在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
最新工程委托书格式(六篇)篇一
承包方(乙方): 梁文君 (注:个人承包)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的.规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
概括:兹云南省怒江自制州兰坪县,黄登水电站,扩建云南省第十四局厂房 宿舍 消防控制室,供第十四局职工工作之用。
1.1工程名称: 扩建第十四局厂房工程
1.2工程地点:云南省怒江自制州兰坪县,黄登水电站
1.3承包范围:扩建云南省第十四局职工厂房
1.5工期:本工程自 20xx 年 5 月 1 日开工,于 20xx 年 11 月 15 日竣工。
1.6合同总价款(人民币大写): 柒拾叁万元人民币整
第2条、甲方工作
2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
2.4如需要拆改原有建筑环境或设备管线,负责到有关部门办理相应手续。
2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第3条、乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划。
3.2指派 梁文君 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条、关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、甲方不能及时配合及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
4.5由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4.6由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
4.7工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第5条、关于工程价款及结算的约定
5.1双方商定本合同价款采用第种: 甲
(甲)固定价格。
(乙)固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括内容。
(丙)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
5.2本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。
5.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天 一个星期 内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在 一个月 天内,结清尾款。
第6条、关于材料供应的约定
6.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
6.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第7条、有关安全生产和防火的约定
7.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2乙方在施工期间应严格遵守《安防工程安全技术规程》、《弱电安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
7.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第8条、奖励和违约责任
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 叁万元人民币整 。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的 20 % 支付滞纳金。
8.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方违约金 伍万元人民币整 。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方 一万元人民币整 ,作为奖励。
8.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
8.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆、改原有建筑环境或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
8.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑环境或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
8.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品,造成损失由甲方负责。
8.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第9条、争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第10条、附则
10.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
10.2本协议书共: 两 份,双方各执 一 份。
10.3本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
法定代表人: 法定代表人:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
最新工程委托书格式(六篇)篇二
工程招标工作是建筑企业竞争能力、应变能力、施工能力、管理能力、创利能力和自我发展能力的综合体现,也是企业合同管理人员、预算报价人员所必须具备的专业知识及业务能力。本文是本站小编为大家整理的工程招标委托书格式范文,仅供参考。
本授权委托书声明:姓名)系投标人名称)的法定代表人,现授权委托 (单位名称)的 (姓名)为我公司代理人,参加 (招标人)的 的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人无转委权。
特此委托。
代理人: 性别: 职务:
单位:
投标人:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
xx年x月x日
本人 (公司法定代表人姓名) 系(xxxxxxxx绿化有限公司)的法定代表人,现授权 (授权委托人姓名) 为我公司的法定委托代理人到 (参加招投标地点) 参与 (招投标工程名称) 工程招投标活动。
委托期限: 年 月 日至 年 月 日
授 权 人: (法人印章)
法定代表人: (签字或盖章)
委托代理人: (签字或盖章)
日 期: 年 月 日
本授权委托书声明:我 (姓名)系 (投标单位名称)的法人代表,现授权委托 (单位名称)的 (姓名)为我公司代理人,以本公司的名义参加 工程项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。
代理人: 性别: 年龄:
单 位: 部门: 职务:
代理人无转委权。特此委托。
投标单位:(盖章)
法定代表人:(签字或盖章)
日期 年 月 日
最新工程委托书格式(六篇)篇三
下面小编为大家整理了一些关于工程款付款委托书格式范文,供大家参考,希望对大家有帮助!
