生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。
砂石垫资供应合作合同篇一
甲方：(以下简称甲方)
乙方： （以下简称乙方）
依照《_合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的`原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程项目：总建筑面积约 平方米（ 栋楼）。
四、进场时间： 定于年 月底前（以进场通知书为准）。
五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。
六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。
八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。
九、工程造价：本工程投资额约 亿元人民币。
十、结算方式和计价标准：
1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。
2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。
3、工人工资单价：执行35元/工日。
4、施工措施费按取费标准的60%计算；
5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。
6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。
7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。 十一、付款办式：
1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。
2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。
十二、协议履约金的支付与返还
1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。
4、具体事宜以正式施工合同为准。
十三、甲方责任及义务
1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。
2、负责三通一平，提供材料堆放场地。
3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。
4、负责协调施工期间的各种外界干扰。
5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。
6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。
十四、乙方责任及义务
1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。
3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。
盗，确保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。
6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。
7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。
十五、违约责任
（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。
（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。
（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。
十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
砂石垫资供应合作合同篇二
需方单位： （简称甲方）
供应单位： （简称乙方）
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《xxx合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应要求：
产品名称 产地 规格等级 数量（t） 单价（元/t） 总价 备注
合计人民币金额（大写）
（说明：本表中单价是指砂石料运到交货地点的价格）
二、交（提）货时间、地点及方式：
1、工程名称：
2、产品用途：
3、交（提）货地点：
4、交（提）货方式：
5、交（提）货时间、数量：
6、乙方在产品运抵交货处后，甲方应提供堆放场地，并做好验收工作。
7、其他约定：
三、结算和付款方式：
1、结算方式：交易双方可通过分中心银行帐户进行结算。
2、付款方法与期限：
（1） 双方在合同签订后 甲方付款 %；
乙方供货 %后 甲方付款 %；
乙方供货 %后 甲方付款 %。
（2）乙方供货结束 月内 甲方付清货款。
（3）其他约定：
四、技术要求：
1、乙方应严格按照产品标准（生产）供应，超出产品技术标准的特殊要求，由甲、乙双方协商决定并在3栏中写清。
2、乙方应按国家标准规定，随每批产品提供《质量检验报告》。
3、其他要求：
五、验收标准、方法及提出异议期限：
1、乙方应在交货同时向甲方提交该批产品的《质量检验报告》。
2、验收标准，按该产品的国家标准验收，如尚无国家标准的则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
3、外观质量及数量应当场验收。如发现质量问题应在24小时内向上海市建材业质量管理中心或分中心质量管理部门报告。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方非因自身过错而受到的损失，由乙方按违约责任承担。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方协商一致；
2、因不可抗力指使不能实现合同目的；
3、在履行期限届满之前，一方明确表示或者以自己行为表明不履行主要义务：
4、一方延迟履行主要义务，经催告后 天内仍未履行：
5、一方延迟履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。
以上3、4、5项权利由守约方行使。
七、违约责任：
1、甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款，如一方违约，由违约方承担责任，并参照合同法及双方商定的有关条款赔偿经济损失。
