合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟!
暖气管道更换施工合同篇一
甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本供水工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
项目自来水工程，由滨州市滨城
二、合同费用
甲方应缴纳自来水管道安装费 元整，并一次性付清。
三、合同工期
甲方缴费后5日内开工，工期总日历天数 天。如遇雨雪天气及施工方案变动等原因，工期相应顺延。
四、质量标准
达到国家质量验收合格标准。
五、甲方权利与义务
1.开工前一次性缴纳自来水管道安装费。
2.与乙方协商确定施工方案。
3.提供水表安装位臵。
4.办理相关的用水手续。
六、乙方权利与义务
1.确定施工方案，并得到甲方确认。
2.收到甲方全部缴费后5日内组织开工。
3.负责管材、管件的采购与施工。
4.保证工程质量，保证施工工期。
5.竣工后，在甲方办理用水手续完整后保证供水。
暖气管道更换施工合同篇二
发包方：
承包方：
根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的规定以及建筑工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。
第一部分工程概况
1、工程名称：彬县体育中心综合训练馆水暖电安装工程
2、工程地点：咸阳市彬县
3、工程内容及承包范围：
（一）电气工程（强、弱电）：
1）人工：
a）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。
b）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。
暖气管道更换施工合同篇三
发包方：(甲方)
承包方： (乙方)
依照《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，以便双方遵守执行。
第一条：工程概况
工程名称：瑞明蓝湾城市污水管道改道工程
工程地点：瑞明蓝湾小区内
工程内容：管道土方，管道垫层，雨污管道连接安装工程，土方回
承包范围：全部
开工日期：20xx年11月 日 竣工日期：20xx年12月 日
工程质量及工程标准：
工程由小区南端至通衢路大桥污水管道组成，工程长度约计260米，管径1500㎜。管道实际长度、管径型号和检查井以实际发生并经过现场验收签证为准。
合同价款：检查井; ( 元∕个)
管道安装; ( 元∕米)
支护; ( 元∕米)
约计( )万元人民币。
第二条：图纸及附件
提供日期：开工前;提供套数：两套。 图纸特殊保密要求和费用：无。
第三条：甲乙方驻地代表
甲方驻工地代表：陈忠赢 乙方驻工地代表：
第四条：甲方工作
负责工程占地迁占、协调料场占地。 负责施工用水的水源、施工用电的电源。
提供地下管线资料、水准点与坐标控制点。
组织图纸会审和技术交底;依据国家现行市政工程施工技术规范，
制定施工监理程序和施工管理办法。 组织定期检验和工程验收。 按合同规定拨付工程款。
组织有关单位进行工程的竣工验收。
第五条：乙方工作
严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 保护地下管线。
负责施工现场交通和噪音控制。 负责成品路面和施工管线的保护。 负责现场材料、物资设备等安全保卫。 保持施工场地文明、卫生。
负责施工人员的人身安全和施工质量安全。
负责工程施工期间保证体验中心的正常通行和施工现场的道路通
第六条 质量与验收 质量等级：合格。
质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工
验收标准：
执行《污水管道工程施工及验收规范》
验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序等必须无条件修复或返工。 质量监督：本工程接受禹城市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。
第七条 工程款支付
土方开槽完毕支付工程总造价的15%。 7. 2 竣工验收支付工程总造价的35%. 7, 3 本小区开盘后15日内付清余款。
第八条：工程量核实
乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。并履行完付款程序。
第九条：材料和设备供应
钢筋混凝土管由甲方供应。 其余材料和设备由乙方自备。
全部材料和设备必须有合格证明和材料检验报告，达到合格要求。
第十条：设计变更
未经甲方同意乙方不得变更设计施工，确需进行变更时应有原设
第十一条：竣工结算
结算方式：乙方负责竣工结算并提报结算报告。工程量按双方核
第十二条：违约责任
乙方必须按期保质完成任务。除不可抗力的自然因素和甲方同意
甲方要按合同规定按时付款，延时付款要加倍承担欠款利息。
第十三条：缺陷责任和保修
保修内容、范围：全部承包工程。并承担保修费用。 保修期限：按国家规定执行。 缺陷责任期：一年。
第十四条：争议解决方式
仲裁或到甲方所在地的人民法院起诉。
第十五条：合同份数
本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
第十七条：合同生效终止时间
本合同双方签字生效。
本合同付清价款、保修期满后终止。
发包方(章) 承包方(章)
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
