施工合同应以双方自愿的原则为基础，确保合同内容的公平公正。请注意，下面的范文仅供参考，具体的合同内容应根据实际情况进行调整和修改。
工程建造电子施工合同
甲方：
乙方：
合同签约地：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况：
工程名称商丘明珠宾馆。
工程地点归德路与团结路交叉口向北100米路西。
二、工程范围：
屋顶的钢结构工程(含钢架、混凝土。防水不含，落水管不含。)。
三、承包形式：包工包料，一次性包死。
四、合同工期日。
竣工日期：总工期7天，由于天气或其他原因工期可相应顺延。五、质量标准：按照现行的国家标准[(a)国家标准;(b)行业标准;(c)甲乙双方制定]的标准进行工序验收。
六、合同价款，采用以下2种方式：
1.采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如变更增加工程量在%以内，不再增加及减少合同价款，亦不再另签协议;如变更增加工作量超过%，则对变更及增加部分根据第六条1.2款按实结算。
2.按实际发生工作量结算。
2.2按实际发生工作量参照第七条约定方式结算。
2.3实际发生工程量必须由乙方向甲方提交已完成工作量报告，经甲方审核确认。
2.4工程量的变更及增加均要征得甲方的签字审核、确认，否则甲方有权对变更工作量不予认可。
2.5合同一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准执行。
七、定额标准，采用以下种方式：
1.按甲方内部定额：
2.双方约定定额：核算员签字：
八、付款方式。
甲方按以下2付款方式支付给乙方。
1、施工期间，每月25日由乙方根据合格工作量的完成情况。经甲方审定后按实际完成工作量的%支付，每月十日以施工队工资的方式发放。全部工程竣工验收交付业主后甲方在个工作日内(此期间甲方对乙方进行工作量、材料、质量、工期审核决算)按审定好决算价付至乙方总工程款的%，余款作为质量保证金，一年后无违约现象，无质量问题按实返还。
2、其他付款方式：
1.甲方先付工程备料款工程总造价的50%，即5.3万元人民币，
2.钢架及压型钢板安装完毕，付工程总价的40%，即4.3万元。
3.工程完成，验收合格后，3日内工程款结清。。材料全部由乙方自购，材料必须经甲方认可，甲方需提供电源及水源，费用由甲方负责。九、其他约定：周边协调、外界协调工作及费用有甲方负责，延误工期，相应顺延。
1、工程质量必须符合本协议第五条约定的标准，并按现行国家验收规范执行，质保期3月，保质期内随叫随修。
2、甲方要求制作样板的单项工程，必须经甲方签证后封样，依据样本进行验收。
3、甲方定期或不定期对工程质量进行检查，发现不符合质量要求时，开具《整改通知单》或《不合格评定表》，乙方进行整改签字。若2次以上发现质量问题，甲方有权根据情况扣减工程款，直至责令乙方退场，一切损失由乙方负责。
4、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方签字验收后方可进行下道工序施工。
5、其他约定：无。
十一、工期。
乙方按合同约定工期(以通知甲方验收合格日期为准)内完成，每延期一天按工程造价的0.1%承担延期违约金。(工期计算按合同工期加甲方的有效签证计算为准)。如乙方已违反施工进度表或根据有关工作测算，乙方不能按期完工，甲方有权责令乙方退场，并要求乙方承担延期及退场给甲方造成的全部经济损失(附施工进度表)。乙方应于接到甲方退场通知后两日全部退场，负责退场前对甲方施工设备、材料及工程的保护，否则每拖延一天按2‰承担延期违约责任，造成的一切损失由乙方承担。提前完成每一天，甲方按工程总造价的0.1%奖励给乙方。
十二、安全及文明施工与管理。
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、乙方不得招收无身份证、童工(十六周岁以下)、有劣迹、身体残疾人员等进行施工，否则后果自负。
3、特殊工种需持有相关部门验发的上岗证方可上岗;。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方处理并承担全部经济赔偿责任，与甲方无关。
5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
十三、双方责任。
1、乙方必须服从甲方施工管理，遵守各项规章制度及相关法律、法规，维护甲方声誉，如发现事故损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，以次充好、偷工减料的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同，乙方无条件退场，并承担经济和相关责任。
2、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则甲方有权令乙方退场，一切后果由乙方承担。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
项目施工电子合同
甲方：
乙方：
身份证号码发证机关为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。
一、承包形式：包工不包料(或)。
二、承包内容：
三、承包单价和结算方法：
四、质量要求：乙方必须严格有关要求施工，，如出现严重的质量缺陷，乙方除无偿进行处理外，还应接受甲方的相应处罚。
五、安全要求：乙方应根据自己实际施工作业的需要配备合适的设施，以确保作业安全。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。
七、付款方式。
八、甲乙方责任与义务：
1、甲方的义务与责任：
甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。乙方按要求完工后，及时支会工程款给乙方。