2、因质量不符合约定，甲方可要求更换或退货，更换视作逾期交货，退货视作不能交货。
八、解决合同争议的方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决；协商不成的，可提请分中心进行调解，如调解不成的向签约地人民法院提起诉讼。
九、不可抗力：
1、因不可抗力，致使合同不能履行，免除承担违约责任，但必须及时通知对方，并在合同期限内提供证明。
2、其他：
十、其他约定事项：
十一、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十二、合同签定：
l、本合同自双方代表签字、加盖双方印章后生效；如需工商局鉴证的，签定后生效。
2、本合同签约地点：
3、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，上海市建设工程交易管理中心砂石料分中心备案一份，如鉴证、则鉴证机关二份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
砂石垫资供应合作合同篇三
甲方：
乙方：
依照《xxx合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方就以下事项，协商一致订立本协议：
一、乙方长期给甲方在上海施工工程供应以下建材、产品清单：
二、甲乙双方按月结算、乙方保留保证金伍万元在甲方，并承诺结算价不高于同行供货价。如结算价经比较高于市场供货价，则其差价部分由甲方在保证金内补扣。月市场价变动大于5%则相应调整。
三、建材质量按甲方及相关国家标准要求，提供相应检测报告、质保书、发票。每批按重量计价的品种必须提供码单。做到保质保量。甲方将不定期抽查，如发现弄虚作假或拉拢甲方经办人虚报多报、无码单收货签单则乙方自动放弃其全部保证金。
四、交(提)货时间、地点、方式：甲方提前一天通知、乙方应及时足量送货到甲方工地指定位置并堆码整齐、严禁野蛮卸车、如甲方需要、乙方应提供有偿送楼层服务。乙方自行运输、自带卸货工具、卸货后清理场地，并保证自身及其他人员安全、因乙方原因造成的安全事故，其后果及损失全部由乙方承担。乙方不得携任何甲方及业主工程材料、物资及工具离开施工场所，如发现按甲方估价以一罚十、从保证金中扣除。甲方提供乙方使用的电梯、通道，乙方应保证保护可靠、无损坏、污染，如有损伤造成的损失全部由乙方单独承担。
五、包装标准、费用负担： 按标准、供方承担。
六、其它约定事项：本合同(共一页)一式二份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
砂石垫资供应合作合同篇四
本合同无预付款。
每月的 日为当月的结算截止日期，甲乙双方根据甲方检验合格及共同签认的凭证计算当月砂石料实际收货方量，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算、支付依据。
（提示：各单位可依据本条的原则，结合本单位结算管理进行约定）
双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。
货款支付采用下列第 项：
（1）货款一次性支付。结算完成后，甲方收到乙方开具的正式增值税专用发票后 7 日内，向乙方支付货款的 90 %，剩余 10 %作为质保金，在质保期满后 1 个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金支付不免除乙方对交付货物质量保证责任。
（提示：如不适用一次性支付货款情况，则本项删除。）
（2）货款分期支付。结算完成后，甲方在收到乙方开具的正式的增值税专用发票后 7 日内，甲方按当月业主向其拨付的工程进度款比例，同比例向乙方支付货款，最高支付比例不得高于当月货款结算金额的 90 %，剩余 10 %作为质保金，在质保期满后 1 个月内无息支付，如发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后30天内付清。质量保证金的支付并不免除乙方对交付货物质量的保证责任。
（提示：如不适用分期支付货款情况，则本款删除）
货款支付方式： 。
（提示：根据项目实际情况，选择银行转帐、信用证支付等方式，但在约定承兑汇票方式时，应注明此价格基础上甲方不另外支付承兑贴息）
乙方指定联系人 ，联系方式 。
如甲方出现资金困难，乙方同意给予 3 个月的付款宽限期，在此宽限期间内不视为甲方违约且不计息，乙方不得以此为由中断本项目的货物供应。
本合同质保期 个月，自验收合格之日起计算。为在质保期内，因货物使用过程中出现任何问题影响到甲方正常使用的，乙方须在收到甲方通知后 日内进行维修或更换，因此产生的费用由乙方承担。乙方对所供货物的质量终身负责。
砂石垫资供应合作合同篇五
验收时间： ；验收地点： 。
（提示：一般在接收砂石料时进行验收，可以写明“收料当时进行取样”。）
验收方式： 。
（提示：选择对每批次砂石料全部或部分抽样验收的方式。）
甲方有权到乙方砂石料料源地或取材场（厂）进行检验，乙方应无条件配合。
甲方和业主及监理单位有权对每次送达的产品进行抽样检查，若抽检不合格，或对抽验合格后的产品交由有资质的检验部门检验后发现不能满足技术规格要求的，甲方有权要求对该批产品按照第条的约定进行处理，由此产生的一切费用和给甲方造成的一切损失均由乙方承担。
甲方如发现产品的品种、型号、规格和数量等不符合规定和合同约定的，应自收到产品后 日内向乙方提出异议和处理意见，但对产品质量的异议不受该时间的限制，随时发现可随时提出异议和处理意见。乙方在接到甲方异议后，应在 日内按照甲方要求负责处理,否则即视为违约，且甲方有权自行处理收到的产品，造成的损失由乙方自行承担。
（提示：甲方提出的异议中，应明确不符合规定的产品名称、型号、规格、标志、牌号、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法、不符合情况及其检验证明；提出不符合规定的产品的处理意见，以及当事人双方商定的必须说明的事项。）
甲方指定 负责材料的验收、签认；乙方指定 负责材料的交验、签认。甲方指定的上述人员是甲方唯一的收货代表，其在乙方送货清单上签字，作为乙方材料已到现场的证明，指定人员以外其他人员的验收、签认，对另一方不发生效力。一方指定人员发生变化时，应当及时告知对方，并自书面通知到达对方时产生效力。送货清单（或相应票据）中事先印刷的相关备注文字（双方验收人员签署的备注内容除外）内容不构成合同文件的组成部分。
甲方对材料的验收，并不视为免除乙方对产品质量和技术应负的责任。
（提示：甲方可指定一至两名人员为收货代表）
