在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,它也是实现专业化合作的纽带。优秀的合同都具备一些什么特点呢?又该怎么写呢?下面是小编帮大家整理的最新合同模板,仅供参考,希望能够帮助到大家。
工程设计合同纠纷案例篇一
发包人委托设计人承担工程设计,工程地点为,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是:
1、中华人民共和国行业标准《建筑基坑支护技术规程》(jgj120—99)
2、广东省标准《建筑基坑支护技术规程》(dbj/t15—20—97)
3、广东省标准《土钉支护技术规程》(dbj/t15—70—20_)
4、广州市标准《广州地区建筑基坑支护技术规定》(gjb02—98)
5、中华人民共和国国家标准《建筑边坡工程技术规范》(gb50330—20_)
6、中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》(cecs:22:90)
7、中华人民共和国国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(gb50086—20_)
8、其它有关的国家及地方强制性规范和标准
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2发包人要求及委托书
广州新龙嘉禾现代医药销售物流中心——酒店项目基坑支护工程位于广州市番禺区清河东路北侧,基坑面积约1、6万平方米,开挖深度约5、5m。场地经回填较平坦,周边较为空阔,拟采用放坡等方式支护。
7.1双方商定,本合同的基坑设计、施工方案通过专家审查总设计费为5、0万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2基坑支护期间的现场服务费用已经包含在设计费中。施工现场出现紧急情况,设计人必须在接到发包人通知后12小时内到现场处理。
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第1种方式解决:
(一)提交广州市仲裁委员仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
10.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
10.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
10.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
10.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
10.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
10.6本合同双方签字盖章即生效,一式6份,发包人4份,设计人2份。
12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.8未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
工程设计合同纠纷案例篇二
甲方:
乙方:
________公司(以下简称甲方)特委托________(以下简称乙方)为新办公楼提供有关厨房设备之工程设计及相关文件编制等工作,具体工作如下:
员工餐厨房(约800平米)
1、平面流程路径布置图
根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求,乙方编制一份初步平面流程布置图,提供餐饮区域位置,并标示流程走向路径。
之平面流程布置图,并得到甲方确认。
设备名称。(图纸将采用cad设计软件编制)
4、平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7-10天(不包括甲方确认时间)
厨房初步之机电应用符合估算表,以便机电工程顾问制作整体机电要求。
机电图纸包括:
a、经甲方审批并确定后的厨房平面布置图;
b、部分厂制品特殊设备的立面及剖面大样图;
c、各厨房相关设备所需的机电接驳点点阵图;
d、各厨房相关设备所需的水位接驳点点阵图;
e、各厨房相关设备所需的燃气接驳点点阵图;
f、各厨房相关设备所需的烟罩接驳点点阵图;
g、各厨房相关设备所需的土建图(墙体、明沟)。
2、乙方将与甲方及各相关专业进行设计研讨会,针对相关图纸各相关单位进行交底答疑。
1、甲方对前面所述之相关工作范围和服务范围对顾问支付费用。乙方在收到结算款后开具同等金额的发票。
本合约顾问服务费用(含税价)总计人民币:________元人民币大写:________元整。
上述顾问服务费用包括乙方向甲方提供服务阶段内之厨房初步设计平面布置阶段、厨房深化设计阶段、施工及验收调试阶段的全套设计图纸及文档一式六份的'印刷费用、计算机光盘(设计图要求为cad格式)。
2、本合约签订后10内,甲方向乙方支付总价的40作为预付款。(即人民币:________元)
3、乙方图纸深化完毕后并通过甲方认可,甲方需向乙方支付总价的60剩余合同款。(即人民币:________元)
4、乙方在收到全部合同款后将设计成果全部交于甲方签收。
5、甲方要求乙方进行的在本合约以外的其他工作,乙方可根据实际工作量另行报价,在得到甲方的书面批准后进行工作。