代付款委托书
兹委托 广西建工集团第一安装有限公司 代为办理来宾市兴宾
账号:
开户银行: 。
代付的材料款我承认用于抵扣广西建工集团第一安装有限公司应付给我方的工程款。如该项目的材料出现质量、安全等问题,或者由材料问题引起的经济纠纷、法律纠纷等情况,均由我委托方承担。
特此委托
身份证号:
年 月 日
深圳中壹建设工程有限公司:
本人因参加工程施工招标已中标,该项目款项将分笔汇入你公司账户。
汇出人户名: 账 号:
现我委托中壹建设工程有限公司请将以上工程款汇至以下账户,由此产生的一切风险由我个人承担,与贵公司无关。
开户单位(开户名): 开户行: 账 号:
该委托书有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
特此声明
委托人签字:
电话:
年 月 日
xxxx公司:
户 名:
账 号:
开户行:
汇入以上账号款项视为贵司支付我方的工程款,届时贵司可从我方工程款中直接予以抵扣,若由此引发的一切经济、法律责任均由我司承担,与贵司无关。
附:1、法定代表人身份证复印件加盖公章
2、营业执照复印件加盖公章
委托人:(盖章)
法定代表人:
年 月 日
最新工程委托书格式(六篇)篇四
承包方(乙方):梁文君(注:个人承包)
按照《中华人民共和国经济合同法》和《安防工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
概括:兹云南省怒江自制州兰坪县,黄登水电站,扩建云南省第十四局厂房宿舍消防控制室,供第十四局职工工作之用。
1.1工程名称:扩建第十四局厂房工程
1.2工程地点:云南省怒江自制州兰坪县,黄登水电站
1.3承包范围:扩建云南省第十四局职工厂房
1.5工期:本工程自20xx年5月1日开工,于20xx年11月15日竣工。
1.6合同总价款(人民币大写):柒拾叁万元人民币整
第2条、甲方工作
2.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明一份,并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、协调好工程现场出现的影响施工进度的事项、清除工程现场的不安全因素、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
2.4如需要拆改原有建筑环境或设备管线,负责到有关部门办理相应手续。
2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
第3条、乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划。
3.2指派梁文君为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、消防安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或甲方要求进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆、改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第4条、关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
4.3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、甲方不能及时配合及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
4.5由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
4.6由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
4.7工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
第5条、关于工程价款及结算的约定
5.1双方商定本合同价款采用第种:甲
(甲)固定价格。
(乙)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。
(丙)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
5.2本合同生效后,甲方分次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。
5.3工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天一个星期内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在一个月天内,结清尾款。
第6条、关于材料供应的约定
6.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的'合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
6.2凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
第7条、有关安全生产和防火的约定
7.1甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2乙方在施工期间应严格遵守《安防工程安全技术规程》、《弱电安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。
7.3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
7.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
第8条、奖励和违约责任
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方叁万元人民币整。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的20 %支付滞纳金。
8.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方违约金伍万元人民币整。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方一万元人民币整,作为奖励。
8.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。
8.4甲方未办理任何手续,擅自同意拆、改原有建筑环境或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
8.5未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑环境或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
8.6未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品,造成损失由甲方负责。
8.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第9条、争议或纠纷处理
9.1本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
9.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第10条、附则
10.1本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
10.2本协议书共:两份,双方各执一份。
10.3本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
电话:电话:
年月日年月日
最新工程委托书格式(六篇)篇五
委托书是指委托他人代表自己行使自己的合法权益,委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。下面小编为您推荐2篇关于工程委托书格式范文,赶紧一起来学习吧。
本人 (姓名)系 (企业名称)的法定代表人,现委托本单位人员 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权,以我方名义到贵单位办理招投标及合同签订相关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限: 。
代理人无转委托权。
附:(1)法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件
(2)委托代理人身份证复印件
企业名称: (盖单位章)
法定代表人: (签字)
委托代理人: (签字)
联系电话: (固定电话) (移动电话)
年 月 日
注:(1)法定代表人不亲自办理而委托代理人办理适用。
(2)法定代表人委托他人办理的,委托代理人应是企业本单位的人员。
二、法定代表人身份证明(工程建设)
企业名称:
单位性质:
地址:
成立时间: 年 月 日
经营期限:
姓名: 系 (投标人名称)的法定代表人(职务: 电话: )。
特此证明。
附:法定代表人身份证复印件
企业名称: ( 盖单位章)
年 月 日
注:(1)法定代表人亲自办理而不委托代理人办理适用。
编号:[0.x]-x-(x)-委-
致:深圳团股份有限公司
1. 工程范围: 海南儋州沙盘模型底座
2. 施工依据: 配合营销部顺利开放
3. 工 期: (填写工期及开工日期)
4. 工程质量验收标准:按照国家现行的施工质量验收标准执行。
5. 工程结算依据:本工程计价办法采用全费用总价包干:82293.16元(人民币:捌萬贰仟贰佰玖拾叁点壹陆);计价项目及单价见报价单。
6.保 修: 按照合同第五条有关条款
7.付 款:工程竣工经验收合格后14天内支付时实际造价的80%,办理完毕结算后14天内支付至结算造价的95%,余款待保修期满后14天内一次付清。(如无保修时,办理完毕结算后14天内一次付清。)
8.违 约:由于被委托单位原因导致工期延误的,按违约金 200 元/天处罚,处罚总金额不超过本委托工程造价10 %;由于委托单位原因造成工期延误的,工期相应顺延。
9.其 他:本工程竣工经验收合格后,被委托单位须在5天内申报工程签证单及相关资料,28天内提交工程结算资料;否则,视为被委托单位经济权利放弃。
签约代表(盖章):(工程部经理或主管领导签字) 签约代表(盖章):(被委托单位签字)
工程名称:(填写工程名称,同上)
编号: