最新铝人工分包合同 工程人工分包合同(大全5篇)

十、工地代表

10.1甲方驻工地代表： 联系电话：

10.2乙方驻工地代表： 联系电话：

十一、违约、索赔和争议

11.4如遇有地下障碍物，甲方负责处理。处理后垃圾由乙方免费挖运，工期相应顺延。

11.5因非甲方原因造成停工，甲方不予补偿任何费用;

11.6甲乙双方发生争议时，首先通过协商解决，协商不成，可向 (工程所在地) 仲裁委员会申请仲裁。

十二、合同份数

12.1本合同正本二份副本四份，甲方一正三副，乙方一正一副，具有同等法律效力。

12.2本合同经双方签字盖章之日起生效，双方结清工程款后失效。

发包人(甲方)：(公章) 承包方(乙方)：(公章)

日 期：

工程发包人(以下简称甲方)：

劳务分包人(以下简称乙方)：

第一条 乙方工作对象及提供劳务内容

工程名称： 。

工程地点： 。

提供分包劳务内容：全部孔桩的挖孔。

承包方式： 只包工，不包料及设备。

第二条 甲方责任

1、 做好监理、业主及地方居民等相关人员的协调工作，为乙方施工提供方便。

2、 按合同约定支付乙方工程款。

3、 提供三通一平及由孔内所排出土方的转运。

4、 为工人免费提供住宿、水电等必要的生活设施。

5、 乙方开工后5日内，甲方按每人每天20元及时提供工人生活费。

6、 成孔后，甲方应及时组织相关人员进行验收。

第三条 乙方责任

1、 遵守国家和地方政府及有关部门对施工现场的规定，并服从甲方现场施工质量管理。

2、 按照图纸要求保质保量作业，若验收不合格，由乙方负责返工，并承担费用。

3、 乙方有责任和义务确保施工过程中不浪费材料。

4、 严格按照国家安全规定进行施工，工人进入施工现场必须配戴安全帽。

5、 乙方必需按照合同约定工期和深度完成本工程，工期每延误一天罚款深度达不到

合同约定的不予结算.

6 甲方所提供的所有材料设备及工具一切施工用具，乙方有义务进行保管，如有丢失或者故意损坏者，照价赔偿。

7 甲方提供的钻杆钻头等用具数量有限，除甲方提供之外的由乙方自己给予提供。

第四条 事故处理

1、 发生劳动重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家法律、行政法规对事故进行处理。

否则一次性罚款3000元，并计损失费。

第五条 劳务报酬、计算方式及支付

1、桩径mm，护壁厚度mm的桩，单价为元/ m3，包含土方石方，如有异

第六条 工期及不可抗力

1、开始工作时间：，结束工作时间：日历天。如遇特

2、双方中的任何一方，由于战争、动乱、洪水、台风、地震、瘟疫等不可抗力事故而无法

第七条 合同文件入解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、 本合同。

2、 本合同附件。

第八条 争议

工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可自行和解或向有管辖权的人民法院起诉。

第九条 合同终止

双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，本合同即告终止。

第十条 合同份数

本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

第十一条 合同生效

合同订立时间： 。

本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

第十二条 补充条款

工程发包人： 劳务分包人： 身份证号： 身份证号：

日 期： 日 期：

工程分包一般由总包或者业主负责，总包负责一般分包，业主负责指定分包。分包管理归总包负责，并对其进行全方位监督管理。那么工程人工分包合同是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的工程人工分包合同范文，感谢您的欣赏。

甲方(发包人)：_________________________

乙方(承包人)：_________________________

因业务需要，甲方将 工程委托乙方进行施工，乙方亦自愿承建该工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规;遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，按照国家及地方有关规定并结合本项工程实际情况，双方就工程施工等事项协商后达成一致意见;为明确双方权利和义务，订立本合同，双方共同遵守执行。

第一章 工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程概况：

第二章 承包方式及承包范围

一、承包与结算方式

1、 按实计工： 元/工， 小时/工，食宿自理。

2、超出正常工作时间( 小时)为加班，按小时计算，超过半小时按1小时计算，不足半小时按半小时计算。

3、每月月初结算上月工程量。

4、每月工程款已转账形式发放，乙方需提供准确的银行账户信息。

第三章 双方责任

一、甲方责任：

1、负责组织乙方，设计等进行图纸会审、设计交底;

2、负责提供现场临时设施场地位置;

3、负责提供取水点、接电箱(根据场地大小确定取水点及接电箱数量)，乙方自行解决施工现场临时用水用电。

4、乙方在规定时间不能按质按量完成施工任务时，甲方有权重新安排施工队加入施工。

5、甲方有权对乙方的工作情况、工程质量、进度实施奖惩。

6、在乙方严重违反合同条约的情况下，甲方有权终止与乙方的合同关系。

二、乙方责任

1、严格按现行国家施工规范、设计图纸及甲方要求施工。

2、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工、噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定。开工前，必须与甲方签订《安全文明施工管理实施协议书》、《消防责任书》，保证安全、文明、规范施工。

3、乙方应为所有施工人员购买建筑施工人员团体意外伤害保险，亦可委托甲方统一购买并代缴费用，结算时从乙方工程款中扣除。在施工中因乙方原因发生的一切安全事故，并造成工程财产损失和人身伤害，均由乙方自行承担责任及其发生的所有费用。