2、乙方的义务与责任：
乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小安全，质量事故概由乙方负责，亏本自补，盈利自主支配。
九：本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建造电子施工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。
第一章工程概况。
第一条：工程项目。
1、工程名称：
2、工程内容：
第二条：工程工期。
开工日期
完工日期以开工准确日期日内完工。(注：需甲方验收合格后方可完工)。
第三条：工程造价。
总造价：
第四条：承包方式：。
第二章双方责任。
第五条：甲方责任。
1、甲方按双方约定支付合同款项。
2、办理施工所需各种证件、申报施工手续。
3、如因甲方原因造成工程延误，工期顺延。
第六条：乙方责任。
1、乙方所有施工人员必须有人身意外伤害保险并自行解决食宿。
2、乙方不得向任何第三者泄露双方合作关系、合作内容。
3、乙方不能私自与甲方任何员工泄露合作关系及内容(除甲方采购部经理及法人)。
4、乙方按照双方签定的合同要求，全面负责本次工程项目的施工。
5、乙方在合同签定时，甲方向乙方提交本工程的施工图纸、设计方案及主要材料。
6、乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，保证工程质量，以及按时完成和交付工程。
7、乙方应采取可靠的安全措施，确保工程与人员安全。施工中造成人身及财产损失，由乙方承担。
8、乙方负责施工材料的搬运工作，甲方只负责采买。
第三章工程款支付。
第七条：工程款支付方式以双方协商为准。
第四章工程质量和验收。
第八条：工程质量。
1、乙方在施工中必须保证质量符合甲方要求;。
2、乙方施工工程竣工质量应达到双方约定工程验收质量标准。
第九条：其他事项。
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决;。
2、本合同的修改，增补须经双方协商成书面意见(条文)并经双方代表人签字后生效，具有同等法律效力。
3、本合同实际执行过程中，发生争议或纠纷时，应本着平等互利，相互体谅的原则进行协商，协商不成时，应向原告所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方代表签字盖章之日起生效，自本合同各项条款执行完毕后终止。
5、本合同一式两份，各持一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建造电子施工合同
业主方：(以下简称“甲方”)。
承租方：(以下简称“乙方”)。
甲、乙双方经友好协商，甲方委托乙方进行装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
一、工程概况。
1、施工地点：(以下简称“本商铺”);。
2、施工建筑面积：____________平方米;。
二、工程价款施工方式及费用的约定。
1、本商铺的固定装饰装修由甲方负责进行施工，且全部费用由甲方承担;。
2、软装潢由乙方自行负责，且全部费用由乙方承担。
三、关于材料供应的约定。
1、本商铺固定装饰装修的全部材料由甲方负责采购，乙方须至施工现场确认固定装饰装修过程中使用的材料小样或提供小样待甲方确认后按小样采购。
甲方负责采购的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。
2、本商铺软装潢的材料、摆设、设备等由乙方自行采购，乙方采购的材料、摆设、设备须为符合国家相关规定的合格产品。如乙方采购的材料、摆设、设备系为伪劣商品，对工程造成的损失由乙方负责。
四、施工图纸。
1、甲乙双方约定本商铺固定装饰装修及软装潢施工图纸由乙方负责设计并提供，交图时间为___年____月_____日，图纸一式四份，甲方、乙方、施工队及物业管理公司各执一份。
2、甲方收到施工图纸后须办理书面交接手续，并送交本商铺物业管理公司进行审核，如乙方设计的施工图纸不符合物业管理相关规定，则乙方须按照物业管理公司的要求进行修改后方可进行施工。
五、违约责任。
1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工导致逾期完工的，甲方应承担相应责任，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_______元违约金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付违约金。
八、纠纷处理方式。
双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交本商铺所在地的人民法院诉讼解决。
九、合同的变更和解除。
合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。
十、本合同一式肆份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人(签字)：代表人(签字)：
电话：电话：
签订地点：
签订日期：___年____月_____日
建造项目施工电子合同
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承担码头维修工程项目施工任务，甲乙双方本着分工协作，相互合作的原则，为确保工程质量和按期完成施工任务，经双方共同协商，按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，签订以下合同条款：
一、工程名称：码头维修工程。
二、工程地点：码头。
三、承包方式：包工包料。
四、建设规模：石方77.243、楼梯维修17步、铺设石头地板482、码头步道71.822、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。