在履行本合同时,如甲乙双方发生争议,应先由双方通过友好协商解决,若经协商未能取得一致,甲乙双方均可向所在地人民法院提起公诉。
以下无正文。
甲方:
乙方:
签字:
签字:
盖章:
盖章:
日期:
日期:
工程设计合同纠纷案例篇三
工程地点:_______________________________
合同编号:______________________________
(由设计人编填)
设计证书等级:__________________________
发包人:________________________________
设计人:________________________________
签订日期:______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计,工程地点为____________________________________________,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的,如果合同文件存在歧义或不一致,则根据如下优先次序来判断:
3.1合同书
3.2中标函(文件)
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定,本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行,国家和地方没有规定的,由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费,则双方在初步设计审批后,按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整,则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内,发包人支付设计费总额的20%,计_______________万元作为定金(合同结算时,定金抵作设计费)。
施工图工作量比例,分期分批向设计人支付总设计费的50%,计_______________万元,施工图完成后,发包人结清设计费,不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时,设计人有权重新确定提交设计文件的时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金,收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金,设计人有权推迟设计工作的开工时问,且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担应支付金额千分之二的逾期违约金,且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得设计人同意,不得严重背离合理设计周期,且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金数额由双方商定为买际损失的%。
9.2.5由于设计人原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后,按规定参加有关上级的设计审查,并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权,未经对方同意,任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况,泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议,发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,当事人又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用,除制装费外,其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效,一式___________份,发包人__________份,设计人___________份。
12.8本合同生效后,按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称:设计人名称:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)
项目经理:(签字)项目经理:(签字)
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
电话:电话:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
建设行政主管部门备案:鉴证意见:
(盖章)(盖章)
备案号:经办人:
备案日期:年月日鉴证日期:年月日
工程设计的开题报告
传输网工程设计
工程设计方面表扬信
工程设计服务承诺书
探究传输网工程设计
工程设计档案管理研究论文
土木工程设计研究论文
简析传输网工程设计
土木工程设计开题报告模板
工程设计合同纠纷案例篇四
发包人(甲方)与设计人(乙方)经协商一致签订本合同,合同条款如下:
1、2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件、
1、3建设工程批准文件、见附件一、