年月人:
暖气管道更换施工合同篇四
发包单位： (简称发包方)
承包单位： (简称承包方)
发包方经过批准进行的安装工程，经同意由承包方承担施工，为明确双方的权利义务，根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，双方共同遵守。
第一条：工程名称： 厂区内旧管道，道路拆除及新管道安装和道路恢复工程
第二条：台(套)数： 1 套
第三条：工程地点： 大兴区榆垡镇
第四条：承包的范围和内容
1：拆除旧有管道及阀门等，安装新管道及阀门。
2：拆除部分道路及沟槽，阀门井等，恢复道路及沟槽，阀门井等。
第五条：工程造价
工程造价为：
第六条：承包方式
本工程按以下第 1 项方式进行承包施工。
1、包工包料。
2、预算定额。
3、包清工辅材
第七条：施工工期
有效施工期 75 天， 施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。
第八条：工程价款的结算与支付
第九条：双方的主要责任
一、发包方：
3、按时办理拨款和结算;
5、为承包方提供生活方便;
二、承包方：
4、施工期间加强安全管理，防止伤亡事故发生;
5、按规定参加竣工验收，办理竣工结算;
6、在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工程质量问题，负责修理;
第十条：工程质量和验收标准
1、承包方严格按照施工工艺、施工验收范围施工，确保工程质量，在施工过程中如发生施工质量事故，由乙方负责。
2、隐蔽工程完成后，承包方应在二十四小时以前通知发包方进行检查，未经发包方检查不得隐蔽否则按工程质量不合格进行处理。如发包方12小时内未按时到场，承包方自行检查隐蔽。
3、施工验收标准以国家颁发的现行《规程》、《规范》标准为依据。工程竣工后，有承包方通知发包方，发包方组织有关部门及时进行工程总体验收。验收合格后，办理有关验收证明手续，工程移交发包方管理使用。
第十三条：违约责任
一、发包方：
3、不按合同规定支付工程款，承包方有权提出停工报告，发包方不能及时解决，承担一切停工损失。
二、承包方：
1、逾期未完工，由此造成逾期交付使用的，每日按合同价款的1‰偿付逾期违约金;或工程质量不符合合同规定的负责无偿修理和返工经济，由此造成的损失由承包方全部承担。
2、保修期内发生因安装原因造成的质量问题，由承包方无偿进行返修;因使用或由发包方其他原因造成的质量问题，承包方应进行维修，费用由发包方承担。
第十四条：本合同在双方签字盖章后生效，工程交工、工程价款结清后，除有关保修条款仍然有效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
第十五条：争议解决方式
如双方就本合同发生争议，经协商不成，经济合同仲裁机构仲裁。
第十六条：其他条款按约定执行。
第十七条：本合同正本 四 份，双方各执 2 份 。
第十八条：未尽事宜，双方协商解决。
发包方：(盖章) 承包方：
开户行： 开户行：
帐号： 帐号：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
暖气管道更换施工合同篇五
发包单位： (简称发包方)（以下简称甲方）
承包单位： (简称承包方)(以下简称乙方）
发包方经过批准进行的安装工程，经同意由承包方承担施工，为明确双方的权利义务，根据《^v^经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法律、法规签订本合同，双方共同遵守。
第一条：工程名称： 厂区内旧管道，道路拆除及新管道安装和道路恢复工程
第二条：台(套)数： 1 套
第三条：工程地点： 大兴区榆垡镇
第四条：承包的范围和内容
1：拆除旧有管道及阀门等，安装新管道及阀门。
2：拆除部分道路及沟槽，阀门井等，恢复道路及沟槽，阀门井等。
第五条：工程造价
工程造价为：
第六条：承包方式
本工程按以下第 1 项方式进行承包施工。
1、包工包料。
2、预算定额。
3、包清工辅材
第七条：施工工期
有效施工期 75 天， 施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期另行协商。
第八条：工程价款的结算与支付
第九条：双方的主要责任
一、发包方：
3、按时办理拨款和结算;
5、为承包方提供生活方便;
二、承包方：
4、施工期间加强安全管理，防止伤亡事故发生;
5、按规定参加竣工验收，办理竣工结算;
6、在合同规定的保修期内，对属于承包方负责的工程质量问题，负责修理;
第十条：工程质量和验收标准
1、承包方严格按照施工工艺、施工验收范围施工，确保工程质量，在施工过程中如发生施工质量事故，由乙方负责。
2、隐蔽工程完成后，承包方应在二十四小时以前通知发包方进行检查，未经发包方检查不得隐蔽否则按工程质量不合格进行处理。如发包方12小时内未按时到场，承包方自行检查隐蔽。
3、施工验收标准以国家颁发的现行《规程》、《规范》标准为依据。工程竣工后，有承包方通知发包方，发包方组织有关部门及时进行工程总体验收。验收合格后，办理有关验收证明手续，工程移交发包方管理使用。
第十一条：施工期间临时停水、停电每次在一天以上的，凭签证顺延工期;
第十二条：工程保修期自验收合格之日起一年
第十三条：违约责任
一、发包方：
3、不按合同规定支付工程款，承包方有权提出停工报告，发包方不能及时解决，承担一切停工损失。
二、承包方：
1、逾期未完工，由此造成逾期交付使用的，每日按合同价款的1‰偿付逾期违约金;或工程质量不符合合同规定的负责无偿修理和返工经济，由此造成的损失由承包方全部承担。