砂石垫资供应合作合同篇六
国家^v^公告2016年第17号第四条第（一）项规定：“一般纳税人跨县（市、区）提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2％的预征率计算应预缴税款。”基于该税收政策规定，总分包企业要差额计征预交增值税的前提条件是，总包方必须跨县（市、区）提供建筑服务。因此，母公司中标的建筑项目，母公司不提供建筑服务，而是将建筑工程全部转包给子公司施工，则母公司在计征增值税和工程所在地预缴增值税时，其销售额不能扣除分包额，必须全额缴纳增值税。
二、建筑企业资质低挂靠资质高承接业务规避税收法律风险的合同签订技巧
通过以上营改增资质共享项目的财税法律风险分析，可知营改增后，如果存在与发包方签订总承包合同的母公司（以下简称为：被联营方）中标，子公司（以下简称为：联营方）施工的资质共享项目，应采取合同联营策略，具体操作技巧如下：
首先，联营方以被联营方的名义承接业务，以被联营方的名义与发包方签订建筑总承包合同。
其次，被联营方与联营方签订分包合同，分包额占整个工程承包额的比例应低于50%。《^v^建筑法》第29条规定：“建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。”基于此规定，建筑企业总承包方不可以将其承包工程的主体工程分包出去，总承包单位(被联营方)给分包方（联营方）签订的分包合同，分包额低于总承包额的50%。
最后，被联营方将总包扣除分包额的工程中含有的材料费、人工费用、机械租赁费分别与联营方投资设立的100%持股的材料公司、劳务公司和机械租赁公司分别签订合同。剩下的部分刚好是被联营方从联营方提取的管理费用，以上合同必须使用被联营方统一版本的合同，所有的合同必须接受被联营方法律部或合同管理部的审核后，才能签订。
砂石垫资供应合作合同篇七
需方：（简称甲方）
供方：（简称乙方）
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《_合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
需方在恩施市板桥镇云龙河水土治理工程施工中，使用供方的砂石料，供方保证分批按需按时按规格向需方供应砂石料。
1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。
2、交货地点：xxx水土治理工程。
3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。
1、石子每立方元整，沙子每立方（单价一次性包死）。
1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
2、付款方式：水土治理工程完成50%时，付乙方实际供货量的80%，水土治理工程完工后付到实际用量80%，余款二个月内全部付清。
供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。
按照gb/t14684—2001，石料严格按gb/t14685—2001标准验收。
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的；
3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
材料款结清，合同自动失效。
1、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
2、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。
供方：
负责人：
年月日
需方：
负责人：
年月日
砂石垫资供应合作合同篇八
需方： (简称甲方)
供方： (简称乙方)
甲方因施工生产需要，向乙方定购 项目的建筑材料。根据《xxx合同法》和现行有关法律法规有关规定, 经甲、乙双方友好协商，达成一致，特订立本合同，以资双方共同遵守。
第一条：所需材料的规格、单价详下表
注明：砂石单价根据市场价格上下浮动
实际规格、用量根据甲方材料需用计划表。
、甲方在施工过程中若需调整材料的品种及规格，甲方将以书面通知乙方，若产品规格偏差较小，将仍按上述单价执行。
、上述合同实际采购单价已包含乙方送至甲方指定地点的运输费、上下车费、水泥堆码整齐等全部费用。
、供货数量：按甲方实际验收数量为准。
第二条：质量验收标准、方法
、乙方保证所供材料质量达到国家、金昌市行业主管部门的规定的验收标准及要求。
、材料送到甲方施工现场后，由甲方指定收货人员对供方所供产品的数量、质量等进行验收。
、乙方对所供材料的质量承担全部责任，若甲方在使用过程中因乙方的材料质量问题而造成甲方相应的损失，均由乙方承担。
第三条：交货时间、地点、方式
、乙方根据甲方的供应计划组织货源，甲方应提前两天(节假日顺延)将所要材料的数量、规格以书面或电话方式通知乙方。
.乙方接到甲方需用通知后，负责将符合甲方要求的材料在约定时间内，送货到甲方施工现场指定地点，甲方指定的收货人： 。当甲方指定收货人不在现场时，甲方另行委托指定收货人，凡非甲方指定的收货人所签署的任何与收货数量相关的文件所反映的内容甲方均不予承认，乙方对此无任何异议。
第四条：结算方式及付款期限
货款的结算:根据第一条原则办理所供材料结算。具体为每月26日至30日为当月供应数量的`结算确认时间，乙方必须在规定的时间内到甲方现场办理完善《材料送货单》和《材料款结算单》。同时乙方必须提供正式发票。
、货款的支付
、次月25日凭此结算单甲方支付乙方所供上月材料款70%。
、付款方式：以转帐支票方式支付。
第五条：乙方应提供的资料
、乙方向甲方提供企业相关资料复印件并加盖鲜章，作为该合同附件。
第六条：违约责任
.乙方供应的材料不符合国家标准，乙方除无条件接受退货外，并承担给甲方造成的停窝工损失。
、乙方未按甲方通知送货时间及时供货，由乙方承担甲方停工损失及工期延误损失。
第七条：解决合同纠纷的方式
、合同双方发生纠纷，双方应友好协商解决;
、协商不成，双方均可向当地人民法院提起诉讼。
第八条：其它
、本合同的签订、修改及补充必须加盖项目章后方有效。
、乙方承诺对其进入甲方工地的人员甲方负责做好安全教育工作，保证上述人员按国家、当地建设主管部门、甲方的各种要求做好安全防护工作。因乙方安全防护不力造成的安全事故，其责任全部由乙方自负。
、本合同的所有货款乙方指定由 收取,收款人为 。
、本合同未尽事宜，双方协商解决或另订补充合同
、本合同共计叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。
甲 方： 乙 方：
代 表： 代 表：
电 话： 电 话：
签约时间： 年 月 日