1、4城市规划管理部门批准文件、见附件二、
3、8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成、
4、1发包人责任
4、2设计人责任
4、2、2设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限、
本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商不成时,向北京市规划委员会申请调解,调解不成时,采取下列第()种方式解决:
1、向北京仲裁委员会申请仲裁;
2、向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁(限涉外合同);
3、向有管辖权的人民法院提起诉讼、
合同签订地点:北京市
工程设计合同纠纷案例篇五
代表人:_____________
设计方(乙方):_____________
设计证书等级:_____________
根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关相关法律、法规的规定,为明确双方在本合同中的权益,本着平等、互惠的'原则双方就__________________工程的设计进行协商,结合本工程的具体情况,特签订如下协议,供双方遵照执行。
第一条、工程概况
1、工程地点:_____________
2、设计范围:_____________
3、承包方式:_____________
4、设计期限:以甲方交付定金时开始计算设计期限,计划于:______年______月______日开工,______年______月______日完成。
第二条、甲方工作
1、合同签订时,甲方应向乙方提交设计前基础资料,并保证交付资料的合法性和完整性。
2、按照合同的规定,甲方的设计要求不得与法律相违背。
3、甲方应按期支付设计费,不得无故拖欠。
4、工程开工前______天,甲方应组织施工队、乙方进行设计和技术的交底。
5、工程竣工时,应通知乙方参加验收。
第三条、乙方工作
1、严格按照国家、行业的强制性规定设计,并对甲方的设计意见进行修改。
2、根据合同规定的时间提交设计图纸。
3、若因甲方或者建设单位的原因导致图纸需要修改,则乙方应当负责,且不加收设计费。
第四条、设计变更
1、合同履行期间,甲方提出设计进行大规模修改的,甲方应增加设计费,工期顺延。
2、因其他原因设计如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期。
风险提示:保密、知识产权
另外,设计人也应当保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。
第五条、保密条款
本合同涉及的所有文件均属保密信息,任何一方不得向第三方披露,若因乙方的泄密导致另一方受到损失,责任方均应赔偿。
风险提示:设计费
合同当事人在确定设计费时,应遵循以下原则:
其次,在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达成一致的情况下,可以根据《工程设计收费标准》确定设计费,避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。
第六条、设计费支付方式
风险提示:定金
定金兼有成约定金和解约定金的性质,如果当事人双方同意对定金额度进行修改,该数额不能超过总设计费的20%,超过20%的部分只能作为预付款,而不具有定金的效力。当事人不完全履行合同时,可按比例适用定金罚则。
在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的,应当按照未履行部分所占约定内容的比例,适用定金罚则。只不过在实践中,当事人往往没有注意到这一点,在仲裁或诉讼时也就未提出相应的请求,造成自己的权利未得到全面保护,如果您对这部分还有疑问,您也可以在签合同之前咨询专业的律师。
1、签订合同之时,甲方先支付设计费的_______%,作为定金。
2、乙方完成设计草图,经甲方审核后,支付_______%的设计费。
3、乙方提交效果图,经甲方审核后,支付_______%的设计费。
4、乙方提交全部施工设计图时,经甲方审核后,支付余下设计费。
第七条、违约责任
风险提示:赔偿金的确定
由当事人协商确定赔偿金金额,实践中相当一部分合同回避了关于赔偿金的约定,或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金的规定。
如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计算方法,应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失的一定比例,值得注意的是,在约定的赔偿金不过分高于实际损失时,法律应当首先尊重当事人双方的意思自治,承认双方约定的正当性。
若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失,基于公平原则,法律应予以必要干涉。因此,当事人在约定赔偿金时,应充分考虑设计文件错误给发包人造成的损失,慎重填写赔偿金金额。
1、合同当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
2、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