4、乙方必须服从甲方及监理、建设单位提出的施工建议或指出的施工调整事宜，乙方不得发生任何影响甲方形象的言论及行为，如有发生一切不规范施工或不文明行为，造成后果由乙方负责。

5、乙方必须按照甲方和国家相关质量标准要求进行施工，在施工过程中如出现质量问题导致返工，则所有费用乙方负责。

6、工人的工资要及时发放到工人手中，不得缺扣，否则引起的一切责任由乙方负责。

第四章 不可抗力

一、不可抗力指订立本合同时不能预见，对其发生和造成的后果不能避免并不能克服的客观情况。

二、一方由于不可抗力导致无法履行本合同义务的，免除违约责任，但须向另一方提交存在不可抗力的书面证明。并在不可抗力消失之次日起继续履行本合同的义务。

第五章 合同的生效、变更、解除和终止

一、本合同自双方签字盖章之日起生效

二、本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。需要变更或解除时，应经双方协商一致，并达成书面协议。书面协议达成之前，本合同条款仍然有效。本合同终止后双方应履行协助、保密等附随义务。

三、在下列情形中，双方均可解除合同，违约方承担违约责任：

1、明确表示或以自己的行为表明不履行主要义务。

2、一方无能力或迟延履行主要义务，经对方书面催告后在7日内仍未履行。

3、一方有其他违约行为，致使不能实现合同目的。

第六章 纠纷处理

如发生纠纷，当事人双方协商解决，协商不成的可向合肥市人民法院提起诉讼。

第七章 附 则

一、本合同履行中，双方均以书面或传真形式进行联系，其它形式不产生法律效力。

二、本合同未尽事宜，双方应本着友好的态度予以协商，并签署补充合同，补充合同内容与本合同相冲突的以补充合同为准。 三、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，具同等法律效力。双方履行完各自权利义务后本合同自动解除。

甲 方：法人代表：委托代理人：地 址：电 话：年 月 日

乙 方：身份证号：开户银行：账 号：电 话：年 日 月

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关的法律、法规的原则，经甲乙双方友好协商，达成一致，订立本合同。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、建筑面积：

4、结构

二、承包方式：

三、承包范围：

乙方对本工程项目劳务人工费总承包。

本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁以上钢筋工、模板工、泥工、水电、涂料、外墙保湿、工程、所属的劳务工作，瓷地砖粘贴不在本合同内。

四、分包工程价款

1、该劳务人工费分包工程单价定为：

一楼：二楼：屋面女儿墙：地下室：门厅：(包括以前施工队所做2、甲方委托乙方完成承包范围以外的工作，工程的错误，费用由甲方付给乙方，由乙方纠正错误)，双方以现场价进行协商处理。

五、工程质量 劳务费按实调增。在甲方工程技术人员的安排下，工程质量必须达到合格标

六、劳务人工费及支付方式 ： 准，以前施工队在一楼所做的工程质量与乙方无关。

1、本工程以每月计量收方，按每月工程量的85%支付给乙方劳务费，以每月25日进行工程量的结算，次月5日内支付85%的人工工资。

3、小工每日平均工资

七、甲、乙方的职责 元。

1、甲方提供工程所需的所有工具及机具，乙方的办公室，和住宿用房，食堂的设备及锅具。

2、乙方提供职工的生活用品、床上用品。

八、如果由于甲方原因造成现场停工、待料，甲方按现场人员每天每人补贴人民币400元，及乙方的所有经济损失。

九、现场安全

注：本合同一式两份，甲乙双方个执一份，本合同具有法律效力，签字生效。

甲方： 乙方：

身份证： 身份证： 电话： 电话：

年 月 日

甲方：

乙方：

为了明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，按时保质地完成工程任务，经甲乙双方协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程名称： 平山县书香苑11#、12#楼。

第二条 工程范围： 书香苑11#、12#楼人防门的制作、预埋、安装工程。

第三条 质量标准：符合图纸设计要求及现行国家人防工程验收标准。

第四条 承包方式：实行包工包料包验收通过。

第五条 承包价格：，(其中包括税金。)

第六条 工程工期：根据甲方的进度计划安排施工，符合甲方工程进度的要求。

第七条 结算及支付：

第八条 双方的权利及义务

1、甲方的权利义务

(1) 甲方依据合同及工程现场情况对乙方的进场施工时间及工期进行统一安排。

(2) 甲方若认为乙方履行合同不力，严重影响工程进度，甲方有权要求乙方赔偿甲方其他工种窝工费用。

(3) 甲方满足乙方施工过程中需要的用水、用电。

(4) 甲方保证乙方在施工过程中有一定的工作面，便于乙方施工。

(5) 甲方有权对乙方在施工中故意破坏其他已完成项目进行处罚。

2、乙方的权利及责任

(1) 乙方必须服从甲方的管理，遵守甲方制定的各项管理制度及规定。

(2) 乙方必须执行安全生产制度，在施工过程中要注意安全，不得违章作业，保证工完场地清。由于安全意识不强，设备不足，违章作业造成的安全事故责任自负。

(3) 乙方在施工过程中要注意成品保护，不得破坏其它已完成品。

(4) 乙方负责人防工程的分部分项验收及竣工验收。

第九条 如本合同在履行过程中发生争议，有甲乙双方协商解决，协商不成，诉诸法院。

第十条 本合同一式两份，甲、乙方各一份。

甲方： 乙方：

日期： 日期：