五、工程总造价：伍万陆仟壹佰贰拾元(56，120.00元)整。
六、开工时间：201年月日。
七、竣工时间：201年月日，工期为天，如有新的要求变更及遇不可抗力的因素，工期可以延顺。
八、工程质量要求及责任。
甲方责任：甲方负责办理工程施工所需的各种手续，协调处理相关事宜，确保工程项目顺利开展。
乙方责任：
1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工，并无条件地接受甲方的质量监督管理。
2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中，必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理，并保护周围环境林木植被，不得随意破坏。
3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未验收前要保证建设工程的保护工作，不能发生损坏，造成的后果由乙方承担。
九、安全管理：乙方必须加强施工安全，如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失，由乙方全部承担。
十、竣工验收：工程竣工后，乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料，甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收，并出具验收结论。
十一、付款方式：甲方视乙方工程进度，分期付款，待验收合格后，乙方出具税务票据一次性结算工程款。
十二、保质期限：工程竣工验收后，保修一年。
十三、以上条款未尽事宜，双方可以协商解决。
十四、本合同一式份，甲方执份，乙方执份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建造电子施工合同
甲方：_________________中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部(以下简称甲方)。
乙方：_________________一分部路基二队(以下简称乙方)。
施工范围：_________________s212国道至姜家泊村，总长2.12km。
1、路基拓宽。采用借土将原有路基拓宽(含清表、土方开挖、运输、压实、整平等费用)，拓宽后的路基顶宽不得小于8m(水塘处为6m)。
2、砂石路面铺设(厚30cm)，宽度为7m。
3、边沟开挖。
4、树穴的处理。
三、工程数量及单价：_________________。
1、拓宽填土方数量约为7420m3，单价按元/m3。
2、砂石路面为4450m3，单价按元/m3。
3、其他作业内容不计。
四、工期要求：_________________。
总工期为15天，自___年___月___日至___年___月___日完成。
五、质量要求和验收：_________________。
1、应严格按照路基施工工艺控制施工，确保便道的施工质量。
2、在施工中必须无条件接受甲方委派的现场施工人员的质量监督和管理。
3、边沟满足排水要求。
4、施工完工后由甲方组织验收。
六、工程款支付款方式。
工程完工并经验收合格后，参照中交二航局青荣城际铁路指挥部第一项目部的结算和支付方式进行。
七、未尽事宜以双方另行协商意见为准。
八、本协议一式六份，甲方五份，乙方一份。
九、本合同自签订日起生效。
___年___月___日___年___月___日。
一级建造师《项目管理》考点精华：施工承包合同的内容
由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。
2.竣工日期
(1)工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明。
(2)因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。
(3)工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
工程建造电子施工合同
甲方：
乙方：
合同签约地：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就本项目协商一致，订立本合同并共同遵照执行。
一、工程概况：
工程名称商丘明珠宾馆。
工程地点归德路与团结路交叉口向北100米路西。
二、工程范围：
屋顶的钢结构工程(含钢架、混凝土。防水不含，落水管不含。)。
三、承包形式：包工包料，一次性包死。
四、合同工期日。
竣工日期：总工期7天，由于天气或其他原因工期可相应顺延。五、质量标准：按照现行的国家标准[(a)国家标准;(b)行业标准;(c)甲乙双方制定]的标准进行工序验收。
六、合同价款，采用以下2种方式：
1.采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如变更增加工程量在%以内，不再增加及减少合同价款，亦不再另签协议;如变更增加工作量超过%，则对变更及增加部分根据第六条1.2款按实结算。
2.按实际发生工作量结算。
2.2按实际发生工作量参照第七条约定方式结算。
2.3实际发生工程量必须由乙方向甲方提交已完成工作量报告，经甲方审核确认。
2.4工程量的变更及增加均要征得甲方的签字审核、确认，否则甲方有权对变更工作量不予认可。
2.5合同一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准执行。
七、定额标准，采用以下种方式：
1.按甲方内部定额：
2.双方约定定额：核算员签字：
八、付款方式。
甲方按以下2付款方式支付给乙方。