3、甲方超过_______天未支付设计费的,乙方有权中止履行合同,工期顺延。
4、由于乙方设计的原因,工程质量达不到国家质量标准的,乙方应负责修改,因此给甲方造成的损失,乙方应予以赔偿。
第八条、争议解决
因合同履行双方发生争议,协商解决不成时,双方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。
第九条、附则
1、本合同经双方签字后生效,双方义务履行完毕后失效。
2、本合同一式_______份,甲、乙方双方各执_______份,并交_______份到工程所在地建设主管部门留存。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致签订的补充协议与本合同具有同等效力。
甲方:_____________
代表人:_____________
联系方式:_____________
合同签订地:_____________
合同履行地:_____________
签订时间:_______年_______月_______日
乙方:_____________
负责人:_____________
联系方式:_____________
合同签订地:_____________
合同履行地:_____________
签订时间:_______年_______月_______日
工程设计合同纠纷案例篇六
甲方:
乙方:
xx公司(以下简称甲方)特委托 (以下简称乙方)为 新办公楼提供有关厨房设备
之工程设计及相关文件编制等工作,具体工作如下:
一.涉及范围包括:
1. 员工餐厨房(约800平米)
二.平面图纸设计阶段:
1.平面流程路径布置图
根据甲方提供之各楼层平面图纸及就餐需求,乙方编制一份初步平面流程布置图,提供餐饮 区域位置,并标示流程走向路径。
之平面流程布置图,并得到甲方确认。
设备名称。(图纸将采用cad设计软件编制)
4.平面图纸设计阶段乙方的工作时间通常需要7-10天(不包括甲方确认时间)
三.深化设计阶段:
厨房初步之机电应用符合估算表,以便机电工程顾问制作整体机电要求。
机电图纸包括:
a. 经甲方审批并确定后的厨房平面布置图;
b. 部分厂制品特殊设备的立面及剖面大样图;
c. 各厨房相关设备所需的机电接驳点点阵图;
d. 各厨房相关设备所需的水位接驳点点阵图;
e. 各厨房相关设备所需的燃气接驳点点阵图;
f. 各厨房相关设备所需的烟罩接驳点点阵图;
g. 各厨房相关设备所需的土建图(墙体、明沟)。
2.乙方将与甲方及各相关专业进行设计研讨会,针对相关图纸各相关单位进行交底答疑。
四.合约服务费用;
1.甲方对前面所述之相关工作范围和服务范围对顾问支付费用。乙方在收到结算款后开具同等金额的发票。
本合约顾问服务费用(含税价)总计人民币: 元
人民币大写: 元整。
上述顾问服务费用包括乙方向甲方提供服务阶段内之厨房初步设计平面布置阶段、厨房深化设计阶段、施工及验收调试阶段的全套设计图纸及文档一式六份的印刷费用、计算机光盘(设计图要求为cad格式)。
2.本合约签订后10内,甲方向乙方支付总价的40作为预付款。(即人民币: 元)
3.乙方图纸深化完毕后并通过甲方认可,甲方需向乙方支付总价的60剩余合同款。(即人民币: 元)
4.乙方在收到全部合同款后将设计成果全部交于甲方签收。
5.甲方要求乙方进行的在本合约以外的其他工作,乙方可根据实际工作量另行报价,在得到甲方的书面批准后进行工作。
五.争议
在履行本合同时,如甲乙双方发生争议,应先由双方通过友好协商解决,若经协商未能取得一致,甲乙双方均可向所在地人民法院提起公诉。
六.本合约正本一式三份,甲方持两份,乙方持一份,均具有相同之效力。
以下无正文。
甲方:
乙方:
签字:
签字:
盖章:
盖章:
日期:
日期:
工程设计合同纠纷案例篇七
住所地址:____
联系电话:____手机号:____
乙方:____
单位名称:____
地址:____服务电话:____
设计负责人:____
联系电话:____
手机:____
根据装饰行业的有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承担以下工程设计任务:____
工程地址:_____________________________
本工程设计收费标准参考国家或现行上海家装设计市场每平方收费标准执行;
经甲乙双方商定设计收费为______________元/平方米,测量后估算收费______________元,金额大写_____________________元。
最终结算按平面方案图实际套内使用面积计算。
付款方式
甲乙双方采用以下付款方式
1、量房前甲方支付预付款20__元;
2、乙方的平面方案经甲方确认后,乙方需在规定时限内为甲方制作完成全套施工图;
3、甲方付清所有设计款项后,可接受全套设计图纸;
4、甲方如需乙方制作效果图,价格为________元/张。
乙方提供的平面设计图与施工图中应有详细的设计说明。
平立面图
1、原房型图
2、墙体改造图
3、平面家具布置图
4、地面图
5、天花图
6、现场制作的家具立面图
7、门立面图
8、厨房、卫生间局部立面图
9、电视背景墙立面图
10、其它现场需施工墙面的立面图
剖面图
1、应标明材质、用料、颜色等
2、门窗套剖面图
3、玄关剖面图
4、天花剖面图
5、电视背景墙剖面图
6、其它需施工处剖面图
水电施工图
甲乙双方约定,从合同生效之日起,乙方在7个工作日内完成第一次平面方案图;
乙方的平面方案图获甲方通过之日起,乙方在5个工作日内完成全套施工图。
甲方责任
1、甲方按约定的日期和金额支付给乙方预付款及设计费;
2、本工程建筑材料、设备的'加工定货如需乙方设计人员配合时,所需费用由甲方承担;
3、在甲方确认了乙方制作的平面设计方案后,乙方进入到施工图设计阶段过程中,由于甲方原因需要变更原平面设计方案时,甲方须一次性支付给乙方总体设计费用的30%作为补偿,乙方再进行第二次方案设计。
乙方责任
2、乙方制作平面设计方案并根据甲方的要求对平面方案图进行修改;
3、乙方按甲方认可的平面设计方案制作施工图;
4、乙方收到甲方支付的所有设计款项之后,即提供设计费发票。
乙方不履行合同时,应双倍返还甲方预付款,同时返还已收取预付款外的全部设计费;
乙方:____
____年____月____日
工程设计合同纠纷案例篇八
乙方:
甲方委托乙方承担 水利用、污水回送专用管线规划设计项目 的管道工程规划设计,经双方协商一致,签订本合同,共同执行。
1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
2、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3、建设工程批准文件。
名称: 水利用、污水回送专用管线规划设计项目
工程地点为:从先污水处理厂开始下穿高速公路至北周公路太阳能发电厂南端,沿北周公路西侧向北至甲方,自来水从东环路与北一环路交叉路口垃圾中转站接入,沿东环路至北周公路下穿高速公路后与中水利用、污水回送专用管线汇集并排铺设至甲方。具体详见附件一《项目示意图》。
设计内容:乙方应严格执行部、省、集团等相关工程规划标准、设计规范及甲方对工程设计的特殊要求,完成甲方水利用、污水回送及自来水专用管线建设的现场测绘及施工设计。
1、 根据“设计委托书”中规定的时间要求,完成规定的设计内容(经过相关部门审查合格的3套完整施工设计图)。
2、 设计文件交付时间:20xx年 月 日前。
1、本合同规划、使用设计费合计为 元(大写: ),上述费用已经包含乙方所有费用,费用为含税金价格,乙方不得另行要求其他费用。
2、支付办法:施工设计通过会审、设计图纸交付后,乙方开具全额增值税发票后30个工作日内甲方支付设计费的100%。
1.1、甲方向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
1.2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工时,双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
1.3、签订本合同作为乙方设计开工的标志。
1.4、甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重背离合理设计周期。
1.5、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作便利。
2.1、乙方应按国家规定和有关技术规范、标准进行设计,按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件,并对提交的设计文件的质量负责。
2.2、设计合理使用年限为50年。
2.3、负责对设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。
2.4、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方支付赔偿金。
2.5、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。
2.6、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还甲方的合同设计费金额。
2.7、乙方交付设计文件后,按规定参加有关部门的设计审查,并根据审查结论负责有关内容做必要调整补充。
工程设计合同纠纷案例篇九
合同编号:
技术服务合同
项目名称:
委托方(甲方):
受托方(乙方):
签订时间:
签订地点:
有效期限:
技术服务合同
委托方(甲方): 住 所 地: 法定代表人: 项目联系人: 通讯地址: 电 话: 传 真: 电子信箱: 受托方(乙方):住 所 地:法定代表人: 项目联系人: 通讯地址: 电 话: 传 真:
电子信箱:
本合同甲方委托乙方就 提供主体结构改造加固设计专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:
1.技术服务的目标:
2.技术服务的内容:由乙方再委托安徽省建筑工程质监二站承担) 。
第二条 乙方按下列要求完成技术服务工作:
1. 技
2. 技术服务时间:
3. 技
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供 下列工作条件和协作事项:
1.提供技术资料: 该建筑物相关原始档案资料及后期维修改造资料。
2.提供工作条件:
(1)(2)
第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:
1.技术服务费:
2.技术服务费由甲方支付给乙方。具体支付方式和时间如下: 合同签订后支付20%定金;余款在交付成果时付清。
第五条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
第六条 双方确定:
