，如出现上述行为，甲方有权扣除乙方履约保证金，并有权拒付相关工程款。
4、本工程在年月经验收不合格的，乙方无权要求支付工程余款，甲方可以另行处理。
十、本合同自双方签定后生效。本合同未尽事宜双方另行协商，并签定补充协议，具有同等效力。
十一、本合同一式四份，，甲、乙双方各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
甲方(盖章)
法定代表人(签字)：
联系电话：
乙方(签字) 联系电话：年 月 日
采购签施工合同篇四
采购方：(简称甲方)
供货方：(简称乙方)___钢铁有限公司
根据《^v^合同法》甲乙双方本着诚信、互利的原则，就甲方向乙方购买钢材事宜，达成合同条款如下：
一、定货详情：甲方在20_年5月18日至20_年8月18日向乙方采购钢材，总量不少于15000吨(按甲方实际采购数量结算，若甲方实际采购数量达不到约定采购数量，则不足部分每吨补偿乙方100元)。
二、质量标准：符合国家标准。
三、送货地点、方式、费用：货物由乙方负责运输到甲方指定地点。
四、计算方式：线材过磅、螺纹钢及其它钢材按理论计算。
五、验收方式、方法及提出异议期限：甲方指定朱夏明、吴俊强为收货人(身份证号码：)。经双方协商确定甲方所需钢材规格、数量后乙方在三日内开始供货，货到工地后甲方收货人当场确定所供钢材规格、数量并在送货单上签字。本签字验收单的价格由甲方材料负责人签字认可后价格作为结账的凭证，是本合同的组成部分。甲方收货后应在三日内进行检测，如有异议应在五日内向乙方书面提出并出具国家有关部门检验报告，该批不合格钢材由乙方负责及时退还费用由乙方承担，同时承担甲方送样检测费用。若五日内不提出视为该钢材合格，事后乙方概不负责。
六、计价、结算方法及付款期限(注：货款必须汇入公司或法人账户)
乙方所供钢材价格、(包括运费、吊费)以货到工地当日西本新干线会员交易指导价(上海地区)每日报价为基准价结算。方收到货款后继续再供货满20_吨后甲方立即支付到乙方所供钢材全部款项的70%，余下所有的款项在20_年10月18日前全部付清。之后乙方所供钢材在每个月25日结算，次月10日前甲方支付80%，以此类推，钢筋供货结束后，在两个月内结清20%的余款。
八、约定事项及违约责任：甲方若违约(未按时付款和未按时还清垫资款得均构成违约)，乙方有权单方提前解除本合同并停止供货。合同解除后甲方必须在十五日内一次性付清所有欠款和垫资款，逾期未付清的欠款和垫资款甲方除每天支付千分之一的违约金给乙方外，还应向乙方偿付赔偿金，赔偿金为货款总额的。委托代理人签字承担连带担保责任。乙方若无法按合同及时供应甲方钢材则视为乙方违约，甲方可单方面解除合同并要求乙方补偿。
九、本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，在送货过程中如遇特殊情况可签补充协议，补充协议与本合同同样生效。在签订合同同时乙方应向甲方交50万元信誉保证金，乙方在第一批钢筋到场时由甲方退回保证金。
十、如有纠纷，由原告方人民法院解决。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。合同自双方法定代表人或委托代理人签字乙方保证金到账后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
采购签施工合同篇五
编号:
材料采购合同
(钢筋)
需方单位:
供方单位:
签约时间；
签约地点:
xxxxxx公司制
钢筋采购供应合同
需方:xxxx公司(简称*方)
供方: (简称乙方)
*乙双方通过充分协商，依据及有关规定，本着平等互利的原则，为了进一步明确双方职责、权利、义务特订立此采购供应合同。
一、 *方所需的品种、规格、数量及价格如下:
材料长度均为9米定尺。(除盘元以外)
如长度有特殊要求，本合同另行明确。
二、 供货期限
自合同订立日起，乙方应迅速组织货源，落实运输力量保*供应，必须满足*方工程需要并按下述既定条款履行合同。
1。 乙方在送料前应与*方指定的收料单位联系，明确送料日期。
2。 *方因工程需要须调整供料时间，应提前2天通知乙方，乙方应相应调整供料计划。
3。 乙方应按*方指定加工单位的要求，按时、按质、按量、按规格、按指定地点，送到 。
三、质量要求、规范
2。乙方必须提供材料质保书，如无法提供原始质保书的应提供质保书复印件。复印件必须要有乙方单位的红图章，并注明原件存放地点及本次材料供应的数量和日期，乙方所提供的质保书必须与每批的材料内容一致。