1、施工期间，每月25日由乙方根据合格工作量的完成情况。经甲方审定后按实际完成工作量的%支付，每月十日以施工队工资的方式发放。全部工程竣工验收交付业主后甲方在个工作日内(此期间甲方对乙方进行工作量、材料、质量、工期审核决算)按审定好决算价付至乙方总工程款的%，余款作为质量保证金，一年后无违约现象，无质量问题按实返还。
2、其他付款方式：
1.甲方先付工程备料款工程总造价的50%，即5.3万元人民币，
2.钢架及压型钢板安装完毕，付工程总价的40%，即4.3万元。
3.工程完成，验收合格后，3日内工程款结清。。材料全部由乙方自购，材料必须经甲方认可，甲方需提供电源及水源，费用由甲方负责。九、其他约定：周边协调、外界协调工作及费用有甲方负责，延误工期，相应顺延。
1、工程质量必须符合本协议第五条约定的标准，并按现行国家验收规范执行，质保期3月，保质期内随叫随修。
2、甲方要求制作样板的单项工程，必须经甲方签证后封样，依据样本进行验收。
3、甲方定期或不定期对工程质量进行检查，发现不符合质量要求时，开具《整改通知单》或《不合格评定表》，乙方进行整改签字。若2次以上发现质量问题，甲方有权根据情况扣减工程款，直至责令乙方退场，一切损失由乙方负责。
4、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，必须经甲方签字验收后方可进行下道工序施工。
5、其他约定：无。
十一、工期。
乙方按合同约定工期(以通知甲方验收合格日期为准)内完成，每延期一天按工程造价的0.1%承担延期违约金。(工期计算按合同工期加甲方的有效签证计算为准)。如乙方已违反施工进度表或根据有关工作测算，乙方不能按期完工，甲方有权责令乙方退场，并要求乙方承担延期及退场给甲方造成的全部经济损失(附施工进度表)。乙方应于接到甲方退场通知后两日全部退场，负责退场前对甲方施工设备、材料及工程的保护，否则每拖延一天按2‰承担延期违约责任，造成的一切损失由乙方承担。提前完成每一天，甲方按工程总造价的0.1%奖励给乙方。
十二、安全及文明施工与管理。
1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。
2、乙方不得招收无身份证、童工(十六周岁以下)、有劣迹、身体残疾人员等进行施工，否则后果自负。
3、特殊工种需持有相关部门验发的上岗证方可上岗;。
4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷，由乙方处理并承担全部经济赔偿责任，与甲方无关。
5、所有机械设备需满足工程施工需要，特殊设备须有安检证明。
十三、双方责任。
1、乙方必须服从甲方施工管理，遵守各项规章制度及相关法律、法规，维护甲方声誉，如发现事故损害甲方声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，以次充好、偷工减料的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同，乙方无条件退场，并承担经济和相关责任。
2、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则甲方有权令乙方退场，一切后果由乙方承担。
工程项目施工承包电子版合同范文
甲方：
乙方：
经甲乙双方共同协商，就__电站机电设备安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：
__电站机电设备安装工程。
二、工程地点：
_____________。
三、工程内容：
_____________。
四、工程价款及工程结算：
乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为：。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：
根据甲乙双方商定，乙方在______年____月____日进场施工，______年____月____日前完成电站所有机电设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月__元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式：
(1)工程预付款：在本合同签订后7天内，甲方按合同总价的20%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
(2)工程进度款：按月进度实际完成工程量(甲方派出现场人员验收合格)和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足5%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收后满一年未发现质量事故甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任：
甲方：
1、提供施工图纸、技术资料4套，并组织乙方和设计单位进行施工图会审及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生活场地。
3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施工单位之间的关系。
乙方：
1、严格按设计施工图纸、规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方进场后，在半个月内编制切实可行的施工组织设计，施工技术措施，质量保证措施和安全技术措施并上报甲方备案。
3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重业主、设计、监理等单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。
八、质量验收：
1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返工，直至符合标准。