1.在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所 完成的新的技术成果,归(甲、双)方所有。
2.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件 所完成的新的技术成果,归双 (乙、双)方所有。
第七条 双方确定,在本合同有效期内,甲方指定甲方项目联系人,乙方指定陈信堂为乙方项目联系人。
一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。
第八条 双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,确定按以下第 1、2 种方式处理:
1.提交仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
第九条 本合同一式
第十条 本合同经双方签字盖章后生效。
甲方:(盖章) 法定代表人/委托代理人:年 月 日
乙方:(盖章) 法定代表人/委托代理人:年 月 日
工程设计合同纠纷案例篇十
随着人们法律意识的建立,人们运用到合同的场合不断增多,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么合同要怎么拟定?想必这让大家都很苦恼吧,以下是小编收集整理的`工程设计合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
合同编号:___________________
委托方(甲方):___________________
承接方(乙方):___________________
根据《民法典》以及其他有关法律,法规的规定,结合室内装饰的特点,经甲,乙双方友好协商,甲方委托乙方承担室内装饰设计,并达成如下协议(包括本合同附件和所有补充合同),以便共同遵守。
一、甲方委托乙方按以下第__种方案承担室内设计:
1、甲方委托乙方承担住宅室内设计,地址_________________,房型______,用途______,使用面积___________平方米。设计收费按使用面积计算。
2、甲方委托乙方承担公共空间室内设计,地址____________,用途_________,建筑面积__________平方米。设计收费按建筑面积计算。
二、甲方委托乙方承担室内设计,设计收费标准为每平方米_________元,收取设计费共计人民币_________元。
三、甲方应在签订合同之日首期付50%设计费,并与乙方约定上门测量的时间和地点。乙方在测量后_________天内完成初步设计方案,包括平面布置图,顶面布置图及局部效果图各一张。
四、甲方与乙方经过沟通对乙方完成的初步设计方案达成一致后,填写方案进程表(见附件),并由双方签字确认。甲方应支付设计费余款,乙方应在________年____月____日至________年____月____日共_________天内完成全套装潢设计图及施工图纸。
五、甲方所付的设计费不包含变动建筑主体等的结构设计。甲方如需变动建筑主体,增加房屋负荷,必须由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位出具施工图,并报请物业及相关部门书面同意后,方可进行室内装饰设计。
六、全套图纸完成后,甲方如有更改意见,再与乙方沟通。乙方根据协商方案,绘制更改图纸,再次填写方案进程表,由双方签字确认。甲方如要求乙方修改图纸,图纸完工时间顺延或由双方另行约定。
如果甲方推翻原设计方案,要求重新修改设计方案,应协商增加相应的设计费,并另行约定设计时间及进程,签订补充协议。
七、双方在对设计方案和图纸确认后,甲方必须签字认可,乙方必须将整套图纸交给甲方并办理交接签证手续。
八、施工过程中,乙方应委派设计师去现场进行一次性放样及施工方案交底,并不少于三次去现场指导施工,以达到设计效果。
九、违约责任
1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的,每延期一天应当支付给甲方设计费总价的3%的违约金。
2、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在21天以上的,甲方有权解除合同,乙方应退还甲方的设计费用,并支付给甲方设计费总价的50%的违约金。
3、乙方无故终止合同,除退还甲方所交的设计费用外,还应支付给甲方设计费总价的50%的违约金。
4、乙方完成初步设计方案后,如甲方不愿再履行合同,乙方不退还已收的设计费,但必须交给甲方平面布置图,顶面布置图及手绘局部效果图各一张。
十、本合同中如有未尽事宜,由双方协商解决,也可向__市室内装饰行业协会申请调解或向__市消费者权益保护委员会投诉。当事人不愿通过协商,调解解决,或协商,调解不成时,可以采取以下第_________种方式解决:
1、向__仲裁委员会申请仲裁。
2、向人民法院提起诉讼。
十一、本合同一式两份,双方各执一份,本合同包括合同附件,补充协议,经甲,乙双方签字或盖章后生效。
十二、双方约定以下补充条款
甲方(盖章)____________
地址:__________________
电话:__________________
________年____月____日
乙方(盖章)____________
地址:__________________
电话:__________________
________年____月____日