2、保修期内发生因安装原因造成的质量问题，由承包方无偿进行返修;因使用或由发包方其他原因造成的质量问题，承包方应进行维修，费用由发包方承担。
第十四条：本合同在双方签字盖章后生效，工程交工、工程价款结清后，除有关保修条款仍然有效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
第十五条：争议解决方式
如双方就本合同发生争议，经协商不成，经济合同仲裁机构仲裁。
第十六条：其他条款按约定执行。
第十七条：本合同正本 四 份，双方各执 2 份 。
第十八条：未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
暖气管道更换施工合同篇六
依照《^v^民法典》、《^v^建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条 工程概况及承包范围
1、工程名称：行政中心幼儿园10kv配电工程电力线管非开挖110pe线管顶管工程
2、工程地点：行政三路
3、承包范围：本次110pe电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容
4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条 工期
1、本工程工期总天数为： 5 天。即从20__年9月13日20__年9月17日
第三条 甲方应承担的工作与责任
1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。
第四条 乙方应承担的工作与责任
1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。
2、 乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。
3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。
4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。
5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。
6、严格遵守电力部门的有关规定，不准私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。
7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。
8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。
9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。
第五条 工程价款及支付
1、 本工程包干价，单价为 元/米,按水平方向直线长度结算。
2、 本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。
第六条 工程质量验收
1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。
2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。
第七条 违约责任
如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。
第八条 争议的解决方式
如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第九条 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。
第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
法定代表人：法定代表人：
授权代表人：授权代表人：
电 话： 电 话：
签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日
暖气管道更换施工合同篇七
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
二、施工区域：西岗镇辖区，东起新港路香舍里社区步行街正门，向西至老西环北拐沿笃西路到第一污水处理厂，总长度约为4500米。
三、施工标准：根据本合同约定、施工图纸、招标投标文件载明的要求进行施工。
四、工程工期：工期六个月，自20xx年12月6日起，至20xx年5月31日止。
五、工程价款：单价每米约为1151元，合同总价款约为万元(伍佰壹拾捌万元整)，具体价款待验收合格后，结合工程结算审计的方式确定。
六、付款方式：分段施工，分段付款，每段工程完工并经甲方及相关单位验收合格后付总工程款的50%，审计完成后付总工程款的40%，剩余10%为质保金，两年后(自验收合格次日起计算)，如无质量问题，付清余款。
七、权利、义务：
1、施工图纸、招标、投标文件为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。施工图纸、招标、投标文件内容与本合同不一致时，按合同约定执行;合同附件之间关于施工标准不一致时，由甲方决定施工执行标准。
2、乙方书面向甲方申请开工，申派工程监理人员，经甲方下达开工令后，正式进行施工。
3、乙方应服从和积极配合甲方向施工现场派驻的工程监理及履约监管的工作安排。工程监理独立负责施工工程质量，对甲方及工程质量负责。履约监管负责监督本合同的履行，其职责权限为：