2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。
3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方可进行下一道工序施工。
4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格证，坚决杜绝使用不合格的材料。
九、安全管理：
1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方安检部门的监督和检查。
2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗。
3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。
4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。
5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。
十、违约、仲裁：
1、甲、乙各方不得无正当理由(除不可抗拒因素外)拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。
2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。
十一、其他：
1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。
1)设计图纸及招投标文件的技术要求。
2)设备安装工程单元质量评定表、记录表。
3)设计变更通知等技术文件。
2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。
3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，防止事态扩大。
4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十二、合同份数：
本合同一式4份，甲、乙双方各持2份。
甲方：乙方：
法人代表(委托人)：法人代表(委托人)：
联系电话：联系电话：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
工程建造电子施工合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。
第一章工程概况。
第一条：工程项目。
1、工程名称：
2、工程内容：
第二条：工程工期。
开工日期
完工日期以开工准确日期日内完工。(注：需甲方验收合格后方可完工)。
第三条：工程造价。
总造价：
第四条：承包方式：。
第二章双方责任。
第五条：甲方责任。
1、甲方按双方约定支付合同款项。
2、办理施工所需各种证件、申报施工手续。
3、如因甲方原因造成工程延误，工期顺延。
第六条：乙方责任。
1、乙方所有施工人员必须有人身意外伤害保险并自行解决食宿。
2、乙方不得向任何第三者泄露双方合作关系、合作内容。
3、乙方不能私自与甲方任何员工泄露合作关系及内容(除甲方采购部经理及法人)。
4、乙方按照双方签定的合同要求，全面负责本次工程项目的施工。
5、乙方在合同签定时，甲方向乙方提交本工程的施工图纸、设计方案及主要材料。
6、乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，保证工程质量，以及按时完成和交付工程。
7、乙方应采取可靠的安全措施，确保工程与人员安全。施工中造成人身及财产损失，由乙方承担。
8、乙方负责施工材料的搬运工作，甲方只负责采买。
第三章工程款支付。
第七条：工程款支付方式以双方协商为准。
第四章工程质量和验收。
第八条：工程质量。
1、乙方在施工中必须保证质量符合甲方要求;。
2、乙方施工工程竣工质量应达到双方约定工程验收质量标准。
第九条：其他事项。
1、本合同未尽事宜，由双方协商解决;。
2、本合同的修改，增补须经双方协商成书面意见(条文)并经双方代表人签字后生效，具有同等法律效力。
3、本合同实际执行过程中，发生争议或纠纷时，应本着平等互利，相互体谅的原则进行协商，协商不成时，应向原告所在地人民法院提起诉讼。
4、本合同经双方代表签字盖章之日起生效，自本合同各项条款执行完毕后终止。
5、本合同一式两份，各持一份，具有同等法律效力。
工程建造电子施工合同
甲方：(以下简称甲方)。
乙方：(以下简称乙方)。
以甲、乙双方共同协商，甲方将鹿寨奥运康城1#、2#、3#、5#、6#、7#楼的室外配套工程委托乙方施工，经协商达成如下协议：
一、工程名称：鹿寨奥运康城小区室外配套工程。
二、工程地点：鹿寨奥运康城小区内。
三、工程内容：室外排水、小区道路、地面铺装、路灯安装、砌筑围墙及电缆沟等。
四、承包方式：包工包料。
五、工程造价：按实际工程量结算(工程量必须经甲方现场核实并办理鉴证手续)。
六、施工质量要求：按现行建筑安装工程规范要求施工，并验收合格。
七、结算依据：按实际完成工程量执行现行《广西壮族自治区单位估价表》结算，另外，材料除甲方提供外，其余材料按市场造价信息简报计(施工期间)。
八、按定额结算执行配套取费费用定额土建执行五类、安装执行四类，但文明施工费、劳动保险、定编费不计。
九、乙方施工时必须按有关安全操作规程施工，违章操作造成的安全事故均由乙方负责(施工后清理施工垃圾)。
十、付款方式：按工程进度分项预付款。工程竣工验收合格后1个月内，由乙方提供竣工资料结算并报送工程结算书，结算书审定后，甲方按结算书造价的95%拨付给乙方，余下5%作质保金，保修一年，保质期满后5天内，质保金退回给乙方。
十一、工期要求：本工程由甲乙双方根据现场实际情况商定工期。乙方必须保证按甲方要求工期完工，若遇雨天或不可抗拒的客观因素所造成的延期，工期可往后顺延。