3。*方要求对批量较大的材料要提供原始质保书或生产厂家的有关资料，乙方必须配合，并按要求提供有关资料。
4。乙方应严格按照合同中指定的生产厂家供应钢筋，如确有困难而调换生产厂家，乙方必须事先征得*方的认可，并提供钢厂生产许可*及相关资料。
四、质量验收规范
1。 按照国家颁布的有关技术规范验收。
2。*方委托 验收(包括:质量、数量的验收，定尺按理论换算，非尺按过磅计算)乙方在送料时，必须及时将材料质保书送至施工现场。
3。乙方在送材料时发生质量问题，应及时、妥善解决，若造成后果，由乙方负责。
五、结算方式及期限
结算方式:
1。 乙方在结算时，必须凭加工单位或收料单位有效的签收凭*。
2。 签收凭*必须分别注明送料日期，为结算提供依据。
3。 乙方在结算时，必须开具增值税*，如规格、数量，比较分散，可以另附增值税*清单及材料质保书。(复印件必须盖红图章)
4。 *方在收到上述资料时，必须认真核对，发现问题应及时向乙方提出，并进行更改。
付款方式:
1。 按双方约定，乙方必须凭收料单位的有效签单和增值税*及有关资料，一并交给*方，*方收到资料后，应迅速核对， 天与乙方进行结算。
六、违约责任
1。乙方在材料供应上、在规定的期限内，尚未将材料送至加工单位或施工现场，每延期一天，按本合同的总金额赔偿1%，依此类推。
2。乙方在材料供应上，如发现材料质量问题，而造成退货，又未及时补上，造成工程等工，等工的直接损失费用由乙方负责。
七、其他事项
1。 本合同有效期限: 年 月 日至 年 月 日。
2。 双方因合同发生争议，应尽量协商解决，否则可以向*方所在地的法院进行诉讼
3。 *乙双方签订钢筋采购合同的同时，应签订作为合同的附件。
4。 未尽事宜，双方另行商定。
5。 本合同 式 份，*方执 份，乙方执 份。
*方:xxxx公司 乙方:
单位地址:xxxx号 单位地址:
法定代表人: 法定代表人:
(委托代理人) (委托代理人)
签定日期: 年 月 日
廉洁协议书
协议书^v^。具体条款如下:
一、*乙双方在签订购销、加工、外协作等经济合同时，必须签订[廉洁协
议书^v^，否则所签订经济合同为无效合同。
二、*乙双方应当自觉遵守国家和市府各有关法令、法规以及有关廉政建设
的各项规定，严格执行经济合同。
三、*方及其工作人员要按照产品优质、价格公道的原则严格把关，发现乙
方采用不正当手段推销产品、招揽业务，应主动采取制止措施，直至终止业务往来。
四、*方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣、好处费并占为己
有。凡参加乙方的订货会、展销会及其它会议，必须经单位主管领导同意；会议期间所收受的礼品、礼金等，必须按有关规定处理。
五、*方工作人员不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；不得要求或者
接受乙方为个人装修住房、购买通讯、交通工具等。
六、*方工作人员不得参加有可能影响公正执行公务的、由乙方安排的宴
请；不准参加乙方组织的旅游活动。
七、乙方不得以不正当竞争手段推销劣质产品、招揽业务，或以缺吨少方牟
取利益。
八、乙方不得向*方工作人员许以回扣、好处费，或者赠送礼金、有价*券
和贵重物品；不为*方人员报销应由个人支付的各类费用。
九、乙方不得为*方及其个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电、高档
办公用品等物品。
十、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同等为借口，邀请*方工作人员外出
旅游和进入营业*高档*所。
十一、 乙方如发现*方工作人员有违反上述协议者，应向*方领导或向*
方上级主管部门举报。
十二、 *方发现乙方有违反本协议或采用不正当手段行贿*方工作人员
者，*方根据具体情节和造成的后果，追究乙方经济合同总金额1~5%的违约金，由此给*方单位造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由*方单位予以追缴。
十三、 本协议书作为_钢筋材料采购合同 附件，与上述经济合同具有同等
法律效力，经协议双方签署后立即生效。
十四、 本协议书一式三份，*乙双方各执一份，送交*方监督管理部门一
*方:(盖章) 乙方:(盖章)
代 表 人: 代 表 人:
签 约
人: 年 签 约 月 人: 日