(1)定期接受乙方对工程进展情况的通报;随时了解乙方施工概况或细节，监督乙方的采购、施工情况，并根据工程具体情况，分阶段、分步骤给乙方出具阶段性检验报告。
(2)合理调整工期及进度，决定开工、停工，变更施工方案和施工标准。
(3)对乙方的违约行为及工程监理提出的涉及工程质量的问题予以制止和纠正，必要时中止合同的履行，并提出违约处罚方案。
(4)协助乙方处理施工过程中遇到的纠纷和影响正常施工的意外事件，所需费用由乙方承担并签证解决。
5、乙方应安全施工。因施工导致的涉及双方及第三方的人身及财产损害，独立承担全部责任。
6、乙方不得将该工程整体或部分转包，并独立承担所发生的各项税、费。
7、乙方持工程监理及履约监管出具的检验报告及相关材料，书面申请甲方验收。验收合格后，乙方持验收合格报告、西岗地税分局出具的完税发票及本合同方可办理结算事宜。
8、工程协调及其他非人为因素影响工程进度，不再增加工期。
9、隐蔽工程根据实际发生量由双方协商后签证解决。
10、施工过程中占用辖区居民、单位的土地、房屋及损害青苗，需要赔付的，由双方协商后签证解决。
八、违约责任：
双方应严格履行本合同的各项约定，如有违反，对方有权终止合同，并要求赔偿经济损失，支付违约金。
九、本合同一式六份，甲、乙双方各持两份，西岗法律服务所存档两份，自见证之日起生效。
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
签合同日期：
暖气管道更换施工合同篇八
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
一：承包范围
工程地点：永阳路(东段、西段)。
工程量：定额及取费标准执行《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(20xx)、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(20xx)及其勘误表(20xx)、《陕西省安装工程消耗量定额》(20xx)及其勘误表(20xx)、《陕西省建筑、装饰、安装、市政、园林绿化工程价目表》(20xx)、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》(20xx)，劳保统筹按规定计取，由甲方代缴。人工单价执行陕西省相关文件规定。
如果该工程中相关内容在以上定额中没有适合标准的，双方则结合现行市场价协商确定。
二：承包方式
包工包料：按图施工，材料调度实做实结，乙方所购材料(主材、设备、配件)必须是国家标准生产厂家，按施工图材料表中确定的规格、设计选型品牌购买，并按国家热力工程相关规范严格执行。乙方应向甲方提供生产厂家相关资料及样品，经甲方认可后，方能采购使用，并作为竣工验收依据，未经甲方认可所造成的后果由乙方承担。
材料单价中有暂定价的执行暂定价，无暂定价的执行合同签订当期的《陕西工程造价管理信息》(材料信息价) ，合同签订当期信息价与施工当期信息价不符时，经甲方审核确认后计算差价，差价部分按价差调整，只计取规费、税金。
三：开竣工时间
开工日期：以甲方开工通知书为准，暂订20xx年3月20日，如有特殊情况，甲、乙双方协商解决。
竣工日期：以甲方下达开工通知书开始计算，具体工期双方另行协商，以补充协议为准。
四：工程规范
按下列标准执行，乙方必须按照施工图并执行国家及当地的相关标准规范施工，并按各地区[热力管理条例]和最新规定执行。
暖气管道更换施工合同篇九
承包方：________________,以下简称乙方
根据业务发展需要，甲方拟在龙冈地区设立分支机构(以下简称分理处)并交由乙方承包经营，本着自愿、平等、互惠互利的原则，经双方协商一致达成如下协议：
一、承包经营授权范围
1.甲方授权乙方在_________区(包含_________区各乡镇，市区除外)开展危险品运输业务洽谈工作。
2.甲方授权乙方在_________区(包含_________区各乡镇，市区除外)开展普通货物运输业务。
3.甲方授权乙方使用甲方的标志标识。
4.分理处承包利润分配方式采取保证基数，确保上交，超收多留，欠收自补的原则。
二、优惠条款
1.甲方批准给乙方_________元每月的专业物流交易网会员资格(在甲方与物流交易网合作期内)。
三、甲乙双方的权利和义务
1.甲方为乙方提供公司宣传资料。
2.甲方有义务为乙方在分理处的前期业务开展进行全面的指导并给以大力的支持。
3.乙方积极宣传推广甲方分理处业务，维护甲方的企业形象和服务品质。
4.乙方必须服从甲方的管理，遵守甲方的各项规章制度，业务接洽时必须以甲方分理处员工身份来进行交流。
5.在乙方接到长期运输业务或批量的运输业务后，由乙方起草合同，甲方给予审核，签定合同时加盖甲方合同章。具体的运输由乙方实施，责任亦由乙方承担。
6.分理处在招聘员工时必须经过甲方审核同意后方可任用。
7.合同期内分理处的各项支出费用均由乙方承担。
8.乙方为经营者也是_________分理处的负责人。
9.乙方有权根据企业的经营管理需要设置分理处的内部机构。
10.乙方有权按规定任免分理处中层干部。
11.乙方有权决定企业工人工资的分配方式。
12.乙方不得私自承接零散业务或单次运输业务，乙方所承接的业务必须以甲方分理处名义。
13.所有承运乙方业务的危险品车辆，必须经过甲方审核并与其签定承运合同和责任状，同时按照甲方规定办理各种保险。乙方不得私自寻找车源，由此造成的后果全部由乙方承担。
14.分理处办公场地的先期开办费用。人员工资及水电费等一切费用由乙方承担。
四、资金结算方式
1.甲方依据运输合同和派车单与乙方结算。
2.乙方按照运费总额的7%上交利润给甲方。
3.结算时间按月计算，每月的3号前结清。