十二、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。
十三、本合同双方签字后生效。
十四、工程完工后付清余款，本合同自行解除。
甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：
日期年月日日期：年月日
年一级建造师项目管理重点：施工专业分包合同的内容
除合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承包人义务的情况发生。
2.分包人与发包人的关系。
分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。
3.承包人指令。
就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。
4.分包人的工作。
(1)按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修。
(3)在合同约定的时间内，向承包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表。
(7)已竣工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复;承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在合同专用条款内约定。
五、合同价款及支付。
一级建造师项目管理要点：施工合同交底的任务
合同和合同分析的资料是工程实施管理的依据。合同分析后，应向各层次管理者作“合同交底”，即由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，了解合同双方的合同责任和工作范围，各种行为的法律后果等，使大家都树立全局观念，使各项工作协调一致，避免执行中的违约行为。
例：承包人在履行和实施合同前进行合同分析，其目的和作用有()。
a.分析合同漏洞，解释有争议的内容。
b.分析签订合同依据的法律法规，了解法律情况。
c.分析合同风险，制定风险对策。
d.分析合同文件组成及结构，有利于合同查阅。
e.分解和落实合同任务，便于实施和检查。
答案：ace。
a.合同分析。
b.合同跟踪。
c.合同交底。
d.合同实施控制。
答案：c。
a.承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员交底。
b.发包人向承包人进行合同交底。
c.监理工程师向承包人进行合同交底。
答案：a。
一级建造师考试网提醒您考后关注：
年一级建造师《项目管理》考点：施工专业分包合同的内容
1.分包工程合同价款可以采用以下三种中的一种(应与总包合同约定的方式一致)：
(1)固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整;。
(2)可调价格，合同价款可根据双方的约定而调整，应在专用条款内约定合同价款调整方法。
(3)成本加酬金，合同价款包括成本和酬金两部分，双方在合同专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
2.分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。
3.合同价款的支付。
(5)承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内支付工程竣工结算价款，在发包人不拖延工程价款的情况下无正当理由不按时支付，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
一级建造师《项目管理》考点精华：施工承包合同的内容
承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，报送监理人审批。
2.监理人的质量检查。
监理人的检查和检验，不免除或减轻承包人按合同约定应负的责任。
3.监理人重新检查。
承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润;经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。
4.缺陷责任与保修。
(1)缺陷责任期自实际竣工日期起计算。
(2)工程保修期从工程竣工验收合格之日起算。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
年一级建造师项目管理重点：施工专业分包合同的内容
(1)分包人对总包合同的了解：承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格内容除外)供分包人查阅。分包人应全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格内容除外)。
(2)项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务，否则分包人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延误的后果通知承包人，项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成的损失。
(3)承包人的工作。
2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底;。
3)提供合同用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用;。
5)负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。
四、专业工程分包人的主要责任和义务。